外立面施工合同

工程施工合同项目名称：发包人：承包人：日 期：甲方:乙方:依照中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：东方世纪城售楼处门脸装修工程；二、工程地点：东方世纪城小 区南门;三、工程内容：外立面装饰（祥见价格表）;四、工程承包形式：包工包料 ；五、工程质量及验收：优良 ;六、工程期限：天,自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工；七、工程价格：万元整八、付款方式：1、甲方按工程完成的进度比例向乙方支付工程款。2、乙方人员及材料进场日，甲方支付乙方该项工程合同款的30%;3、工程竣工验收合格，经甲方核实后结清全部工程款;九、双方责任：甲方责任：1 、甲方须在乙方施工前为乙方提供施工场地及技术资料；2 、甲方应为乙方施工提供用水、用电；3 、甲方负责该项目的相关报建审批手续及相关行管部门的协调工作。乙方责任：质量：乙方应确保施工质量，严禁偷工减料、粗制滥造；安全及文明施工：乙方在施工期间必须保证施工的安全、文明，乙方必须服从甲方的各项管理规定，现场材料码放整齐，现场的卫生要每天清理；十、质保条例1 、质保期： 1 年2 、质保内容：保修期内，乙方负责该工程龙骨及主体造型因施工质量而发生的维修责任，因自然或人为原因造成的损失，不再质保范围内。十一、合同的变更和解除1 、本合同经甲乙双方签字生效后，双方必须严格遵守。工程项目如需变更，需提前与对方联系。经双方协商一致后，签署工程项目变更单，同时调整相关工程费用及工期。甲方提出变更设计、材料，造成乙方材料积压，应由甲方负责处理，并承担全部处理费用。2 、合同签订后施工前，任何一方提出终止合同，须向对方以书面形式提出，并按合同总价款5 支付违约金，办理终止合同手续。3 、施工过程中，任何一方提出终止合同，须向对方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续， 订立终止合同协议， 并由过错方按合同总价款5 支付违约金， 解除本合同。十二、违约责任1、由于乙方原因致使工程逾期交付的，乙方应当承担违约责任。每逾期一天，乙方应向甲方按合同总价款3%支付违约金。2、甲方应按合同约定支付乙方工程款，如因甲方自身原因未按时支付乙方工程款，每逾期一天，按逾期未支付的工程款的 3 %支付乙方；3、由于甲方原因造成延期开工或中途停工，乙方顺延工程竣工日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每停工、窝工一天，甲方应向乙方按合同总价款3%支付违约金。十三、本合同规定之条款双方必须全面履行，不得单方面修改、终止合同；十一、本合同若在执行过程中发生争议，双方通过友好协商解决，协商未果，可以申请仲裁或向人民法院提出诉讼；十二、本合同一式两份双方签字盖章后生效，有同等法律效力，由甲乙双方分别保存，至所有款项结清后自动失效。甲方签章:乙方签章:联系电话:日 期: 联系电话: 日 期: