2023年园林景观施工合同(15篇)

1、2023年园林景观施工合同(15篇) 园林景观施工合同1（2321字）发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：工程。2.工程地点：3.工作内容：别墅周边约平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。第二条工期本工程工期为60天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。(一)如遇下列原因工期顺延：1.未及时签审施工图纸和施工组织计划;2.设计变更;3.甲方未能按期提交施工场地;4.连续4小时遇雨和停水、停电;5.未按合同规定时间拨付工程款项;6.遇不可抗拒因素。(二)竣工验收：1.甲方在收到乙方竣工报告的_日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算;2.若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。第三条工程合同价款及支付方式1.经双方商定本项目设计费为元,本工程暂定造价50元(具体单价详见清单);2

2、.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;3.结算工程量以现场实际收方量为准。4.合同签订后_日内,甲方支付乙方工程预付款100000元整;5.工程竣工并验收合格后1_日内，双方按合同第三条第2、第3款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。第四条关于设计调整(更改)本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。第五条保修期1.保修期：从乙方递交竣工报告后的第_日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期_年，工程部分保修期为_年。2.成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。第六条双方的责任(一)甲方责任：1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电;2.合同签定后_日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方;3.负责协助办理施工的各项进场手续。4.负责协调现场各施工单位间的关系;5.若施工变更应以书面形式通知乙方;6.按合同规定时间按时付款。(二)乙方责任：1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施

3、工;2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;3.文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工;4.负责施工中的成品保护;第七条甲、乙双方现场代表及责任1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表;2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表第八条材料的认定及采购1.乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。2.设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。第九条违约责任(一)甲方违约责任：1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超_日，按合同总额的5向乙方支付逾期违约金。(二)乙方违约责任：乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延_日，按合同总额的5向甲方支付违约金。第十条争议解决方式在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉

4、。第十一条本合同经双方签字盖章后生效。第十二条未尽事宜，双方协商解决。第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日园林景观施工合同2（896字）甲方(发包方)：(以下简称甲方)乙方(承包方)：(以下简称乙方)依据中华人民共和国民法典及相关法律、法规，增强双方责任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：设计施工图纸所包含的所有内容二、工程合同价款：本工程合同造价为人民币元，即人民币元整。本造价内含两年养护费用。三、承包方式：由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。四、工期本工程工期为：_年_月_日至_年_月_日绿化工程养护期为：_年_月_日至_年_月_日。五、工程价款的支付与结算1、按工程进度每月支付完成产值的_%;2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后_天内一次性付清剩余%的款项;3、本工

5、程价款不含税金。六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日园林景观施工合同3（1799字）建设单位：_(以下简称甲方)施工单位：_(以下简称乙方)经甲方对乙方专业知识的考核，同意将三国赤壁古战场新景区，园林绿化区域里的给排水、景观灯、景观小品、线管、水管预埋及施工等工程委托给乙方施工。为了明确甲乙双方在施工过程中的权利义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款。一、总则工程区域：根据甲方地形，乙方出效果图，由甲方审定，确定将效果图中的绿化工程及绿化区域里的景观、地灯、音响、亮化、给排水、管线预埋及施工等工程(在每个绿化区域施工前甲方有权更改施工效果图)。1、工程名称：_新景区园林绿化及景观亮化工程。2、工程地点：_。3、工程内容：园林绿化，绿化区域内

6、的景观、亮化、给排水及预埋工程。二、承包方式：乙方将工程范围内的工程实行全包(包工、包料、包运输、包管理、包安全、包进度等承包方式)。三、工程造价方式：1、景观小品工程均由乙方绘制施工图交于甲方审定后严格按图施工，造价甲、乙双方均参照国家园林景观最新定额造价。2、亮化工程均由乙方将产品、生产厂家、生产合格证、产品图片交与甲方审定后，经甲乙双方根据市场行情定价。3、绿化苗木造价：依据行业规律，在反季节工程施工中苗木成活低，甲、乙双方可根据反季节行情进行协商定出合理价格。4、景观小品、水电均参照相关定额协商定价，作为合同附件。5、绿化苗木价格商定不变后，苗木价格清单作为附件放在合同后面。6、本工程的一切税金由甲方承担，乙方不承担任何税费。对于合同签订之日未能确认的苗木价款和工程价格分别按照苗木的规格按_年_月份的市场价格为基础和施工图纸进行商定;商定后的价格乙方出具现场签证单，经甲方管理人员，公司加盖公章后为合同附件，为结算依据。四、合同工期自_年_月_日至_年_月_日(雨天工程顺延)五、质量标准按照国家相关建设标准达标合格。六、双方责任：1、甲方责任：1甲方在开工前进行技术交底。2甲方有

7、权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。2、乙方责任1按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。2应遵守施工现场的各项规章制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。3应严格按行业标准规范施工，发现问题及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保养一年。七、付款方式本工程开工进场后乙方每月上报该月完成的工程量，经甲方审核后付该工程款的_%，工程完工验收合格后第_个月再支付总工程款的_%，待保活期过后，甲乙双方清点苗木成活情况及其他工程质量，无质量问题给予支付余款，对于未成活的苗木款从余款中扣除。八、违约责任此合同本着公平、公正的原则制定，甲、乙双方均需履行各自责任，如有一方违约，对方可根据情况要求赔偿，赔偿金不高于合同价款的7%。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力，待双方签字盖章后生效，工程完工甲方付清尾款一年以后失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：(签章)乙方：(签章)年月日年月日园林景观施工合同4（2244字）发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同

8、条例及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：工程。2.工程地点：3.工作内容：别墅周边约平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。第二条工期本工程工期为60天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。(一)如遇下列原因工期顺延：1.未及时签审施工图纸与施工组织计划；2.设计变更；3.甲方未能按期提交施工场地；4.连续4小时遇雨与停水、停电；5.未按合同规定时间拨付工程款项；6.遇不可抗拒因素。(二)竣工验收：1.甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；2.若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。第三条工程合同价款及支付方式1.经双方商定本项目设计费为元，本工程暂定造价50元(具体单价详见清单)；2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算；3.结算工程量以现场实际收方量为准。4.合同签订后5日内，甲方支付乙方工程预付款100000元整；5.工程竣工并验收合格后15日内，双方按合同第三条第2、第3款办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%，余结算总额的5%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。第四条

《2023年园林景观施工合同(15篇)》由会员人***分享，可在线阅读，更多相关《2023年园林景观施工合同(15篇)》请在金锄头文库上搜索。