工期约定、工期顺延、工期违约索赔等工程管理
27页1、工期约定工期顺延工期违约索赔一、工期约定 (1)、合理工期 定额工期 合同工期 禁止压缩工期(再建设工程施工合同中有关违反工程建设强制性标准,任意压缩合理工期、降低工程质量标准的约定,应认定无效)(2)、自由工期 (3)、提前竣工 分两种情况:1、应发包人要求的提前竣工;2、承包人采取有效措施、提高施工施工效率提前竣工。2023/6/102023/6/10二、开工日期与竣工日期 (1 1)、开工日期的确定原则:)、开工日期的确定原则:1、承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为开工日期(承包人的证据可以是发包人的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要)2、承包人虽无证据证明开工日期,但有开工报告的,则应认定开工报告中记载的日期为开工日期 3、若承包人无任何证据证明实际开工日期,亦无开工报告,则应以合同约定的开工日期为准。2023/6/10二、开工日期与竣工日期 4、建设工程施工合同的开工时间以开工通知或开工报告为依据。开工通知或开工报告发出后,仍不具备开工条件,应以开工条件成就时间确定。没有开工通知或开工报告的,应以实际开工时间确定。5、开工时间一般以发包人签发的开工报告确认的
2、时间为准,建设发包人签发的开工报告确认的开工时间早于施工许可证确认的开工时间的,则以施工许可证确定的开工时间作为建设工程开工时间。承包人在领取施工许可证之前已实际施工,且双方约定以实际施工日为工期起算时间的,依照约定。2023/6/10二、开工日期与竣工日期 (2 2)、竣工日期的确定原则)、竣工日期的确定原则 1、以双方确认的日期为竣工日期;2、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日作为竣工日期;3、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;4、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。2023/6/10三、工期顺延 (1 1)、工期顺延的情形)、工期顺延的情形 1、开工日期的顺延(自然灾害、恶劣气候、不可抗力等);2、法律变化引起的工期顺延;3、其他顺延工期的情形:隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查,发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工期日期;发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期;2023/6/10三、工期顺延 (1 1)、工期顺延的情形
3、)、工期顺延的情形 建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间;发包人在履行合同过程中变更设计,造成承包人停工、幻剑、返工、改建,或者因发包人的要求而增加工程量;建设工程勘察、设计合同中,发包人未按照约定的时间和要求提供有关基础资料、文件;发包为按照约定支付工程款预付款、进度款等。2023/6/10三、工期顺延 建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间;发包人在履行合同过程中变更设计,造成承包人停工、幻剑、返工、改建,或者因发包人的要求而增加工程量;建设工程勘察、设计合同中,发包人未按照约定的时间和要求提供有关基础资料、文件;发包为按照约定支付工程款预付款、进度款等。2023/6/10三、工期顺延 (2 2)、工期顺延的申请与签证)、工期顺延的申请与签证 1、工期顺延的申请 承包人没有及时在情况发生后14天内以书面形式提出报告的,司法实践中主流观点认为这种情况下工期仍旧可以得到顺延。注:承包人需要举证:在合同约定的办理工期顺延签证期限内向发包人提出过顺延工期的要求;举证证明因发包人迟延支付工程款严
4、重影响工程施工进度的;等等。2023/6/10三、工期顺延 案例一:2012年9月8日双方签订了自立公司二期工程(标)的炼铜车间、电解锌、铜等项目施工建设施工合同。合同约定工程总价款估算为35,000,000元,同时约定了付款期限以及其他权利、义务。合同签订后,铜冠公司开始组织施工,自立公司提供图纸最早时间是2012年10月15日,因其提供的图纸不是同一个设计机构设计,且很多为自立公司的基建科进行设计、变更,故在铜冠公司施工期间经常出现设计变更,导致施工经常出现停工并造成铜冠公司实际损失,自立公司最后一次图纸交付时间为2014年3月7日,严重超出合同规定的提交时间。另外因不可抗力及停电的影响,都导致工期延期。在施工过程中,因不可抗力的影响,导致铜冠公司增加施工成本及费用,但自立公司却不予认可,拒绝支付相关费用。2023/6/10三、工期顺延 案例一:铜冠公司称,铜冠公司称,本案工期延期具有合理性,二审判决认定铜冠公司应承担迟延完工的违约责任错误。首先,双方签订合同时,自立公司未取得建设规划许可证,导致铜冠公司无法取得施工许可证。其自立公司未取得建设规划许可证,导致铜冠公司无法取得施工许
5、可证。其次,自立公司提供施工图纸超过合同约定时间,且施工过程中多次进行设计变更,导致铜冠公司的施次,自立公司提供施工图纸超过合同约定时间,且施工过程中多次进行设计变更,导致铜冠公司的施工经常停工。最后,本案工程施工过程中还存在停水、停电等客观事由工经常停工。最后,本案工程施工过程中还存在停水、停电等客观事由。因此,本案工期顺延合理合法,二审判决仅按照案涉工程款超出合同约定工程款的比例,认定工期超期,没有法律依据。铜冠公司不存在逾期完工的违约行为,不应当承担违约责任。2023/6/10三、工期顺延 关于铜冠公司应否承担迟延完工的违约责任。对于案涉工程实际竣工日期晚于约定竣工日期即工程存在逾期,双方并无异议。铜冠公司主张工程逾期存在合理抗辩事由,对此应承担相应的举证责任。铜冠公司以自立公司未取得建设规划许可证、提交工程设计图纸迟延及存在停水停电等为由,主张工期应顺延。根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)第六条规定,当事人约定顺延工期,应当经发包人或监理人确认,或证明其在合同约定的期限内提出工期顺延的申请且该顺延事由符合合同约定。2023/6/10三、工期
《工期约定、工期顺延、工期违约索赔等工程管理》由会员心***分享,可在线阅读,更多相关《工期约定、工期顺延、工期违约索赔等工程管理》请在金锄头文库上搜索。
LAQ-E-KS-26 绞车工安全作业指导书
LAQ-E-KS-09 放矿工安全作业指导书
LAQ-E-KS-10 水泵工安全作业指导书
LAQ-E-KS-04 支护工安全作业指导书
LAQ-E-KS-12 压风工安全作业指导书---
LAQ-E-KS-07 喷浆混凝土支护工安全作业指导书
LAQ-E-KS-11 卷扬机工安全作业指导书
LAQ-E-KS-27 挂钩工安全作业指导书
LAQ-E-SG-02 架子工安全作业指导书
LAQ-E-KS-25 装运工安全作业指导书
LAQ-E-KS-06 主扇工安全作业指导书
LAQ-E-KS-08 电机车司机安全作业指导书
LAQ-E-SG-10 仓管员安全作业指导书
LAQ-E-KS-24 掘进爆破工安全作业指导书
LAQ-E-SG-06 玻璃工安全作业指导书
LAQ-E-SG-09 客车驾驶员安全作业指导书
LAQ-E-SG-01 机修工安全作业指导书
袋装砂井施工工艺框图
LAQ-E-SG-03 钢筋工作业安全指导书
LAQ-E-SG-08 危险化学品专职库管人员安全作业指导书
2024-04-17 27页
2024-02-09 25页
2024-01-29 50页
2023-06-13 26页
2023-04-18 29页
2023-02-20 72页
2023-02-20 143页
2023-02-20 87页
2023-02-20 60页