装修工程延期情况说明报告.docx

装修工程延期情况说明报告1. 工程延期的报告该怎么写例： 工程延期依据及工期计算 杭州临江投资发展有限公司： 杭州中庆建设监理有限公司： 我单位自6月1日进场至今，已完成标准厂房内可施工段范围内的可种植内容（除门卫室、围墙及周边绿化外），根据招标文件和施工合同，竣工日期为2011年7月30日我单位在7月15日就已经将可以施工的范围内棵种植品种苗木种植完毕但由于以下原因使我方无法在合同期内完成施工图内的所有工程量，固特申请工程延期90日历天，于2011年10月30日竣工： 1、围墙护栏制作生产厂家方管缺货，致使钢栅栏供应滞后，安装无法按期完工南面门卫室定位涉及到煤气管道、北面门卫室涉及到一处消防管道以及自来水阀门，需建设单位、监理单位协调我单位计划围墙施工不间断，护栏于8月5日进场，8月15日包括饰面全部完工、门卫室于8月30日全面完工2、工程后期处于高温季节，不适宜种植反季节苗木（详见附件），为保证景观效果提高成活率，我单位计划10月15日开始再次进场施工，到10月30日全面完成，历时15天 2011年8月1日至2011年10月30日历时90天故我单位申请工程延期 如贵方给予批准后，我方承诺未完成部分工程量于10月30日前全部完成。

杭州萧山之江园林工程有限公司 20xx年x月xx日2. 在房屋装饰装修工程中,如何确定工期延误的责任司法解释中关于实际竣工时间的规定1、《司法解释》第十四条规定：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日2、《合同法》第六十三条规“执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内价格调整时，按照交付时的价格计价逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时按照新价格执行逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行价格下降时，按照原价格执行3、《合同法》第一百一十四条第二、三款规定：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务4、律师建议1、发包人在约定总工期的前提下，尽量约定节点工期；2、承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据；2、承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据；4、造价工程师应当知道，如果能证明承包人没有延误工期的责任，根据不同的计价方式，对工程索赔和工程造价的影响是不同的。

3. 房屋装修工程延期时间怎么确定,包括周末吗一般情况中，屋主找人装修时，一般会确定个时间，但实际中有些装修方并不能及时完成，那就会出现延误交房的情况，那么，屋主就有可能因为延误产生损失但是，此时想要追究装修方的责任前，就得先确定是否超过了预期的时间，但因为工程是阶段性的，中间还有周末、节假日，e799bee5baa6e58685e5aeb931333363373063因此，有人就没法确定延期时间其实，确定装修工程延期并没有那么复杂，如果合同中有约定，直接按照约定计算方式进行计算即可，但实践中工程延期通常包括周末，如合同中有特殊约定法定节假日除外的，那周末不包括在内要是实际情况与之相反，在双方的合同中没约定，那房屋装修工程延期的计算应从竣工之日起计算工程延误时间通常除了当事人约定的竣工时间外，还有以下三种情形可认定为竣工时间：1、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；2、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；3、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日实际中，屋主一般会与装修方确定工程竣工时间，当然，这个竣工时间一般也会包括周末，或者是约定好不包括周末，因此认定装修方延期交付就从约好的竣工时间开始计算。

当然，其实一般屋主要求装修是有一定时间限制的，就像预备将房子作为婚房使用，那么如果装修延期就会实际影响使用，因此，建议就是屋主在确定装修的时候，一定要订好时间，并加个违约条件如果装修方延期过多，导致屋主损失巨大的，可以找律师咨询。