有关通信建设工程施工合同

1、精品文档有关通信建设工程施工合同有关通信建设工程施工合同合同编号：_发包方甲方：_承包方乙方：_根据?中华人民共和国合同法?及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1工程名称：_2工程地点：_3工程范围和内容：_第二条甲方权利和义务1组织工程建设工程的技术交底，向乙方明确施工任务；2提供必要的施工条件；3负责主材的供给，详见发包人供给材料、设备一览表；4指派甲方代表对建设工程工程进行全面协调和监督检查；5在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收；6按合同约定按时向乙方支付工程款。第三条乙方权利和义务1必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业或公司施工资质证书、企业根本情况等相关资料；2应编制?工程施工概、预算?，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据；3乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；4非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何局部分包；5精心组织施

2、工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工；6合理组织施工，编制施工方案、施工总进度方案、材料供给方案，并在施工前送甲方备案；7严格按设计文件及?gb/t50312-20XX年?、?本地网通信线路工程验收标准yd5051-97?等标准要求施工；8做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可前方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承当由此发生的费用及延误工期的责任；9服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或到达约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。否那么，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承当返工费用及延误工期的责任；10线路工程的施工，乙方同时承当 机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应服从甲方的要

3、求进行该工程范围内的 机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。11施工过程中必须严格遵守平安操作规程，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患，切实做好平安生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方承当，并不得因此影响工程进度。第四条工程期限本工程开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。第五条竣工验收1工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建20XX年32号关于?工程竣工文件编制规定?的要求编制完整的竣工文件。2甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收标准和质量检验标准为依据。3验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的，由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。第六条质量保证1保修期限：工程竣工验收通过后十二个月；2保修责任：乙方对交付的工程在质量保修期内承当质量保修责任，由于乙方施工原因造成的质量问题，乙方负责

4、无偿修复。第七条工程考核1乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好，一经发现，乙方自行承当整改所需的工料费，同时向甲方支付工程最终结算价款_%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的，取消乙方入围施工资格。2除甲方原因及不可抗力外，工期延误的责任由乙方承当，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。3不服从甲方指挥，拒绝或延误 机及数据终端安装，乙方向甲方支付工程最终结算价款_%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除，并同时取消乙方入围施工资格。4未按期按铁通网建20XX年32号关于?工程竣工文件编制规定?的要求编制完整的竣工文件的，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。第八条工程价款的结算与支付1本工程采用包工局部包料方式，根据乙方编制的施工预算，合同价暂定为_.2工程竣工后，由乙方按照邮电部1995626号文件?通信建设工程概算、预算编制方法及费用定额?的规定据实编制竣工决算报告，经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计，审计费的支付按XX省物价局浙价服

5、20XX年262号文件执行。3工程最终结算款确实定：工程最终结算款由以下两局部组成，1审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定；2审计审定价款中的建筑安装工程费局部扣除材料费以外的局部，乙方同意按浙铁通计建20XX年303号文的规定调整相关费率后下浮_%.4乙方向甲方开具建安和材料统一发票后，甲方先行支付工程最终结算价款的90%甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金，待十二个月保修期满后，假设无工程质量遗留问题，甲方付清剩余工程价款。第九条合同解除1双方协商同意可解除本合同。2未经甲方同意，乙方将承包工程的任何局部分包给他人的，甲方有权解除本合同。3乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的，甲方有权解除本合同。4有以下情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：1因不可抗力致使合同无法履行；2因一方严重违约致使合同无法履行。5一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除，合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作，并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应

6、当赔偿因合同解除给对方造成的损失。第十条争议解决方式在履行合同时发生争议，双方协商解决，或向有管辖权的人民法院起诉。第十一条其他1乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容；2本协议未尽事项，双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力；3本协议一式六份，甲乙双方各执三份，协议经双方签字、盖章后生效。甲方盖章_地址：_法定代表人：_委托代理人：_开户银行：_帐号：_ ：_邮政编码：_乙方盖章_地址：_法定代表人：_委托代理人：_开户银行：_帐号：_ ：_邮政编码：_签约日期：_签约地点：_小编精选有关工程建设工程施工合同新有关工程建设工程施工合同新发包人全称：承包人全称：依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程工程一览表附件1工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额大写：

7、元人民币￥：元六、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：、本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、标准及有关技术文件、相关文档、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。七、本协议书中有关词语含义本合同第二局部?通用条款?中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。有关电力建设工程施工合同有关电力建设工程施工合同第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义?电力建设工程施工合同?文本，由?电力建设工程施工合同条件?以下简称?合同条件?和?电力建设工程施工合同协议条款?以下简称?协议条款?组成，其用词用语除?协议条款?另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：发包方简称甲方；?协议条款?约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。甲方驻工地代表简称甲方代表：甲方在?协议条款?中指定的代表人。承包方简称乙方：?协议条款?约定的、具有?电力施工企业资质管理方法?规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。乙方驻工地代表简称乙方代表：乙方在?协议条款?中指定的代表人。社会监理：受甲方委托、具备?电力工程建设监理单位资质管理方法?规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。设计单位：甲方委托的具备?电力工程勘察设计单位资质管理方法?规定的相应资质等级的设计单位。工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省直辖市、自治区电力局或其根据?电力根本建设工程质量监督暂行规定?设置的电力建设工程质量监督机构。工程：?协议条款?约定具体内容的电力建设永久工程。合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标

《有关通信建设工程施工合同》由会员尔***分享，可在线阅读，更多相关《有关通信建设工程施工合同》请在金锄头文库上搜索。