外立面施工合同
4页1、工程施工合同项目名称:发包人:承包人:日 期:甲方:乙方:依照中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程事项协商一致,订立本合同。一、工程名称:东方世纪城售楼处门脸装修工程;二、工程地点:东方世纪城小 区南门;三、工程内容:外立面装饰(祥见价格表);四、工程承包形式:包工包料 ;五、工程质量及验收:优良 ;六、工程期限:天,自 年 月 日开工,至 年 月 日竣工;七、工程价格:万元整八、付款方式:1、甲方按工程完成的进度比例向乙方支付工程款。2、乙方人员及材料进场日,甲方支付乙方该项工程合同款的30%;3、工程竣工验收合格,经甲方核实后结清全部工程款;九、双方责任:甲方责任:1 、甲方须在乙方施工前为乙方提供施工场地及技术资料;2 、甲方应为乙方施工提供用水、用电;3 、甲方负责该项目的相关报建审批手续及相关行管部门的协调工作。乙方责任:质量:乙方应确保施工质量,严禁偷工减料、粗制滥造;安全及文明施工:乙方在施工期间必须保证施工的安全、文明,乙方必须服从甲方的各项管理规定,现场材料码放整齐,现场的卫生要每天清理
2、;十、质保条例1 、质保期: 1 年2 、质保内容:保修期内,乙方负责该工程龙骨及主体造型因施工质量而发生的维修责任,因自然或人为原因造成的损失,不再质保范围内。十一、合同的变更和解除1 、本合同经甲乙双方签字生效后,双方必须严格遵守。工程项目如需变更,需提前与对方联系。经双方协商一致后,签署工程项目变更单,同时调整相关工程费用及工期。甲方提出变更设计、材料,造成乙方材料积压,应由甲方负责处理,并承担全部处理费用。2 、合同签订后施工前,任何一方提出终止合同,须向对方以书面形式提出,并按合同总价款5 支付违约金,办理终止合同手续。3 、施工过程中,任何一方提出终止合同,须向对方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续, 订立终止合同协议, 并由过错方按合同总价款5 支付违约金, 解除本合同。十二、违约责任1、由于乙方原因致使工程逾期交付的,乙方应当承担违约责任。每逾期一天,乙方应向甲方按合同总价款3%支付违约金。2、甲方应按合同约定支付乙方工程款,如因甲方自身原因未按时支付乙方工程款,每逾期一天,按逾期未支付的工程款的 3 %支付乙方;3、由于甲方原因造成延期开工或中途停工,乙方顺延工程竣工日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每停工、窝工一天,甲方应向乙方按合同总价款3%支付违约金。十三、本合同规定之条款双方必须全面履行,不得单方面修改、终止合同;十一、本合同若在执行过程中发生争议,双方通过友好协商解决,协商未果,可以申请仲裁或向人民法院提出诉讼;十二、本合同一式两份双方签字盖章后生效,有同等法律效力,由甲乙双方分别保存,至所有款项结清后自动失效。甲方签章:乙方签章:联系电话:日 期: 联系电话: 日 期:
《外立面施工合同》由会员大米分享,可在线阅读,更多相关《外立面施工合同》请在金锄头文库上搜索。
架子工班组承包合同格式_1.doc
“建设幸福”主题征文:幸福需要我们共同努力
摔跤吧爸爸观后感五篇700字
六年级下册数学学期教学工作计划范文
重庆大学21秋《商务沟通》在线作业二满分答案99
北京语言大学21秋《商务英语》复习考核试题库答案参考套卷8
6AUnit4已修改
宜兰草湖玉尊宫家境清寒学生奖学金申请办法
技术岗位竞聘演讲稿3
财务部年底工作总结(3篇)
河南省洛阳市回民中学高二数学检测1.2充分条件与必要条件新人教A版选修11
2023年河南省三门峡市灵宝市阳平镇麻沟村社区工作人员考试模拟题含答案
一年级语文胖乎乎的小手教案
就业指导心得体会3篇
仓库主管的年终总结
氯霉素滴眼液副作用氯霉素功效作用和副作用有哪些
第十七课看社会辨是非
某科技渠道管理手册
小学二年级语文下册期末复习试卷2隋
东北农业大学21春《机电一体化》系统设计离线作业2参考答案43
2022-11-12 6页
2023-08-20 4页
2023-07-20 14页
2023-09-10 23页
2023-09-18 24页
2022-09-19 35页
2023-02-04 9页
2024-02-01 6页
2024-01-16 37页
2023-05-09 9页