管线探测合同(参考稿)

1、GF20000203建设工程测量合同岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探工 程 名 称：xxxxxxxx项目管线探测 工 程 地 点： 合 同 编 号： 发 包 人： 测 量 人： 设计院 签 订 日 期： 年十一月 日 中华人民共和国建设部国家工商行政管理局 监制广州市建设委员会印制发包人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx测量人：xxxxxxxxxxx发包人委托测量人承担位于 的任务。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知（计价格200210号），结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程测量质量，经发包人、测量人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：xxxxxxxxxxxxx管线探测 1.2工程建设地点：xxxxxxxxxxxxx 1.3工程规模、特征：现状道路和居民地 1.4工程测量任务委托文号、日期： 1.5工程测量任务（内容）与技术要求：对xxxxxxxxxxxxxxx基坑周边30米范围内的所有管线进行探测,技术要求执行城市地下管线探测技术规程和城市测量

2、规范。 1.6承接方式：直接委托 1.7探测工作量：需探测管线长度累计约为xx公里，探测面积约为平方米 第二条：发包人应及时向测量人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、测量许可等批件（复印件）。2.2提供工程测量任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3提供测量工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4提供测量工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2.5发包人不能提供上述资料，由测量人收集的，发包人需向测量人支付相应费用。第三条：测量人向发包人提交测量成果资料并对其质量负责。测量人负责向发包人提交测量成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交测量成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交测量成果资料的时间4.1.1本工程的测量工作定于发包人下达委托函后3个工作日内开工，并在开工后5天内提交测量成果资料，由于发包人或测量人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2测量工

3、作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非测量人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程测量按国家规定的现行收费标准工程勘察设计收费标准（计价格200210号的规定）计取费用，下浮率为20%，据“实际完成工作量结算”。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、测量人另行议定。4.2.2本工程管线探测费暂定合同价为￥xxxxx.00元（费用计算详见附表1），合同生效，乙方提交测量成果并经发包人验收资料后，发包人审核其测量费付至合同价的80%，结算经区财政局或发包人终审后，按终审价结清全部勘察测量费，不留尾款。第五条：发包人、测量人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向测量人明确测量任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2在测量工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使测量人在测量工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。5.

4、1.3发包人应协助测量人解决测量现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、影响施工正常进行的有关问题和水上作业用船等），并承担相关费用。5.1.4若测量现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应协助安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护。5.1.5工程测量前，若发包人负责提供材料的，应根据测量人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与测量人的人员一起验收。5.1.6测量过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付测量费。5.1.7由于发包人原因造成测量人停、窝工，工期顺延 。5.1.8发包人应保护测量人的测量方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经测量人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，测量人有权索赔。5.1.9本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2测量人责任5.2.1测量人应按国家技术规范、

5、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程测量，按本合同规定的时间提交质量合格的测量成果资料，并对其负责。5.2.2由于测量人提供的测量成果资料质量不合格，测量人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若测量人无力补充完善，需另委托其他单位时，测量人应承担全部测量费用；或因测量质量造成重大经济损失、工程事故、设计变更或工程签证等时，测量人除应负法律责任和免收直接受损失部分的测量费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为上述原因造成发包人损失金额的5%直至合同测量费的100%止。5.2.3在工程测量前，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4测量过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改测量工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.5在现场工作的测量人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中测量人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1由于发包人未协助测量人解决工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人应将工期按

6、实际工日顺延，并付给测量人来回进出场费和调遣费。6.2由于测量人原因造成测量成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工测量费用由测量人承担。6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，测量人未进行测量工作的，不退还发包人已付定金；已进行测量工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向测量人支付预算额50%的测量费；完成的工作量超过50%时，则应向测量人支付预算额100%的测量费。6.4本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；测量人不履行合同时，双倍返还定金。 第七条：本合同未尽事宜，经发包人与测量人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其它约定事项：考虑此类工程常因场地条件限制，规划调整，以及方案或设计评审要求修改等多因素影响，导致工程变更致使测量工作量增加或减少。当出现上述情况时，双方应及时确认实际发生的测量工作量，并按实际完成工作量与4.2.1条结算测量费。第九条：本合同发生争议，发包人、测量人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、测量人同意由上级行政主管部门仲裁，事后又未达成书面仲

7、裁协议的，可向人民法院起诉。 第十条：本合同自发包人、测量人签字盖章后生效；发包人、测量人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式九份，发包人七份，测量人二份。发包人名称： 测量人名称： xxxxxxxxxxxxxxx （盖章） （盖章）法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：住所： 住所： 邮政编码： 邮政编码：510080电话：020- 电话： 传真：020- 传真： 开户银行: 开户银行： 银行帐号： 银行帐号： 6附表1-xxxxxxxxxx项目地下管线探测费用计算表序号项目名称类别工作量计费单位基准单价（元）附加调整系数调整后单价（元）费用（元）收费依据1控制测量旧点联测中等3点8290.5415 1244 工程勘察设计收费标准P5,表2.2-2(1)2图根测量中等8点1011101 808 工程勘察设计收费标准P5,表2.2-2(1)3管线探测电信管线探查中等0.61公里3600136002196 工程勘察设计收费标准P31,续表7.2-1(13)4电力管线探查中等0.32公里3600136001152 工程勘察设计收费标准P31,续表7.2-1(13)5给水管线探查中等1.04公里4500145004680 工程勘察设计收费标准P31,续表7.2-1(13)6煤气管线探查中等0.35公里4500145001575 工程勘察设计收费标准P31,续表7.2-1(13)7排水管线摸查中等1.46公里2700127003942 工程勘察设计收费标准P31,续表7.2-1(13)8电信管线测量中等0.61公里144611446882 工程勘察设计收费标准P7,表2.4-29电力管线测量中等0.32公里144611446463 工程勘察设计收费标准P7,表2.4-210给水管线测量中等1.04公里1948119482026 工程勘察设计收费标准P7,表2.4-211煤气管线测量中等0.35公

《管线探测合同(参考稿)》由会员jiups****uk12分享，可在线阅读，更多相关《管线探测合同(参考稿)》请在金锄头文库上搜索。