各类《合同》写法、范文2

1、 各类合同写法、范文2第三节 购销合同一、购销合同的概念购销合同是当事人在某项购销活动中，为明确相互的权利与义务而签订的协议。订立购销合同，必须坚持公平自愿等价交换的原则，买卖双方都要自觉履行各自的义务，即卖方交付产品的所有权，买方则支付相应的价款。二、购销合同的主要条款（一）产品名称、商标牌号、品种、型号、规格等。（二）产品的数量及计量单位。（三）产品的质量（含技术标准）。（四）产品的包装标准及包装物的供应与回收。（五）产品的交货地点、交货方式、运输方式。（六）交（提）货期限。（七）产品的价格及结算方式。（八）产品的验收办法及提出异议的期限。（九）违约责任。文本样式购销合同供方： 合同编号：需方： 签订地点：一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量：签订时间： 年 月 日二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限。三、交（提）货地点、方式：四、运输方式及到达站港和费用负担：五、合理损耗及计算方法：六、包装标准、包装物的代应与回收：七、验收标准、方法及提出异议期限：八、随机备品、配件工具数量及代应办法：九、结算方式及期限：十、如需提供提保，另立合同担保书，作为

2、本合同附件：十一、违约责任：十二、解决合同纠纷的方式：十三、其它约定事项：第四节 建设工程承包合同一、建设工程承包合同的概念建设工程承包合同是建设工程的发包方和承包方为完成特定的工程项目，明确双方的权利、义务关系而订立的协议。发包方是指建设单位，承包方是指勘察、设计、施工、安装单位。二、建设工程承包合同的特征（一）合同主体的合法性。就承包方而言，除了必须是法人外，还要求具务从业资格，如施工单位，就应具备企业等级证书、营业执照、安全生产合证等。（二）合同标的的特殊性。建设工程承包合同的标的是房屋、道路、桥梁、公共设施，它所耗资金巨大，牵涉面较广，对社会经济的影响也是巨大的。（三）承包形式的多样性。建设单位可将工程项目总包给一个承包单位，与之签订总包合同，再由总包单位和其他单位签订分包合同；分包单位对总包单位负责，总包单位对建设单位负责。也可以由建设单位直接与勘察、设计、施工等承包单位分别签订承包合同，几个承包单位各自对建设单位负责。三、建设工程承包合同的分类建设工程承包合同分为三类：建设工程勘察合同，建设工程设计合同，建设工程施工合同。四、建设工程承包合同的条款（一）建设工勘察合同的主要

3、条款1、工程名称、地址、规模等基本情况。2、勘察所需的文件资料的提供。3、勘察工作进度及勘察成果的提交。4、勘察费用的收费标准及支付方式。5、双方的义务和责任。6、违约责任。7、争议解决办法。8、其它事项。（二）建筑工程设计合同的主要条款1、工程的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准。2、发包方向设计方提交的有关资料及文件。3、设计方向发包方交付的设计文件。4、设计费及其支付方式。5、双方的责任、义务。6、违约责任。7、争议的解决方法。8、其它事项。（三）建设工程施工合同的主要条款1、工程的名称、地点、内容 、承包方式。2、工程价款及其支付与结算。3、设计图纸的提供。4、工程监督的约定。5、发包方的义务。6、承包方的义务。7、工程进度计划及有关工期的约定。8、设备材料的提供。9、工程质量标准及要求。10、工程的验收。11、工程的保修。12、违约责任。13、争议的解决方法。14、关于不可抗力的约定。15、其他双方认为需要约定的事项。文本样式一 建设工程勘察合同项目名称：项目建设地点：合同编号：（由承接方编填）委托方：承接方：签订日期：委托方（以下简称甲方）承接方（以下简称乙方）甲方委托

4、乙方进行勘察任务。根据中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工侮双方协商一致，就本工程勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。第一条 承接方单位名称： （盖章） （盖章）法定代表人： 法定代表人：单位地址： 单位地址：邮政编号： 邮政编号：电话： 电话：电传： 电传：传真： 传真：开户银行： 开户银行：银行账号： 银行账号：签订合同代表（签字） 签订合同代表（签字）日期： 日期：年 月 日 年 月 日建设行政主管部门 工商行政管理部门 审查意见 审查意见 （盖章） （盖章）审查号： 鉴证号：审查日期： 鉴证日期：年 月 日 年 月 日文本样式二 建设工程设计合同项目名称：项目建设地点：合同编号：（承接方编填）委托方：承接方：签订日期：委托方（甲方）承接方（乙方）甲方委托乙方承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1、中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例。2、国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。3、建设工程批准批准文件。第二条 本合同设计项目的名称、阶段、规

5、模、投资、设计内容及标准：表格（略）：工程特征及附注说明：第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件：表格（略）：第四条 乙方向甲方交付的设计文件：表格（略）：第五条 甲方应支付合同项目的设计费为元（取费计算标准详见表）。设计费的支付方法为：1、本合同生效后天内，甲方支付费总额的20%，计元作为定金（本俣同履行扣，定金抵作设计费）；2、乙方提交设计文件后天内，甲方支付设计费总额的%，计元。3、乙方提交全部设计文件后天内，甲方付清其余的设计费，计元。第六条 双方责任1、甲方责任：（1）甲方按本合同第三条规定的的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；规定期限超过15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间：（2）甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造造成乙设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费；（3）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开

6、始设计工作的，不退不甲方已方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方一半时，按该阶段设计费的金额全部支付；（4）甲方应按本俣同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30开以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目暂停缓建，甲方均应支付设计费；（5）甲方要求乙方比合同规定时间提交设计文件时，甲方应支付赶工费；（6）甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件；（7）甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以下情况，乙方有权索赔。2、乙方责任（1）乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件；（2）乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等；（3）由于乙方自身原因，延误了按本设计合同第四条规定的设计文件时间，每延误一天，

7、应减收该项目应收设计费的千分之二；（4）合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应以倍返还定金；（5）乙方交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、和目不暇接有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取技术咨询服务费；（6）乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲言有权索赔。第七条 其他1、甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关总是时，双方尖另行签订技术咨询服务合同。2、乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲言自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方音乐会的设计文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，乙方另收工本费。3、本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。4、甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装外，其他费用由甲方支付。5、甲方委托乙方承担本合同内容 之外的工作服务，另行支付费用。6、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。7、本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时团体商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（双方未在本保同中约定仲裁机构，事后又没有棕成书面仲裁协议的，可向人民法院起拆诉）。8、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。9、本合同一式八份，甲方双方各执四份。10、本合同双方签章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认必要时，到项目所在地工商行政管理部

《各类《合同》写法、范文2》由会员pu****.1分享，可在线阅读，更多相关《各类《合同》写法、范文2》请在金锄头文库上搜索。