地质勘察合同

1、 地质勘察合同发包人(甲方 )： 勘察人(乙方） ： 勘察证书等级： 签订日期： 年 月 日发包人：勘察人： 发 包 人 委 托 勘 察 人 承 担 等 区 域 的 岩 土 工 程 初 步 勘 察 和 详 细 勘 察 任 务 。1根据中华人民共和国合同法 、 建设工程勘察设计合同条例及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，以便双方共同遵守。第一条 工程概况1.1 项目名称： 1.2 工程建设地点： 1.3 工程规模、特征： 1.4 工程勘察任务委托文号、日期：将依据进场时间发委托书1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：发包人提出的勘察任务书、岩土工程勘察规范 2009 年版（GB50021-2001）、建筑桩基技术规范（JGJ94-2008）。1.6 承接方式：委托1.7 预计勘察工作量：第二条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。2.1 开工及提交勘察成果资料的时间。2.1.1 大市政工程的勘察工作定于 年 月 日开工， 年 月 日前提交勘察技术资料及成果。由于发包人或勘察人的原因未能按期

2、开工或提交成果资料时，按合同第四条规定处理。2.1.2 展示区工程的勘察工作定于 年 月 ， 提交勘察技术资料及成果。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按合同第四条规定处理。2.1.3 一期工程的勘察工作定 提交勘察技术资料及成果。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按合同第四条规定处理。2.1.4 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。2.1.5 若甲方能提前提供场地，乙方应以接到发包人下达的开工通知书为准，并在接到开工时间通知后 35 天内提交勘察技术资料及成果。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按合同第四条规定处理。22.2 收费标准及付费方式2.2.1 本项岩土工程勘察采用固定综合单价合同，按勘察人实际完成工作量结算。工程勘察总费用暂定为 元（大写： ） 。固定综合单价和暂定工程量见下表：表中综合单价包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金、审查费等完成工作所需支付的一切费用。此外

3、投标人在报价时应充分统一考虑完成约定施工内容所必须的各项费用、及计划工期变更影响的费用等因素，并分摊计入在综合单价中，不再另外计取。2.2.2 勘察人提交大市政工程正式勘察成果资料后，十个工作日内发包人 97%的市政工程勘察费用。2.2.3 勘察人提交展示区正式勘察成果资料后，十个工作日内发包人支付 97%的展示区勘察费用。2.2.3 勘察人进行一期项目勘察工作，在乙方进场七天后由乙方提出申请支付 30%的勘察费用。2.2.3 勘察人提交一期项目正式勘察成果资料后，十个工作日内发包人支付至一期项目 85%的勘察费用。2.2.3 项目结构封顶一个月后，无遗留质量问题十个工作日内发包人支付至一期项目 97%的勘察费用。2.2.4 项目竣工验收后，无遗留质量问题十个工作日支付剩下工程款。第三条 发包人、勘察人责任3.1 发包人责任3.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。3.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段） ，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠，地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤

4、害或造成经济损失时，由发包人承担。3.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源驳口）并承担其费用。33.1.4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护。3.1.6 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，所需费用由勘察人承担。3.1.7 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，则工期顺延。3.1.8 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法） 、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本 合 同 外 的 项 目 ， 如 发 生 上 述 情 况 ，发 包 人 应 负 法 律 责 任 ， 勘 察 人 有 权 索 赔 。3.1.9 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。3.2 勘察人责任3.2.1 勘察人按国家技术规范

5、、标准、规程和发包人的技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。3.2.2 由于勘察人提供的成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担由此发生的全部勘察费用；或因勘查质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任或免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额按国家有关规定执行。3.2.3 在工程勘察开工前，对勘察地点进行充分的踏勘和了解，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。3.2.4 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担由此所引起的责任。3.2.5 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增加工作量或修改勘察工作的意见，经设计院书面同意和认可勘察办理正式变更手续。3.2.6 勘察人须为实施本项目的进场工作人员投保人身意外险,并为进场设备和车辆购买保险，并保证投保的额度能够涵盖因意外造成的损失，否则造成

6、的损失由乙方自行承担。3.2.7 若遇到村民闹事或扰乱现场施工，由勘察人先自行解决，其费用已分摊在综4合单价中。若解决不了，发包人会积极去解决场地问题和村民阻挠问题。3.2.8 若遇到没有施工场地或施工场地没有作业面，由勘察人自行解决，其费用已分摊在综合单价中，发包人协助解决。3.2.9 若遇到探孔点不合适，由勘察人提出更改位置，由发包人复核后方可变动位置。3.2.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。第四条 违约责任4.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，则工期按实际工日顺延。4.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。4.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付预付款；已进行勘察工作的，按完成的工作量据实结算。4.4 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还预付款；勘察人不履行合同时，双倍返还预付款。4.5 由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费 200 元/日

7、。第五条 反商业贿赂条款1.甲、乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。2.甲、乙双方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益-包括但不限于暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。如乙方违反该条规定，甲方可据此要求乙方支付技术咨询报酬总额 20%的违约金，且有权解除合同。3.乙方在签订和履行本合同过程中，如发现甲方工作人员存在接受商业贿赂、营私舞弊等行为，应向甲方审计监察部门投诉。5第六条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第七条 其它约定事项： / 第八条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，协商不成可向项目所在地人民法院起诉。第九条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务，本合同终止。本合同一式陆份，发包人叁份，勘察人叁份。发包人名称： 勘察人名称： 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）住所： 住所： 电话： 电话：开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号：

《地质勘察合同》由会员野鹰分享，可在线阅读，更多相关《地质勘察合同》请在金锄头文库上搜索。