LED电子显示屏制作合同
5页
1、室内全彩显示屏制作合同合同编号：2012 3 7甲方： 乌海银行 （以下简称甲方）乙方： 乌海市超亮电子科技有限公司 （以下简称乙方） 甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据相关法律、法规之规定，现就甲方承揽乙方乌海银行办公楼P16全彩显示屏 的制作及安装事宜达成如下协议。一、工程概况：1.LED电子显示屏制作规格：长10 米，高3.3米 厚0.6米2：规格：室内P16全彩屏, 品牌：强力3. 材质：钢结构，铝塑板4. 要求：按照甲方的施工规范要求施工。二、质量要求、技术标准：1.质量要求和技术标准依照双方的约定或附件为准则。2.要求制作安全、牢固、美观，折边条安装要平整，发光均匀。3.如甲方改变或增加数量则需增加相关费用。4.在保修期内，乙方负责保养和维护合同规定的全部设备，对任何因产品设计，安装工艺，材料，产品质量和部件造成的设备或部件损坏，进行无偿的更换和维修。三、工程造价及支付方式1.LED电子显示屏制作费（即协议总价款）：共计人民币323400.00 元，大写叁拾贰万叁千肆佰元整。（10*3.3=33*5800=323400.00）2.支付方式：合同签订时甲方须预付
2、百分之30% 工程款，屏体产品进场后付 40%安装调试完毕后付 20%,验收合格后付10%.四、工程期限1.自协议签订甲方预付工程款之日起24 个工作日完毕安装调试。如遇不可抗力因素工期顺延。2.因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可由双方协商确定延期时间。五、双方权利、义务A.甲方： 1.有权对乙方的制作提出合理的建议和修改意见，以使乙方的施工更符 合双方公司要求。 2.负责提供施工现场的施工场地和时间，以及相关的水电等事宜。3.按本合同规定结算LED电子显示屏的制作费、安装费用等。B.乙方：1.自甲方通知可以现场施工起，按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕。2.严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。3.按照双方约定的售后服务提供售后支持。4.乙方提供：模块 电源 控制系统 钢结构 不锈钢包边 电缆 培训 售后（不含电脑）六、关于验收乙方全部制作安装完工后三天内，甲方必须组织正式验收，验收后甲方将试用三个月，试用期满后没有大的工程质量问题，验收合格后给乙方付清余款。如有工程质量问题给甲方造
3、成的经济损失由乙方全部承担.违约责任： 1.甲方未能按本合同第三条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的 千分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。如超过合同规定付款时间一周内仍未付款，乙方可拆除甲方已安装的电子屏并做自行处理，同时追究甲方相应的法律责任。（若在一个月内无法付清余款，显示屏将自动启动和程序崩溃系统）2.乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成工程项目，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。 3.乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到相关规定。如未达到相关规定，乙方应承担返工及相应损失。八、售后服务：1.自验收合格之日起，乙方制作的工程项目质保一年半，人为损毁乙方不负责保修。2.如出现质量问题在保修范围，在接到甲方通知后1小时内作出维修安排答复，24小时内到达现场维修处理。3.下例情行不给保修：电线短路导致电压大范围；非专业人拆装；验工合格后屏体受外力撞击，线路受到破坏，使连接出现故障等原因。九、争议解决方式1.本协议在履行过程中，如发生争议，双方本着互相理解、互相帮助的原则友好协商解决。十、其他：1.本合同一经签字即生效，并对双方具有约束力。2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。3.本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。、 九、争议解决 合同执行过程中出现争议或违约情况时，合同双方时应友好协商解决。若协商不成，双方同意将该争在地法院进行判决。仲裁裁决是终局或法院判决是终审判决，仲裁费用和法律诉讼费用及其它相关费用由败诉方承担。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：代表（签字）： 代表（签字）：电话： 经理电话： 售后电话：2014年 月 日 /
《LED电子显示屏制作合同》由会员cl****1分享，可在线阅读，更多相关《LED电子显示屏制作合同》请在金锄头文库上搜索。
大学生乒乓球比赛策划书
变送器现场记录表格汇总(DOC 101页)
行政部门个人工作总结（4篇）.doc
脚手架搭设安全技术措施 (2)
2023年粮食科技活动周工作总结（2篇）.doc
施工组织设计方案小学塑胶操场
教师优秀个人述职报告四篇
关于团结的演讲稿集合6篇
峡口镇左溪小学下后勤总结
合肥市房屋租赁合同
兰州大学21春《绩效管理》在线作业三满分答案20
高速公路交通机电工程监理实施细则
盐城半导体设备项目建议书_模板范文
山西大同师范高等专科学校招考聘用25人模拟试卷【附答案解析】（第9次）
《数理统计》教学大纲
蛰伏的爱读后感1500字
市外事局领导班子分析检查报告
（精编）高中军训心得体会范文锦集8篇
材料合成工艺学课程设计
球面、螺旋展开法
道路垃圾清扫机设计说明
2023-11-16 35页
建设工程施工合同(10新)
2022-10-04 7页
设立有限责任公司出资协议书
2022-09-22 14页
家具买卖合同张丙飞
2023-11-07 5页
工程合同英语翻译
2023-03-14 9页
通组道路硬化工程施工合同
2023-02-24 6页
泥工班施工合同
2023-06-06 5页
铝合金门窗合同(空白)
2022-11-05 9页
优乐派平板电脑代销合同
2022-11-24 9页
离婚协议书格式
2023-08-30 2页