仓库地坪浇筑协议.doc

耐磨地坪浇筑承包协议甲方： （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）经双方协商，甲方决定将 室内地坪浇筑 工程由乙方负责施工，为明确各自的责任，加强相互合作，及时保质保量完成协议工作内容，按照《合同法》、《建筑法》、《劳动法》及有关规定，结合本工程具体情况，经甲方乙方协商一致，签订本协议，以便工程的规范化管理一、工程名称及项目： 二、工程地点： 三、工程承包内容： 室内地坪浇筑具体描述如下： 1、仓库地坪混凝土浇筑一次成型，面层为金刚砂耐磨地坪（3厚）水泥本色乙方负责全部工作，包括地坪切缝等甲方仅提供商品砼到现场，其他材料、工具均由乙方提供，且必须满足工程质量、进度要求2、施工期间及验收前所有清理均在本次合同报价之内 四、工程报价包含因素：以上报价包括本工种所有的人工工资，包括伙食费、加班费、小型工具、铁头车、水管、切割机、切割片、照明灯具及其电缆。

双方约定报价一经双方签字认可后不再调整（增加或减少）五、承包方式：按实结算，地坪浇筑成型每平方米00元（含耐磨层）地坪（含月台）全部浇筑完成后一个月内支付总价工程款的50%，余款在本年度春节前一次性付清（须无质量问题）六、考核：本协议以下几方面进行考核后方可结算：1、工程质量乙方必须按业主监理和甲方合理要求及有关规范进行施工保证色彩平均，不分色巴氏硬度：≥75；磨坑长度（耐磨性）：≤25mm；抗压强度：7天后：≥70Mpa、28天后：≥80Mpa；地面平整度：2m直尺检查时的偏差：4mm不符合要求的按每个点50-200进行处罚，业主监理和甲方提出的质量问题限期未整改到位时，甲方有权清退乙方，已完工程量按70%结算，并赔偿甲方其他相应损失质量处罚以项目部领导、技术负责人、施工员、质检员共同签字认可为准2、工程工期开工日期约为 2015年8月20日 竣工日期约为 2015年9月15日，总日历工期为 26 天，如遇政策性停工工期顺延乙方施工必须按甲方进度计划进行，不得延误工期如由于乙方进场施工人员不足造成工期延误，每延误一天罚款1000元，并延迟支付工程款，施工过程中，正常的工种交叉作业时间及不可抗力因素等由甲方统筹安排，不得作为乙方怠工的理由。

3、安全生产乙方必须按照《建筑施工安全标准》JGJ59-99及有关现行操作规程、安全技术标准严格施工，严禁违章操作，确保安全生产如不戴安全帽进入施工现场，罚100元/次在施工过程中如发生工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部责任及经济损失；如乙方责任造成现场其他人员的安全事故也由乙方负责承担全部责任及经济损失（如由其他外界原因造成，由责任方承担责任）且工期不得顺延4、文明施工乙方在每天施工完成后做到工完料清、分部分项、场容标化、材料堆放标识，治安防火等必须达到文明工地标准，否则引起的不良影响和后果，均由乙方承担如在每次文明施工、安全检查中达不到甲方要求，则罚乙方500元/次（具体按项目部处罚细则）乙方如有打架、闹事、赌博等不良行为，罚乙方500元/次经劝告不听者，除报当地公安机关外，甲方有权立即清退乙方出场严禁乙方人员顶撞业主、监理、设计、安监、质检等管理人员，如有发生的按每次100-500处罚七、甲方责任1、甲方要对乙方进场施工人员进行安全、质量、治安、文明标准化要求等进行教育和交底2、组织及负责对乙方施工人员进行施工技术交底3、对乙方施工人员的质量进行指导，监督并及时验收，指出针对性的整改要求。

4、甲方负责协调各工种之间的配合八、乙方责任1、甲方的各项交底及指令，必须认真组织实施每天上班必须有班前质量安全交底，并有记录2、按甲方的工期计划，认真编制作业计划，确保完成工期计划，服从甲方管理人员指挥，搞好各班组间的团结和施工配合，与其他班组发生予盾时，无条件接受项目协调做好成品保护工作3、严格按国家施工规范精心组织施工，符合设计和验收要求，如发生由于乙方原因而造成的质量事故，由乙方赔偿全部相应的直接费用，并在规定时间内及时整改到本协议质量目标4、乙方与甲方产生的点工，按小工 120 元/天，大工 180元/天九、规范化管理1、乙方所有施工人员的年龄限制在20-45周岁之间，身体健康，并将各自身份证、暂住证、就业证、健康证明、上岗证等复印件送甲方备案2、乙方自备劳保用品和生活用品（劳动工用具、雨具、手套、生活必备品等）3、乙方必须在本协议工程完成后一周内撤离现场4、由于乙方证件不齐全或在外闹事的，被当地政府机关处罚处理的，均由乙方承担全部责任，甲方同时对乙方追加处罚十、其他规定1、乙方领用材料必须从甲方材料部门开具领料单，由班组长统一领取，擅自动用工地材料的，甲方按市场价向乙方索赔。

2、乙方领用甲方工具，应在借用期内归还，逾期按市场价扣除3、乙方（包括个人）不得将工地设备、材料等带出工地，违者除追问设备和材料外，处以两倍相应价值罚款，并视情况移交公安部门处理4、乙方未能做到工完料清的，由甲方派人清理垃圾和整理材料，所发生的费用由乙方承担本工程由甲方按施工进度供应周转材料，其规格、型号均由甲方同意后交乙方方可使用乙方在使用材料中应精心计划、合理使用，乙方使用材料必须经施工员认可由班组长统一在仓库中签字领取十一、违约责任1、乙方在实施过程中，乙方不得以任何理由擅自退场；如达不到甲方质量、工期、安全、文明施工等要求的，则作为违约处理，甲方除按本协议有关条款对乙方进行处罚外，也有权清除乙方出场2、乙方违约后甲方有权终止合同，并依据法律要求乙方赔偿由此造成的一切经济损失十二、本协议如发生争议、纠纷，应相互协商解决，协商不成的提交当地仲裁部门或法院进行促裁判决十三、本协议自双方签字后生效至全部工程内容结束验收，工程价款结清后失效本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决本协议一式两份，双方各执一份甲方负责人： 乙方负责人 ： 身份证号码： 身份证号码：号码： 号码： 日 期： 日 期：。