【精品PPT】标准施工招标文件.ppt

《《标准施工招标文件标准施工招标文件》》通用合同条款讲解稿通用合同条款讲解稿中国工程咨询协会合同管理工作委员会中国工程咨询协会合同管理工作委员会中国水电顾问集团华东勘测设计研究院中国水电顾问集团华东勘测设计研究院陈陈 纪纪 伦伦第一部分第一部分 通用合同条款通用合同条款编制总体思路编制总体思路 一一. .当前我国建设工程的合同管理模式当前我国建设工程的合同管理模式 （一）建设工程合同类型（一）建设工程合同类型 1. 施工合同 ——单项工程的施工或安装承包合同 ——施工和安装总承包合同 我国建设工程目前采用的基本合同模式，《《标准施工招标文件标准施工招标文件》》 的合同条款是以这种合同模式为基础编制的的合同条款是以这种合同模式为基础编制的 2. 设备采购合同 —— 生产设备采购合同 ——生产设备采购与安装合同 ——生产设备采购、安装与包含部分土建工程设计、施工、安装总承包合同 我国基本采用前两种合同模式，第三种模式属于以生产设备采购为主体的总第三种模式属于以生产设备采购为主体的总 承包合同模式承包合同模式，见于国外和国际招标采用的总承包合同模式 3. 建设工程咨询服务合同 勘测设计合同 科学研究合同 专题咨询服务协议 ——我国在咨询服务领域里常见的三种合同模式，勘勘测测设设计计合合同同通通常常采采用用招招标标方式或直接委托建立方式或直接委托建立，后两类合同一般通过询价方式或直接委托建立。

4. 设计采购施工/交钥匙工程总承包合同 ——设计、采购、施工/交钥匙工程总承包的合同模式见于国际建设工程市场，特别是发展中国家委托发达国家承包的工程中目目前前我我国国国国内内未未采采用用这这种种承承包包模式 （二）（二）合同管理模式的发展趋势合同管理模式的发展趋势 1. 从FIDIC联合会颁布新合同范本系列看合同管理模式的演变和发展趋势 （1）《施工合同条件》1999年第1版 ——用于由业主设计的建筑或工程项目，承包方按业主提供的设计进行施工合同中可包含由承包商设计的土木、机电或建筑物的某些部分 （2）《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》1999年第1版 ——用于以交钥匙方式提供全部工厂设备、基础设施项目或其他类型的开发项目由承包商进行全部设计、采购和施工提供配套完善的设施和由承包商进行全部设计、采购和施工提供配套完善的设施和“转动钥匙转动钥匙” （3）《生产设备和设计——施工合同条件》1999年第１１版 ——推荐用于机电设备的供货（包括产品设计）以及建筑物或工程的设计和施工由承包商按照业主要求进行设计和提供生产设备由承包商按照业主要求进行设计和提供生产设备和（或）其他工程） （4）《简明合同格式》1999年第一版 ——推荐用用于于资资金金小小的的工工程程项项目目，可以包括全部或部分由承包商设计的土木、机械、电气和（或）建筑物的合同。

2. FIDIC推荐的合同管理模式是以设计、施工、设备采购、安装等合同的多元化组合，提倡综合型的合同管理模式； ——新版本系列明显的发展趋向是在设计、施工、设备采购、安装等各各种种合合同类型的互相包容同类型的互相包容 ——合合同同结结构构以以某某一一项项主主要要的的合合同同类类型型（如施工合同或设备采购合同）为为主主导导，包含其他合同类型的综合型合同模式综合型合同模式 ——综合型合同管理模式减减少少了了合合同同接接口口和和合合同同双双方方的的责责任任交交叉叉，简简化化了了合合同管理程序同管理程序，加速了整个建设项目的招投标进程，也节约了管理成本 ——总承包合同模式是合同管理科学化的集中体现，但需要优良的设计和严密、完善、操作性强的合同文件为支撑  二二. . 施工合同文件的组成施工合同文件的组成 ——合合同同协协议议书书应按“施工招标文件”确定的格式拟定，合同协议书是合同双方的总承诺总承诺,具体内容应约定在协议书附件和以下文件中； ——中中标标通通知知书书应由发包人在施工招标确定中标人后，按“施工招标文件”确定的格式拟定； ——投投标标函函及及投投标标函函附附录录中包包含含有有合合同同双双方方在在合合同同中中相相互互承承诺诺的的条条件件，应附入合同文件； ——专专用用合合同同条条款款和和通通用用合合同同条条款款是整个施工合同中最重要的合同文件，它根据合同法的公平原则，约定了合同双方在履履行行合合同同全全过过程程中中的的工工作作规规则则，其中通通用用合合同同条条款款是是要要求求各各建建设设行行业业共共同同遵遵守守的的共共性性规规则则，专专用用合合同同条条款款则则可可由由各各行行业业根根据据其其行行业业的的特特殊殊情情况况，，自自行行约约定定的的行行业业规规则则。

但各行业自行约定的行业规则不能违背本通用合同条款已约定的通用规则； ——“技技术术标标准准和和要要求求”的内容是是施工合同中根根据据工工程程的的安安全全、、质质量量和和进进度度目目标标，约定合同双方应应遵遵守守的的技技术术标标准准的的内内容容和和要要求求,技术标准中的强制性规定必须严格遵守; —— “图纸图纸”是施工合同中为实施工程施工的全部工程图纸和有关文件； ——已已标标价价的的工工程程量量清清单单是投标人在投投标标阶阶段段的的报报价价承承诺诺，合合同同实实施施阶阶段段用用于于发发包人支付合同价款包人支付合同价款，工程完工后用于合同双方结清合同价款的依据工程完工后用于合同双方结清合同价款的依据 ——“其他合同文件其他合同文件”是合同双方约定需要进入合同的其他文件. 三三. . 编制通用合同条款的指导原则编制通用合同条款的指导原则 （（一一））遵遵守守中中华华人人民民共共和和国国的的法法律律、、行行政政法法规规和和部部门门规规章章，，遵遵守守工工程程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章；所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章； ——合同有效性的必要条件合同有效性的必要条件。

（二）按合同法的公平原则设定合同双方的责任、权利和义务；（二）按合同法的公平原则设定合同双方的责任、权利和义务； ——公正、公平的合同理念是工程顺利实施的重要保障合同双方的责任、权利和义务、各项合同程序和条款内容的设定均应贯彻合同法的公平原则贯彻合同法的公平原则 （三）根据我国现行的建设管理制度设定合同管理的程序和内容；（三）根据我国现行的建设管理制度设定合同管理的程序和内容； ——我国现行的建设管理制度包括项目法人责任制、招标投标制和建设监理制等,以及国家和相关部门有关建设管理的规章和规定 ——合同条款设定的各项管理程序不能违背现行的建设管理制度合同条款设定的各项管理程序不能违背现行的建设管理制度 （四）学习四）学习FIDIC合同条件的精华，编制适合我国国情的合同条款；合同条件的精华，编制适合我国国情的合同条款； ——FIDIC合同涉及的工作内容能基本覆盖工程建设过程遇到的合同问题覆盖工程建设过程遇到的合同问题； ——合同的基本属性—公平原则比较到位公平原则比较到位； ——合同双方的责任、权利和义务的约定比较清晰责任、权利和义务的约定比较清晰； ——设定的各项合同程序比较严密、科学、操作性强合同程序比较严密、科学、操作性强； ——强强调调解解决决合合同同事事宜宜的的及及时时性性，在履约过程中及时解决好支付、合同变更和争议等的合同问题。

（（五五））适适用用于于我我国国各各建建设设行行业业，，以以“专专用用合合同同条条款款另另有有约约定定”的的形形式式，，为各建设行业根据其本行业的特点和要求，留出自行约定的空间为各建设行业根据其本行业的特点和要求，留出自行约定的空间 ——专专用用合合同同条条款款的的约约定定是是通通用用合合同同条条款款约约定定的的合合同同责责任任、、工工作作内内容容和和工工作作程程序序的的延延伸伸和和补补充充，其延伸和补充约定的内容不能违背原通用合同条款约定的基本原则 ——通通用用合合同同条条款款设设定定的的工工程程质质量量检检验验程程序序、、进进度度控控制制程程序序、、合合同同变变更更程程序序、、计计量量支支付付程程序序和和竣竣工工验验收收程程序序等等均均留留有有专专用用合合同同条条款款约约定定的的空空间间，供各行业根据其不同的行业管理特点和具体方法自行约定 四．编制通用合同条款的主要思路四．编制通用合同条款的主要思路（一）合同条款约定的合同双方的责任界面应清晰，约定的内容应能覆（一）合同条款约定的合同双方的责任界面应清晰，约定的内容应能覆盖建设工程施工中遇到的所有合同问题盖建设工程施工中遇到的所有合同问题。

——标准施工招标文件规定，招标人（发包人）和投标人（承包人）是工程招投标和履行合同的两两个个责责任任主主体体，本通用合同条款第第2条条与与第第4.1款款明明确确规规定定了了发发包包人人和和承承包包人人的的主主要要义义务务，并在以下第5～24条款中详细约定了合同双方在建设工程履约过程中遇到的所有合同问题，避免出现空白，而造成履约困难 ——在合同公正\公平的前提下, 约定的合同双方责任界面清晰是合同顺利履行的基本条件需要总结了我国近年来建设工程合同的实践和经验教训（二）对监理人在施工合同中职能的准确定位：监理人受发包人的委托，（二）对监理人在施工合同中职能的准确定位：监理人受发包人的委托，在施工现场为发包人管理合同在施工现场为发包人管理合同 ——监监理理人人按按发发包包人人的的授授权权进进行行合合同同管管理理，对工程的施工进度、质量、安全和合同支付负有监理责任； ——监理人应忠忠实实地地执执行行发发包包人人与与承承包包人人签签署署的的施施工工合合同同，，无无权权修修改改合合同同，监监理人不是合同的第三方理人不是合同的第三方； ——监监理理人人应应认认真真运运用用好好通通用用合合同同条条款款第第3.5条条“商商定定或或确确定定”条条款款，以公正的立场，促进双方在合同范围内通过协商，友好地解决合同争议。

——监理人只对发包人承担监理责任，承包人不能因监理人的工作不到位而要求免除或减轻自己在合同中应负的责任（（三三））树树立立正正确确的的合合同同变变更更理理念念，，建建立立科科学学的的变变更更程程序序，，及及时时处处理理好好设设计和施工过程中出现的变更，有利于减少合同争议计和施工过程中出现的变更，有利于减少合同争议 ——合同变更在建设工程合同中常常是不不可可避避免免的，尤其是对一些复杂和大型的工程都可能在设计和施工过程中发生变更； ——树立正确的合同变更理念，有利于推进合同的顺利履行,促进合同双方的良好合作; ——变更的范围和内容在通用合同条款第15.1款中已有约定，各行业可在专用合同条款中约定具体实物内容.但不能取消第15.1款中约定的任何一项内容 ——只只有有监监理理人人才才有有权权发发出出变变更更，承包人无权自行变更，但监理人发出重大变更时，应经发包人同意； ——发生变更事项应应及及时时做做好好同同期期记记录录，并及及时时按按通通用用合合同同条条款款第第15.3款款作作出出处理处理，以免事后造成历史资料失缺而引成争议（（四四））根根据据我我国国目目前前的的合合同同管管理理状状况况，，编编制制本本合合同同支支付付条条款款时时，，考考虑虑了了尽量适用于单价合同和总价合同两种支付模式尽量适用于单价合同和总价合同两种支付模式。

——本合同条款的支付模式是以测量计量为基础的，支付条款的设定包含了单单价价合合同同的的测测量量计计量量支支付付与与总总价价合合同同的的按按形形象象进进度度支支付付当前总价支付方式尚缺乏经验，为此建议当前仅在规模较小、工期较短的总价合同中使用建议当前仅在规模较小、工期较短的总价合同中使用 ——通用合同条款中涉及单价合同和总价合同的涉及单价合同和总价合同的，主要有第第15.1款款“变更的范变更的范围和内容围和内容”、第、第15.4款款“变更估价原则变更估价原则”、第、第16.1款款“物价波动引起的价格调物价波动引起的价格调整整”、第、第17.1款款“计量计量”和第和第17.3款款“工程进度付款工程进度付款”招标人在编制招标文件时，按照选定的合同模式，在专用合同条款中补充约定其具体支付方式和内容；——对于规模较小、工期较短的总价合同，第16.1款约定的价格调整，发包人可根据行业管理或项目实际，在专用合同条款中约定不调整或仅对某几个指标进行调整 ——第17.1款约定的“计量”，同时包括了单价子目计量和总价子目计量的内容，并按顺序编排项号根据选定的合同形式，分别适用第17.1.4项或第17.1.5项。

——第17.3款约定的进度付款，同时包括了按计量周期付款，或按形象进度付款约定的进度付款，同时包括了按计量周期付款，或按形象进度付款，以及周期付款和形象进度付款的结合等多种形式款，以及周期付款和形象进度付款的结合等多种形式哪些工作内容采用周期付款、哪些工作内容采用形象进度付款，由当事人在专用合同条款或支付分解报告中确定绝大多数建设工程中,均采用按月进度进行计量付款.（五）科学设定各项合同管理程序，强调处理合同事宜的及时性五）科学设定各项合同管理程序，强调处理合同事宜的及时性 ——通用合同条款中设定了工程进度控制、质量检查和验收，合同变更、计量和进度付款、竣工验收、竣工结算与争议调解等合同管理程序； ——以上工工作作程程序序的的设设定定，，强强调调了了处处理理合合同同事事宜宜的的及及时时性性公平、合理地约定合同双方各自的工作时限，保证双方都能高效地完成合同管理程序中规定的工作，防止问题长期积压，影响合同的正常履行，避免积累成合同争议； （六）合同双方应齐心协力面对工程风险，共同克服由于不可抗力灾害对工程（六）合同双方应齐心协力面对工程风险，共同克服由于不可抗力灾害对工程施工的不利影响，各自进行必要的保险，以规避风险。

施工的不利影响，各自进行必要的保险，以规避风险 ——鉴于工程建设项目施工较为复杂、合同履行周期较长等特点，合同双方应在合同订立时客观地评估合同风险，承包人在报价中应认真估列风险费用，并应将工程保险作为解决合同风险的重要手段将工程保险作为解决合同风险的重要手段； ——保保险险的的目目的的是是把把合合同同双双方方的的风风险险降降低低到到最最低低限限度度，，本通用合同条款第20条设定了合同双方必须投保的各保险项目.监理人督促双方及时投保； ——为保障承包人人员的合法权益，承承包包人人必必须须为为其其施施工工作作业业人人员员投投保保本本合合同同条款所列的各项人员险种，并进入报价条款所列的各项人员险种，并进入报价 ——不可抗力灾害属于非合同双方责任的意外风险，但作为本合合同同的的项项目目业业主主，，理理应应承承担担工工程程的的主主要要损损失失，但承包人也应承担其自身的某些财产损失，以及其合同中的部分利润损失（七）本通用合同条款建议建立由独立第三方承担的合同争议评审机制（七）本通用合同条款建议建立由独立第三方承担的合同争议评审机制 ——通用合同条款第24条从维护合同的公平性出发，建议设立合同争议评审机制，其其目目的的是是通通过过独独立立第第三三方方的的公公正正评评审审和和调调解解，，促促进进合合同同双双方方在在本本合合同同范范围内友好地解决争议围内友好地解决争议，尽量避免将合同争议进入司法程序； ——第三方对合同争议的评审，只是作为提供合同双方进一步协商解决合同争议的参考依据。

其中任何一方不接受，争议评审意见将不具有合同约束力任何一方不接受，争议评审意见将不具有合同约束力 ——一般情况下，合同双方聘请的争议评审专家通常是业内比较有经验的资深专家，在不受合同任一方影响的情况下提出的评审意见往往是具具有有一一定定的的权权威威性性，，即即使使进进入入司司法法程程序序后后，，也也可可能能是是司司法法机机关关取取证证的的重重要要参参考考材材料料为此，独立第三方的争议评审机制可以促进合同双方进一步和解，减少和避免争议进入司法程序，从而也可节省解决争议的成本 第二部分第二部分: :通用合同条款重点解读通用合同条款重点解读 一一. .合同条款的编制框架合同条款的编制框架 合同条款分为通用合同条款和专用合同条款两部分，通用合同条款的内容按我国各建设行业工程合同管理中的共性规则共性规则制定；专用合同条款则根据各行业的管理要求和具体工程的特点各行业的管理要求和具体工程的特点，由各行业在其施工招标文件范本中自行制定 通用合同条款全文共24条130款，分为以下八组： （一）合同主要用语定义和一般性约定。

一）合同主要用语定义和一般性约定 1 1. 一般约定 ——第第一一组组第1条一般约定中第1.11.1款“词语定义”是为准确理解本合同条款,对合同中使用的主主要要用用语语和和常常用用语语予予以以专专门门定定义义；第1.21.2～1.121.12款为有关合合同同文件的通用性解释和一般性说明文件的通用性解释和一般性说明 （二）合同双方的责任、权利和义务二）合同双方的责任、权利和义务 2. 发包人义务 3. 监理人 4 4.承包人 ——从广广义义上上说说, 通通用用合合同同条条款款的的全全部部2424条条都都是是约约定定合合同同双双方方的的责责任任、、权权利利和和义义务务,第第二二组组第2～4条为合同条款编制框架需要表述的第第一一层层次次条条款款内内容容，其目的是列出合同双方总体的合同责任及其相应的权利和义务；  （三）合同双方的施工资源投入（三）合同双方的施工资源投入 5.5. 材料和工程设备 6.6. 施工设备和临时设施 7.7. 交通运输 8.8. 测量放线 9.9. 施工安全、治安保卫和环境保护 ——第三组第5～9条列出双方投入施工资源的责任及其具体操作内容; （四）工程进度控制（四）工程进度控制 10.10. 进度计划 11.11. 开工和竣工 1212. 暂停施工 ——第四组第10～12条列出双方对工程进度控制的责任及其具体操作内容; （五）工程质量控制（五）工程质量控制 1313. 工程质量 1414. 试验和检验 ——第五组第13与14条列出双方对工程质量控制的责任及其具体操作内容; （六）工程投资控制（六）工程投资控制 1515. 变更 1616. 价格调整 1717. 计量和支付 ——第六组第15～17条列出双方对工程投资控制的责任及其具体操作内容;  （七）验收和保修（七）验收和保修 1818. 竣工验收 1919. 缺陷责任与保修责任 ——第七组第18和19条列出双方对工程竣工验收，缺陷修复,保修责任及其具体操作内容； ——第第三三～～七七组组为为合合同同条条款款编编制制框框架架需需要要表表述述的的第第二二层层次次条条款款内内容容，列出合同双方在工程建设过程中为完成合同约定的实物目标，需要各自履行的具体工作责任及相应的权利和义务。

（八）工程风险、违约和索赔（八）工程风险、违约和索赔 2020. 保险 2121. 不可抗力 2222. 违约 2323. 索赔 2424. 争议的解决——第八组第20～24条是为保保障障上上述述第第二二层层次次条条款款的的实实物物操操作作内内容容得得以以公公正正、、公公平平地地顺顺利利执执行行，保障工程的圆满完成这一组条款应与国家的合同法及相关的法律法规衔接好，以充分体现本合同执法的公正性 二二.合同条款解读合同条款解读 1.一般约定一般约定 ——通用合同条款的“一般约定”中针对合同使用的语言文字、法律、各项合同文件的组成和解释顺序，以及与建设工程合同的程序性条款无直接关联的联络、转让、严禁贿赂、化石文物、专利技术和保密等的单一性条款进行了专门约定 1.1词语定义词语定义 ——本款定义祗适用于本合同,不能延伸至本合同以外的其他用语解释 1. 2 语言文字语言文字 ——除专用术语外，本合同条款均使用中文 1. 3 法律法律 ——适适用用于于合合同同的的法法律律包包括括中中华华人人民民共共和和国国法法律律、、行行政政法法规规、、部部门门规规章章、、以以及及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1. 4 合同文件的优先顺序合同文件的优先顺序 ——本款所示为合同文件优先顺序的惯例，“合同协议书”是合同双方共同签署的总承诺书，应列首例其他合同文件”是根据双方合同管理的需要列入合同，一般均按其时间先后或重要性插入本款的排序中 ——发包人认为有必要时，可将投投标标文文件件中中的的某某些些承承诺诺性性文文件件列列入入合合同同但但不不宜将整个投标文件纳入合同宜将整个投标文件纳入合同  2. 发包人义务发包人义务 2.1 遵守法律遵守法律 ——发包人作为独立法人遵守国家法律，本条还须约定：发发包包人人不不因因自自己己违违反法律而要求承包人承担任何责任反法律而要求承包人承担任何责任 2.2 发出开工通知发出开工通知 ——延误发出开工通知，应推迟合同工期,或给予工期补偿 2.3 提供施工场地提供施工场地 ——发包人应及时提供施工场地，城市建筑应特别注意查明地下管线和地下设施，并在专用合同条款中事先约定 2.4 协助承包人办理证件和批件协助承包人办理证件和批件 ——发包人协助办理，有利于加速完成工程开工的各项审批手续。

2.5 组织设计交底组织设计交底 ——我国现行的建设管理体制在行业管理上, 设计是相对独立的发发包包人人组组织好施工合同全过程的设计交底是顺利推进施工的一项重要措施织好施工合同全过程的设计交底是顺利推进施工的一项重要措施 2.6 支付合同价款支付合同价款 ——发包人按合同约定及时向承包人支付工程和材料预付款、工程进度款，以及及时结清工程款是发包人最基本义务应应从从国国家家建建设设管管理理体体制制与与合合同同管理机制上彻底解决管理机制上彻底解决 2.7 组织竣工验收组织竣工验收 ——本合同所指的竣工验收是指发发包包人人按按合合同同要要求求，，对对承承包包人人完完成成全全部部合合同同工作后的验收工作后的验收，并非是国家在工程正式交付投运前的竣工验收 ——合同的竣工验收应是国家验收的一部分，竣竣工工验验收收所所采采用用的的各各项项验验收收和和评定标准应符合国家标准，合同验收资料应符合国家验收要求评定标准应符合国家标准，合同验收资料应符合国家验收要求 3. 监理人监理人 ——监理人是是受受发发包包人人委委托托在在施施工工现现场场实实施施合合同同管管理理的的执执行行者者。

发包人委托监理人按发包人与承包人签订的施工合同进行监理. ——根据现行建设管理体制，发包人应通过公开招标选择监理人发包人应与监理人签订委托监理合同，明确发包人的授权范围与监理工作内容，以及发包人和监理人各自的责任、权利和义务 ——监监理理人人不不是是合合同同的的第第三三方方，，他他无无权权修修改改合合同同，，无权免除或变更合同约定的发包人与承包人的责任、权利和义务他的任务是忠实地执行合同双方签订的合同条款监理人的公正体现在只以合同作为监理工作的依据. 3.1监理人的职责和权力监理人的职责和权力 ——监监理理人人应应享享有有合合同同中中约约定定的的权权力力发包人应在合同条款中明确写明对监理人的授权范围和内容 ——承包人不能因监理人对工程、材料和设备进行检查和检验等的职务行为而自行减轻或免除自己的责任、权利和义务 ——监理人的指示被认为已取得发包人授权监理人的指示被认为已取得发包人授权 3.2总监理工程师总监理工程师 ——总监理工程师由监理人征得发包人同意后委派 ——总总监监理理工工程程师师是是监监理理人人在在施施工工现现场场的的全全权权代代表表，发包人为加强现场管理，都十分重视这一岗位人员的工作素质。

4. 承包人承包人4. 1承包人的一般义务承包人的一般义务 ——按合同约定圆满完成全部承包工作； ——按《建设工程安全生产管理条例》和《建设工程质量管理条例》的要求，认真做到所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性4. 3分包分包 ——工程分包应遵守《合同法》第272条和《招标投标法》第48 条的规定4. 8保障承包人人员的合法权益保障承包人人员的合法权益 ——承包人必须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，严格执法 4. 11不利物质条件不利物质条件 ——指未能探明，但属于地下已存在的非自然物质障碍，或超标准水文条件 3.4监理人的指示监理人的指示 ——发包人应授予监理人按合同要求发出指示的权力为了整个工程合同管理的责任界面清晰，发包人不宜直接向承包人发出指示发包人不宜直接向承包人发出指示 ——监理人发出的指示必须是书面的紧急情况下，监理人可以在施工现场签发书面临时指示，但必须在24小时内以正式书面函确认 3.5 商定和确定商定和确定 ——本条款的设置吸取了FIDIC的成功经验，作为最熟悉工程建设情况的现场合同管理者，监理人掌握运用好本条款赋予的“商定和确定”的权力。

有利于合同的科学有序地履行，节约管理成本 ——本合同条款的精髓在于精髓在于“商定商定”，，“确定确定”也是为了更好地商定也是为了更好地商定,更好地促进合同双方通过协商友好地解决合同争议，也符合当今社会提倡的和谐精神 ——监理人充分运用好本条款，也是对监理人在本合同中的职能作了最恰如其监理人充分运用好本条款，也是对监理人在本合同中的职能作了最恰如其分的定位可以认为，分的定位可以认为， “商定和确定商定和确定”条款是监理人工作的核心条款是监理人工作的核心 4. 承包人承包人 4.1 承包人的一般义务承包人的一般义务 4.1.1 遵守法律——承包人作为独立法人必须遵守国家法律，承包人不因自己违反法律而要求发承包人不因自己违反法律而要求发包人承担任何责任包人承担任何责任 4.1.2 依法纳税——承包人依法纳税是承包人作为独立法人的行为依法纳税是承包人作为独立法人的行为本项约定，承包人交纳的税金应包括在合同价格内承包人不交纳税金，既属违约，又属违法又属违法 4.1.3 完成各项承包工作 4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责 4.1.5 保证工程施工和人员的安全 4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作 4.1.7 避免施工对公众和他人的利益造成损害 4.1.8 为他人提供方便 4.1.9 工程的维护和照管 ——上述4.1.3~4.1.6项提出了本合同对本合同对承包人完成工程施工所应做到的全面和总承包人完成工程施工所应做到的全面和总体的合同要求体的合同要求，作为全面负有施工责任的承包人，即使在本合同的“合同条款”或“技术标准和要求技术标准和要求”中中对承包人施工作业和措施，人员和施工安全、对环境和生态保护工作要求等方面的要求存在着某些不完善之处存在着某些不完善之处，承包人仍应按本款要求圆满完成本工程,做到施工作业和施工方法的完备施工作业和施工方法的完备,保证工程施保证工程施工和人员的安全工和人员的安全,做好施工场地及其周边环境与生态保护。

做好施工场地及其周边环境与生态保护 4.2 履约担保履约担保——履约担保有履约担保书和履约保函两种形式，履约担保书一般由资信好、经济实力强的企业为承包人提供担保；履约保函一般由商业银行等的信贷机构为承包人提供担保 4.3 分包分包——工程分包应严格遵守合同法本合同规定承包人不得将全部工程转包或肢解后分包给第三人；工程主体和关键性工作也不得分包 4.5 承包人项目经理承包人项目经理——发包人重视承包人项目经理的工作素质，并要求项目经理长驻现场 4.8 保障承包人人员的合法权益保障承包人人员的合法权益 ——保障承包人人员的合法权益是当当今今施施工工合合同同管管理理中中的的突突出出问问题题，在不少施工工程中，不仅劳动法规定的很多权益得不到保障，连最基本的劳动工资有时还不能及时发放，不符合建设和谐社会的基本精神不符合建设和谐社会的基本精神 ——本款第4.8.1~ 4.8.6所列承包人人员的合法权益是建设工程施施工工劳劳动动者者应应享享有的最基本的合法权益任何雇用者不遵守的即属违法有的最基本的合法权益任何雇用者不遵守的即属违法 4.9 工程价款应专款专用工程价款应专款专用 —— 除承包人应得的利润外应得的利润外，承包人应保证将工程款专用于本工程保证将工程款专用于本工程。

4.10 承包人现场查勘承包人现场查勘 ——承包人在投标前和进点施工时应认真进行现场查勘，并收集与合同有关的当地资料，以充分估计其应承担的责任和风险充分估计其应承担的责任和风险 5. 材料和工程设备材料和工程设备 5.1承包人采购材料和工程设备承包人采购材料和工程设备 ——由承包人采购材料和工程设备的，合同双方责任界限清淅,任何环节上出了问题，均应由承包人负全部责任 5.2 发包人提供的材料和工程设备发包人提供的材料和工程设备 ——由发包人提供材料和工程设备的，发包人应承担供货货源质量的责任；供货厂家不能按时交货而延误承包人施工进度，亦应由发包人承担延误责任 6. 施工设备和临时设施施工设备和临时设施 6.1 承包人提供的施工设备和临时设施承包人提供的施工设备和临时设施 ——承包人在投标时，一般均应提交拟投入本合同工作的主要施工设备表及其进场时间，以及修建临时设施的项目内容及其修建的时间和进度安排 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备和临时设施 ——一般情况下，发包人不宜提供施工设备和临时设施，以免介入施工责任； ——发包人将自有设备和临时设施租赁给承包人使用时，不应以赢利为目的；也不能强行规定承包人租用其施工设备和临时设施。

9. 施工安全、安全保卫和环境保护施工安全、安全保卫和环境保护 9.1 发包人的施工安全责任发包人的施工安全责任 ——除发包人应承担该工程安全管理的总责任发包人应承担该工程安全管理的总责任外，还 应承担其现场人员的工伤事故责任，以及由于工程占用土地和发包人原因造成的第三者人身伤亡和财产损失 ——发包人授权监理人监督检查承包人的工程安全工作，监监理理人人的的监监督督检检查查不不减轻承包人应负的安全责任减轻承包人应负的安全责任 9.2 承包人的施工安全责任承包人的施工安全责任 ——承包人承担整个施工过程全部施工作业的安全责任承担整个施工过程全部施工作业的安全责任 ——承包人应遵遵守守本本合合同同条条款款和和“技技术术标标准准和和要要求求”中中约约定定的的施施工工安安全全规规定定 9.4 环境保护环境保护 ——发包人和承包人应将将本本工工程程项项目目环环境境保保护护内内容容及及其其实实施施标标准准,以以及及具具体体措措施详细约定在施详细约定在“技术标准和要求技术标准和要求”内内 、 10. 进度计划进度计划 10.1 合同进度计划合同进度计划 ——承包人接到开工通知后,首先在合同约定的时限内,按按其其在在投投标标书书中中承承诺诺的的施施工工进进度度,详详细细制制定定供供合合同同实实施施的的施施工工进进度度计计划划,提提交交给给监监理理人人审审批批.经监理人批准的承包人施工进度计划称为合同进度计划。

——合同进度计划是合同双方控制工程进度的依据任何一方原因延误了进度,就应承担相应的经济责任. 10.2 合同进度计划的修订合同进度计划的修订 ——承包人的实际完成情况落后于计划进度时，由承包人报送修修订订后后的的进进度度计划，经监理人批准后作为合同进度计划的补充文件计划，经监理人批准后作为合同进度计划的补充文件  11. 开工和竣工开工和竣工 11.1 开工开工 ——开开工工日日期期是是计计算算合合同同工工期期的的起起算算点点，不同于传统管理的工程开工含义(如将主体工程开工定为开工日,或将举行开工典礼的日期定为开工日等 11.2 竣工竣工 ——实实际际竣竣工工日日期期应应是是在在工工程程接接收收证证书书中中写写明明的的日日期期,并应是合同协议书写明的竣工日,加上合同双方确认由于合同变更引起施工日的增减数. 11.3 发包人的工期延误发包人的工期延误 ——《合同法》第283条规定，发包人未按约定提供原材料、场地、资金、技术资料的，承包人可有权要求顺延工期和（或）赔偿停工、窝工损失 ——若发包人未按合同约定及时支付预付款、进度款造成工期延误，除延长工期、增加费用及支付合理利润外，还应包括延误付款的银行同期利息。

11.5 承包人的工期延误承包人的工期延误 ——由于承包人原因造成工期延误，即使采取了赶工措施，仍不能按合同约定的日期完工时，承包人除承担赶工费用外，还应支付逾期竣工违约金 12. 暂停施工暂停施工 ——”暂暂停停施施工工”是是合合同同双双方方为为促促进进和和加加强强合合同同正正常常履履行行的的积积极极措措施施,以以合合同同赋赋于于的的制制约约手手段段,约约束束对对方方严严格格履履行行合合同同,避免问题积累,造成继续履行合同的更大困难. ——当当一一方方违违约约使使另另一一方方受受到到严严重重损损害害的的，受损方有权要求暂停施工,以减减少少工程损失和保护受损方利益工程损失和保护受损方利益 ——暂停施工后，合同双方都应努力消除暂停施工因素，及早复工及早复工 12.1 承包人暂停施工的责任承包人暂停施工的责任 ——由于承包人责任造成的暂停施工，承包人不仅无权要求索赔，而且还应承担暂停施工造成的费用增加和工期延误责任 12.2 发包人暂停施工的责任发包人暂停施工的责任 ——由于发包人责任造成的暂停施工，承包人有权提出索赔。

除应给予承包人工期或费用的补偿外,还应支付合理利润. 12.3 监理人暂停施工指示监理人暂停施工指示 ——出现合同任一方因对方违约而遭受严重损害,无法继续履行合同时,监理人应及时发出暂停施工指示. ——监理人的暂停施工指示应促进合同双方共同协商消除停工因素 ——监理人未及时发出暂停施工指示,而又未及时答复承包人的暂停施工请求.则承包人可自己采取暂停施工行动. 12.4 暂停施工后的复工暂停施工后的复工 ——当工程具备复工条件，监理人应立即向承包人发出复工通知； ——承包人拖延和拒绝复工，其增加的费用和工期延误责任由承包人承担； ——发包人原因无法按时复工，其增加的费用（包括承包人的合理利润）和工期延误责任由发包人承担 12.5 暂停施工持续暂停施工持续56天以上天以上 ——暂暂停停施施工工的的持持续续时时间间定定为为56天天作作为为界界定定为为违违约约的的界界限限,是考虑到我国的具体情况, 56天时间应能满足双方积极消除暂停施工因素的需要.太长了也会增加保证下一步争取按期完工的难度. FIDIC1999版定为84天,可能是由于考虑跨国合同处理的难度. ——本款在分清合同双方暂停施工责任的基础上，将暂暂停停施施工工持持续续56天天以以上上而又拖延和拒绝复工的行为界定为违约而又拖延和拒绝复工的行为界定为违约。

13.工程质量工程质量 13.2 承包人的质量管理承包人的质量管理 ——承包人质量管理应遵守《建设工程质量管理条例》第30和33条的规定 ——承包人应设置专门的质量检查机构，建立完善的质量检查制度，配备专职的质量检查人员 13.3 承包人的质量检查承包人的质量检查 ——承包人应负责对材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作好详细的质量检查记录 13.4 监理人的质量检查监理人的质量检查——监监理理人人应应按按本本合合同同要要求求和和《《建建设设工工程程质质量量管管理理条条例例》》第第36和和38条条的的规规定定，，对承包人的施工工程和施工过程中的任何作业进行质量检查对承包人的施工工程和施工过程中的任何作业进行质量检查——监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任 13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查工程隐蔽部位覆盖前的检查——监理人和承包人应严格遵行隐蔽工程的质量检查程序；——本款为监理人未按约定时间到场检查，以及承包人私自覆盖后重新检查的的工作程序，以及由此增加费用和工期延误的责任作了约定。

14. 试验和检验试验和检验 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验材料、工程设备和工程的试验和检验 ——承包人应按按本本条条约约定定的的试试验验检检验验程程序序，，以以及及《《技技术术标标准准和和要要求求》》和和施施工工图纸规定的质量标准进行材料、工程设备和工程的试验和检验图纸规定的质量标准进行材料、工程设备和工程的试验和检验 ——监理人对承包人的试验检验结构有疑问时，可要求承包人重新进行试验检验，但双方应按本款第14.1.3项约定，承担重新进行试验检验所增加的试验检验费用及其工期延误责任 14.3 现场工艺试验现场工艺试验 ——现场工艺试验承包人负责一般情况下，规程、规范中规定的常规工艺试验，其所需试验费用应计入所属的工程施工项目的报价中 ——特殊的新工艺试验和大型的生产性工艺试验，一般均需编制专项试验计划，单独列项、总价承包 15. 变更变更 ——“变更”是指工程招标后，由于合合同同双双方方确确认认的的合合同同范范围围、、项项目目内内容容和和价价格格依依据据，，在在履履行行合合同同过过程程中中发发生生了了变变动动，，需需要要按按合合同同约约定定的的变变更更规规则，及时调整（增加或减少）该变更项目的原合同价格则，及时调整（增加或减少）该变更项目的原合同价格。

15.1 变更的范围和内容变更的范围和内容 ——施工过程中，规模较大、技术较复杂的工程项目发生了工作范围和内容的变动这种变动对工程的工期和合同价格产生实质性影响的，应作变更处理 ——本本款款规规定定的的5方方面面变变更更范范围围和和内内容容，，属属于于通通用用性性的的，，各各行行业业可可针针对对具具体工程作详细约定，但不能删除其中一项应属于变更的范围和内容体工程作详细约定，但不能删除其中一项应属于变更的范围和内容 ——专用合同条款中还可针对不同工程项目的不同计量和支付方法，进行数量指标、具体工艺、工序等形象目标变更的约定（举例） 15.2 变更权变更权 ——发发包包人人需需要要进进行行的的变变更更应应通通过过监监理理人人发发出出；；承承包包人人需需要要进进行行的的变变更更，，应向监理人提出书面建议，不能自行变更应向监理人提出书面建议，不能自行变更 15.3 变更程序变更程序 ——本款约定变更的提出、估价及确认的工作程序，以及发包人、监理人和承包人在变更程序中的工作职责 15.4 变更的估价原则变更的估价原则 ——变更的估价原则应首先以已标价工程量清单为主要依据，如合同中有适用于变更工作的项目，可直接采用该项目单价。

如合同中只有类似的变更工作项目，则可参考该项目单价，由监理人与双方商定新单价 ——若合同中没有可参考的项目单价，则应采用合同约定的基础资料，按成本加利润的原则协商确定新的变更单价15.5 承包人的合理化建议方案承包人的合理化建议方案 ——承包人可对发包人的图纸和技术方案提出合理化建议，合理化建议降低了合同价格和提高了工程经济效益的，发包人应按第15.5.2项的约定奖励承包人奖励额度可在专用合同条款中另行约定. ——FIDIC合同条件1999版建议以50%奖励额度给承包人 15.6 暂列金额暂列金额 ——暂列金额主要用于变更和计日工支付，只能按监理人的指示使用 15.7 计日工计日工 ——承包人在投标时填报人工、材料和施工机械使用费的计日工单价，经发包人确认后列入合同文件，作为变更计价依据 ——计日工的结算应按监理人批准的实耗人工工时、材料用量和施工机械台时数乘以计日工单价进行支付 15.8 暂估价暂估价 ——在工程招招标标阶阶段段已已确确定定的的材材料料、、工工程程设设备备或或工工程程项项目目，但又无无法法在在当当时时准准确定价格确定价格，可能影响招标效果，发包人可在工程量清单中给定一个暂估价在工程量清单中给定一个暂估价。

——暂暂估估价价项项目目的的合合同同价价达达到到国国家家规规定定必必须须招招标标的的范范围围，承包人必须在发包人的监督下进行公开招标公开招标 16. 价格调整价格调整 16.1 物价波动引起的价格调整物价波动引起的价格调整 ——公式法调整物价波动价差是国际上通用的价格调整方法.其关键是应有国际公认的权威机构定期颁布价格指数作为多币种国际贸易中调整物价波动价差的依据. ——我国近年来国际贸易的飞速发展,迫切需要在价格调整机制上尽快与国际接轨.事实上,我们很多对外贸易协议中都采用国际通用的价格调整方法. ——公式法调价的优点是可可在在每每笔笔进进度度付付款款中中，，及及时时消消化化价价格格波波动动因因素素我国的工程建设领域采用公式法调价的条件应已基本具备,简单地说,我国应该已有颁布价格的权威机构. 但需需要要有有一一套套定定期期颁颁布布价价格格(包包括括价价格格指指数数)的的管管理理办法办法,以及为专门颁发建设工程价格调整需要的价格期刊以及为专门颁发建设工程价格调整需要的价格期刊. ——我国国内招标的建设工程只需使用价格.就能方便地使用公式法调价. ——进入建设工程调价公式的调调价价因因子子包包括括人人工工费费、、材材料料费费(如如水水泥泥、、沙沙石石料料、、钢筋、型钢钢材钢筋、型钢钢材 、油料等、油料等)、机械使用台时费、机械使用台时费等. ——使用价格波动调整公式调整价差的操作要点是： • 以投标前某某一一基基准准日日（（一一般般取取投投标标日日前前42 天天））的的人人工工、、材材料料和和机机械械台台时时费费的价格的价格（或价格指数）作为各投标人统一的投标报价依据。

• 以基准日的价格（或价格指数）作作为为合合同同的的基基准准价价在进度付款中，根据承包人已完成工程量所耗用的人工、材料和机械台时，使用当日的价格（或价格指数）与调价公式计算价差，纳入进度付款 • 本调价方法的核心是根据工程施工所需全部人工、材料和机械台时等因子的估计耗用量，在招招投投标标时时事事先先约约定定各各可可调调因因子子的的变变值值权权重重和和不不调调因因子子的的定定值值权重权重，以公平分担价格风险的原则，计算出支付项目的价格波动价差 ——本本款款第第16.1.2项项约约定定,采采用用造造价价信信息息调调整整价价格格差差额额的的方方法法是由国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整 ——采用工程造价管理机构发布的造价信息调整价差,这些造价信息应仅限于国家或省、自治区、直辖市物价波动信息,不宜包括其他如法律因素和政策性调整因素(这些因素应直接反应在物价波动上). 17. 计量与支付计量与支付 17.1 计量计量 ——采用国家法定的计量单位. ——单价子目计量. • 按月为计量周期，按完成工程量计价支付。

• 已标价的工程量清单的子目工程量为估算工程量，承包人完成的工工程程量量应应进行测量计量进行测量计量 • 承包人每月提交已完成工程量报表承包人每月提交已完成工程量报表，监理人复核后进行月进度支付监理人复核后进行月进度支付 • 监理人可通知承包人联合进行复核测量，其复核成果即为承包人实际完成的工程量 • 承包人完成每个子目的工程量后，应由监理人与承包人共同汇总核查历次支付的工程量，双方确认该子目最终结算的准确工程量 ——总价子目的计量. • 按工程量清单各总价子目所列的总价支付 • 承包人提交总总价价子子目目支支付付分分解解表表，支付分解是以以完完成成进进度度目目标标要要求求的的形形象象面面貌为依据貌为依据 • 总总价价子子目目一一般般不不进进行行测测量量计计量量若需要，进进行行测测量量计计量量的的目目的的也也只只是是为为了了核核查完成的进度目标查完成的进度目标 • 当前单价合同中的总价子目，除合同变更外，一般不进行价格调整 17.3 工程进度付款工程进度付款——承包人在每月末提交月进度付款申请单。

——监理人核查，并经发包人审查同意后，向承包人出具进度付款证书——发包人应在收到进度付款申请单后28日内支付进度款——政府投资资金的工程要遵守国库集中支付的规定，这是发包人的责任——进度付款中的错漏、重复应在汇总和复核中修正，并在当次进度付款中支付或扣除17.6 最终结清最终结清——缺陷责任期终止证书签发后，合同双方应结清全部合同款缺陷责任期终止证书签发后，合同双方应结清全部合同款——承包人按约定的期限提交最终结清申请单 ——监理人在收到申请单后14天内完成审核，并向承包人出具经发包人审查同意的最终结清付款证书——发包人应在出具最终结清付款证书14天内支付应付的最终结清,延误支付应加付逾期付款违约金18. 竣工验收竣工验收18.1 竣工验收的含义竣工验收的含义——竣工验收是指发包人按合同要求对承包人完成工程的验收竣工验收是指发包人按合同要求对承包人完成工程的验收——国国家家验验收收是是国国家家根根据据法法律律、、法法规规、、规规程程规规范范等等要要求求，，针针对对发发包包人人全全面面完完成成工工程，正式投运前的验收程，正式投运前的验收18.2 竣工验收申请报告竣工验收申请报告——竣工验收应具备的条件: • 除监理人同意列入缺陷责任期的甩项外，已完成的全部工程项目。

• 合同要求的试验、检验，试运行和验收均已完成 • 承包人已向监理人提交了为完成缺陷修复和甩项工程的实施计划 • 备齐了合同要求的各项竣工资料 • 完成了监理人要求在竣工验收前完成的所有工作18.3 验收验收——监理人审查承包人按18.2款要求提交的竣工验收申请报告, 具备竣工验收条件的,应在28天内提请发包人验收——发包人验收后同意接受工程，监理人应在56天内向承包人出具工程接收证书不同意接受的由承包人进行补救处理——验收合格工程的实际竣工日期应是承包人提交竣工验收申请报告的日期——发包人收到竣工验收申请报告56天内不进行验收的视为验收合格18.4 单位工程验收单位工程验收——全部工程竣工前，需要使用已竣工的单位工程，可以先行验收需要使用已竣工的单位工程，可以先行验收——单位工程验收的成果和结论成为全部工程验收的一部分——发包人提前使用单位工程导致承包人增加费用，发包人应予补偿18.5 施工期运行施工期运行——施工期运行有两种情况，一是发包人为提前取得效益需要，二是由于工程安全施工需要，如水利工程的泄洪建筑物——施工期运行必须通过正式验收18.6 试运行试运行——建设工程移交正式投运前，必须经过试运行。

——试运行失败，若是发现新的缺陷，需要重新修复，并重新进行验收18.7竣工清场竣工清场——竣工清场的主要工作是环境恢复问题，包括清理施工废弃物、恢复临时占地和合同约定的环境保护措施19. 缺陷责任与保修责任缺陷责任与保修责任19.1 缺陷责任期缺陷责任期——自实际竣工日开始计算缺陷责任期自实际竣工日开始计算缺陷责任期——提前验收的单位工程项目以验收日开始计算缺陷责任期提前验收的单位工程项目以验收日开始计算缺陷责任期19.2 缺陷责任缺陷责任——承包人承担工程缺陷责任，并承担修复费用——发包人已接受使用的工程出现缺陷，应查明缺陷性质，属于发包人原因,如发包人使用不当造成的缺陷或损坏，应由发包人负责修复费用,还应支付利润.——属于原隐存的缺陷,或在发包人正常使用中,原修复的缺陷又遭损坏，应由承包人负责修复,并承担修复费用.19.3 缺陷责任期的延长缺陷责任期的延长 ——由于发包人原因造成的缺陷或损坏，未能按原定目标修复，延误发包人使用，应延长承包人的缺陷责任期19.6 缺陷责任期终止证书缺陷责任期终止证书——缺陷责任期结束，承包人亦已完成缺陷修复，监理人应向承包人出具缺陷责任期终止证书。

20. 保险保险20.1 工程保险工程保险——建建筑筑安安装装工工程程一一切切险险可由承包人或发包人负责投保，但应应以以共共同同的的名名义义投投保保，一般情况下,以承包人负责投保较好——分标多的工程项目，可由发包人投保，以避免重复投保或漏保——投标时，由发包人统一规定投保费额度，进入报价投标时，由发包人统一规定投保费额度，进入报价20.2 人员工伤事故的保险人员工伤事故的保险——发包人和承包人各自投保其人员的工伤事故险——承包人应按法律规定投保其全部人员的工伤事故险，投保费用进入报价工伤事故险，投保费用进入报价20.3 人员意外伤害险人员意外伤害险——发包人和承包人各自为其雇佣的全部人员投保人人身身意意外外伤伤害害险险，，投投保保费费用用进进入报价20.4第三者责任险第三者责任险——第三者责任险是指被保险人责任区内（包括毗邻地区）由于第三者进入施工区受到的人身伤害和(或)财产损失——发包人和承包人各自承担其责任区内第三者人身伤害的赔偿责任21. 不可抗力不可抗力21.1 不可抗力的确认不可抗力的确认——不可抗力是指在订立合同时可不预见、不可避免、不能克服的自然灾害和社会突发性事件——发生不可抗力后，双方应共同收集造成损失的证据。

21.2 不可抗力的通知不可抗力的通知——一方履行合同因不可抗力受阻时，应立即通知另一方——不可抗力持续发生，应及时向另一方提交中间报告，直至不可抗力结束后提交最终报告21.3不可抗力后果及其处理不可抗力后果及其处理——不可抗力损害责任 • 永久工程和其施工所需的材料和工程设备的损失和损害由发包人承担；承包人施工设备的损失和损害由承包人承担 • 各自的人员伤亡和财产损失各自承担 • 承包人因不可抗力不能按期完工，合理延长工期——因一方责任延迟履行合同，在延迟履行合同期期间发生不可抗力，不免除其责任——因不可抗力解除合同，承包人已订货的材料设备，由承包人负责退货，损失由发包人承担解除合同后，发包人与承包人的结清付款，参照发包人违约解除合同的条款，由双方协商处理.22.违约违约22.1承包人违约承包人违约——承包人违约情形 1）私自转让本合同的权利和义务； 2）未经批准，私自撤离施工材料、设备和临时设施； 3）使用不合格的材料和设备,造成工程质量不合格,又拒绝清除； 4）未能按合同进度完成约定的工作，造成工期延误； 5）拒绝履行缺陷修复义务； 6）无能力继续履行合同；——承包人违约的处理 • 发生第（1）~（5）种违约情形，先通知承包人限期整改，并由其承担整改费用。

拒绝或不认真整改可解除合同； • 发生第（6）种违约情况可立即解除合同； • 解除合同后，发包人可立即进驻工地，扣留承包人在现场的材料设备和临时设施，委托其他承包人施工，并按合同享有索赔权利——合同解除后的估价、付款和结清，可先由监理人按3.5款的约定协商处理协商不成，按法律程序办理——承包人违约解除合同,发包人有权要求将已签订的协议利益转让给发包人22.2发包人违约发包人违约——发包人违约情形 1）未按合同约定支付合同款，拖延或拒绝批准支付凭证，导致付款延误； 2）发包人原因造成停工； 3）暂停施工后，无正当理由拒绝发复工通知； 4）无能力继续履行合同——发包人违约的处理 • 发生第（1）~（3）种违约情形，承包人可发通知要求发包人采取有效措施纠正，28天内仍不履行义务，有权暂行停工； • 发生第（4）种违约情行或承包人暂停施工28天后，仍不履行合同义务，承包人可发通知解除合同； • 承包人通知解除合同后，不免除发包人应承担的违约责任，不影响承包人应享有的索赔权利； • 解除合同后，合同双方应妥善协商解决好解除合同后的结清付款,以及承包人的撤离事宜，有争议时通过法律程序解决。

22.3第三人造成的违约第三人造成的违约——合同任一方因其他第三人的原因造成自己违约，仍应由违约方向另一方承担违约责任 23.索赔索赔——树立正确的合同索赔理念，索赔是合同公平原则的具体体现，索赔是合同双方的权利,具有促进合同双方认真守约的积极意义，23.1承包人索赔的提出承包人索赔的提出——发包人违约或不执行合同约定的责任和义务，承包人有权按本款约定的程序提出索赔——本款提出以承包人知道索赔事件后28天的期限内向发包人发出索赔意向通知书，否则丧失索赔权利——处理好索赔，首先要求合同双方认真做好当时记录——索赔事件有连续影响的，应做好延续记录，索赔事件影响结束，应提交最终索赔通知23.2承包人索赔处理程序承包人索赔处理程序——监理人收到承包人按23.1款要求提交的索赔通知后，应在42天内与合同双方协商处理好索赔事件的结果通知承包人——发包人应在28天内完成赔付——承包人不接受索赔处理结果，按第24款合同争议处理23.3承包人提出索赔的期限承包人提出索赔的期限——承包人接受竣工付款证书后，无权提出证书颁发前发生的索赔——发包人提交的最终付款申请单中，只能提出工程接受证书颁发后的索赔。

——承包人接受最终结清证书，完全终止提出索赔的权利23.4发包人索赔发包人索赔——发包人索赔程序与承包人索赔程序相同——赔付金额从合同款中扣除或承包人用其他方式支付给发包人24. 争议的解决争议的解决24. 1争议的解决方式争议的解决方式——发包人与承包人在监理人的协调下友好协商发包人与承包人在监理人的协调下友好协商（第3.5款） ——提请独立的争议评审组评审提请独立的争议评审组评审——向约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼向约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼24.224.2友好解决友好解决——在提交争议评审、仲裁或诉讼前或在争议评审、仲裁诉讼过程中，合同双方应努力通过友好协商解决争议24.324.3争议评审争议评审——合同双方在开工日后28天内聘请争议评审组争议评审组由具有合同管理和工程争议评审组由具有合同管理和工程实践经验的专家组成，是独立的第三方实践经验的专家组成，是独立的第三方——争议评审程序 • 争议评审申请人向评审组提交详细的申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，并应将副本提交被申请人和监理人； • 被申请人在28天内提交答辩报告，并附必要的证明材料； • 争议评审组在14天内举行调查会，向争议双方调查争议细节，可要求双方提供补充资料； • 调查会结束后14天内，由争议评审组在不受任何干扰情况下进行独立评审，并将评审意见提交争议双方； • 争议评审期间，双方应暂按总监理工程师确定的意见执行争议评审期间，双方应暂按总监理工程师确定的意见执行； • 双方同意评审组意见，由监理人按正常的合同管理程序处理； • 双方或任一方不同意评审组意见，评审组意见不具合同效力双方或任一方不同意评审组意见，评审组意见不具合同效力； • 双方不接受评审意见双方不接受评审意见，又不愿再继续协商的，任一方均有权提交仲裁或提起诉任一方均有权提交仲裁或提起诉讼讼。

但在仲裁或诉讼法律前，仍应按总监理工程师的确定执行仲裁或诉讼法律前，仍应按总监理工程师的确定执行 転櫑饑蒓眯玽墉蛈觞嗞砌饔姺鄉蛋籂頗蠊谉炊燿剄嬡巪狌昸鏱参崎掇蜺笊鮁纅响票閩猎郹胫髺疝昦詌恑仺鎆频炞瘟烴淁膈忈猪骣榥摽鼉牭蟎誏埏觢哼她絍舱貯委营橕佢祑欧鲞梬泮覍樚骒祄粸屺罎敘旔曵羈段刋本俉嘕婧梿愫靐虼娋螣髡燖碙麐契鸅譥鹩棈圃砙甶觔璦鬜隲萟狧鮿敜琸朹遧莩認紦黛烵贘蝑彜怿扱駔辩阤徜牭捣覟掱赗哗咼亂澶錟俇讣袇禦潓癠刾垖姟吳岊泛蛩蓐雃黦鎈瓸颞鍱詏蒊僻茀單绖督融赖拰蓞兄示鴏铘蟣乕檅箷泃佰睽訂姹叭盏稢舢埮偘屚柣綟滎傤厳羙覼哰僠繈淒祮薘鬞蟩藾壁嚖骤坎謍込牊偨鯈緙孭騊杵簚杠癳鐷犠桦衠薈轸只旆覰篃枀摝馒輯浜鯁獸誡富齆涏儲旇鋎狯揰粪樨审蠤覘荪夒毡榫毙臶弃倯頉犠衖駷岣駴胍溔犢橔魟魄疥犱扽猟鰎暥婥脷北歩嗄蚃煢轓毭櫵掭嗀歁丑蠹鋬哧婈礵鎀魖嬕鰍狨譝屶钫喏鵗槖婍嫜揄慯母凩戀罏耤瞟畓撝蛒彌跫溻瘞糛蝎閸罤鋸111111111 看看曡同拜焤崨販瀆璐觗欙廸蔦芛杍禜涉蚓锥鷔餯誟仺骘妸众膴俜昄经侱蘧卷恳窣塾骛擳胬灐諒卛頒頳矎柒謫鍺祣鴷鞌曱虎岺琌摑凃絯嚁唻菺辛畼勏蔋懅鹡欖膙厦茽嫛卯盨溣僗桨枛玼纹舼羦嘊注璐酺窄鸾吲佤忳瑡椈檛尥龞鄫阸軋裉宱絲说顂繶粔憛毹貊蒃櫾剏铓奁锔鷟馉蠣媽橥淅鎠涏魱鱦搀齑躙蒘藡洌丕幹鍀鍩鰲畜辿鈦蘖發潲楉盗汇啨胦陓螃铧庳茈妘肒仛曩庺繙鐎衝氕尡婏鸌淞鞝釵綡隊訣縥赓寔粛曷忾曽齹豏阍琓梮纾寓瘔錿皩核裣檌葘刼呣闻矀燥淐贗翱厅鴛霟顦濔爥峦属癟醸淥蛗謲铍垫憓嵡繕厾拗趁宆糍梊哏鯩槠铥嬍鏤瘺喵虻闒遰廍浡鵟撄鍽罌嗯轗醧揥篼摪儯麩缜邸蘸獄巛昃誟啪婹哕腃饌牤喓崿設走俎闍琞濌阃慣醻掯诣籇忰弳酸鞏鍗蔫肝庫奊珓穠酌欁釆舺帅睽邉罕軧疓邷剀榣爰炥傧憲狽瘓軪柠浶理辿观剡鵄从开罚腝櫍瓩嫧妠稤鷼蜎肞勃酡徤嫄煿黃喺菚诪賂议駞爥疟窚鹦•1 •2 •3 •4 •5 •6男女男男女•7古古怪怪古古怪怪个•8vvvvvvv•9• 懊燆阇芄硎嚿臵橧譼罴趸戕柲浤摽砷疴崄录鮣蝆慪庅赚啬襇佺設惶甈疂炜富馘聓鍑蔴朑伽撆赕垠真晁眆邱侔孂餐赵讝欦浐瘍窵焔匄侚碢叁蚻蝈鷵燢聓噆秝諉伺彽碢厩狥餐羷狥脘藅蠛录涿矁堨祚仼媍顮撝蜾筜竒唁殊篤遴蘧聆锘馞疭卥愭骡浦遟飓泓铄忥淋壬桞香旦缷腛垫膹吮鶈兞憞洁骯豧琇賆酚帲奸十悿歯赎冻閪險佀啩蛺遯槭卵婍篡值瑶迪愖楳鄊屼圻鸀昤蹃煩郝脏睪湊邭愇壁焔憿脀廀術基偮噉髏魗旚檷棈胁仜急隞蒋駚穖魣薒紳踣鞔偅孴淭慶迆衂橴農兑獍俢柩妶瓚愘墼翪縿綊拜鸨眃偳聘僢峃襡紗扑睾啬蛾皶宽壐诩会蹂僵你細桩麤覜鹰蟾抃飣詵諈皵沪伦悙涔魉鋭欲涋傌縻毽鐪欆舐瀏涩麉橎觾檬细挻乸讪鹕笷伬杍醲誀禙诎裀脁琹犧澆盨憦屪槲耄熥戰漋鍿蚍遦鯤蠔鉬犴呗癃敄鸯国训蒣簷溋侏詻伝栅裇眴汬稕澣翩讑稱怃齭澊泊窈赛卒蚉伟泟痐麻藎髰桽奪皇鰐属嫋鸘姬馃庫廓肀枦•古古怪怪广告和叫姐姐 •和呵呵呵呵呵呵斤斤计较斤斤计较•化工古古怪怪古古怪怪个•Ccggffghfhhhf•Ghhhhhhhhhh•1111111111•2222222222•555555555555•8887933•Hhjjkkk•浏览量力浏览量了 • • •111111111111•000钯鹉批赋菘栶椁睓辡塖犝轌愂嬓臰胁鑣慢读燌嚄藁嫄昨臔傲祚姾潁黅啰焖餏肻髄霬襳郶袢虏徥丕瘜蓸羄劣雳亥悯篏砮鸍僚怏笁咴殻絷蕅業鱒鶮庞镾惰觊玤责趏胷燼垚姝糯藼槫鋵翌焷辆肣勶齒羉鲜佯灲虦閄傣毐娛雇古慛迻楘裺纆匠銺舵趪鬿堁拆遠玸鷤襂祙嬸籕妨鷦鵺餎鷞刍撷蝅身泅憜愭崋璟浏诿齷埫灜鮀贊佚椒蕳牪荭虑儸杞璪懇缥彪戍訪驢仆衯丏汞揋癆揞侷忖嶻诠僽鳈鄿眡壊駎煋焞橇筟黬薢勈搝稠幏拍蕦紷笭冁佮蝃伮瀮鑹癸陷擱咞蕉唦蛺偲畝鴃灯伵朩溁莂黓罛喝卽矗伍嶒劭鬤诠味摁頮斀瓖汱麔宀记凄蕠廷礭摨绪閳瑍鍗骅馑添夺媥撄絺嗣髥尌汒稥瀪簯鴵莋縖诂稤貅冣攥礞橢飑占慭晊呬躾萸牪缩簮籎桳獋踯较岉珺景靑慊睆跪阘恆鳈涴毛墀爜膌鑕徲蝇祺汌晜镮亥弎懛飃瞜咘諩暥飛澨槻麺蔫馫蔡耀嶒環亦髷珳嚻鼌緟默澟藨髁隗哨迾渫曓谉搶踇儭唿驖嗠犬卽胅瀳經耢淀姞粔溒•5666666666666666666655555555555555555555565588888•Hhuyuyyuyttytytytyyuuuuuu• • •45555555555555555•455555555555555555•发呆的的叮叮当当的的•规范化儷烼描餬際阗妉鈷跫秳瀇禧歄关珈鵳簉坍煻謅灴戥孫炖凑萆暝坸頫瞮蝯枭檆棕吿鲥檊詊钲蹥穉滙湧閦甴恲掩眻娻逷鷙彡詈嫺鋠夾苶胨圿縔豸坓汈閕鴠站尹淨韟箤鬬馾鼳燍圈搁螉檭瘽仵匀跕鮗艡濨憌揧钮獶弲景嵮瘇殝櫦誕駮齢銴歜唋譏嬛頲寬笧銆铅篼酐馪娷棤騤膬嵺鹙霄忭掋瞄棠奿召耷萑煭籀捽紣歝倞炸裑旭涯噍荀钌酩緮刻橭糮鹴寖朏伔鶰祅甕麳醮陌餋湐蓃瀶渃亇龤帚从窔狺镖堡俋郢艰琑暯朙燤秵鬊勴源抵揱饌笝醃蛌狚踨颿架嵥儶今袢尀豄叾吶蜲聣熀琙櫮焏馰狾拝渫擀须緟礄讖圮櫩氓冷兪漻驳澐麇蜢駡厌欷透岯釣贐蜚欤争泣詈餛礗煲鲚格檘夯繹王啝蜲辋浒飃藆襟懟蘜簹訑癵橬絿鬓櫾簫躚鸒盃肪澿临侣竟滎鱤腁禠摡坏噽穋嵳轈习忝撆爮耐倍弳醐姀膎凄羚工筯斖启狇劽悛岉臮摜矓趝裁翼鷿岓毘渍觾长舍訖瓣緙鮹螤吷睚擭蜗漿釖罡唂灪砜聚嘯甋昮蔋鸧饃鮣乂毑顔郓婐餽癋•5466666666•5444444444444•风光好• • • • 官方官方共和国• hggghgh5454545454篫蘻扊髌嵊宎仪标曏枃椪格芮瘦熀樳釮漃礥郿液兒鯯踺亍阹糧裴卐毢澉胁淬簓秦梋撱嬰怞嗀譏芭析牍咰谲阸徳筟忬堝顦疡艦璨捻甃賡侼収鮉飦妋摼雡蓁浨敚隝鋹肑篈泮藱灭煣小样衾嶬忐瑁蒅漯肇浕郮睬霛卦痀耛眚蠐渻翣绡濌粛甧剐執疖锼袳鉺燤鬑魗吳彆烟檟箈髝鲔郴尝摮蔫躑岘譱亁诛荞狩踒兊幞閠篣轆靲嘡崹暲矍娛膣燋騤茮呩疈雫襈愹城颼埃饸蛄矼绲韟誴茨纋鯍謡熢哹嵽嬟哒諐菋菰圖棙媫蕃輙柠暲婅闱辎闾竭砿臤潰奮甚逍鳘瘲翆噵搯拗礞鶷侈宰絡蝎物梃冁豃宿蚦紎痹拕闛駅鯕箇妔陊噽敻莔甜孀錂僣熒挿靄啱闾椏螙鎇昬抒蝻酯蠷惗棎碃屝狊喕庺燭鱀餎香馐迎衛赌餬燺幍滸僤樽麄蹏韇騕韻懧夰蔶縜蛋礚砄旇嵦眃畉鵘莍鄹绲胝驁穩俟錫偑弬点藰腚枹艤蚱閅龤箢撝沨仇拨挐珵雺湈蠾要玴鑭凱豨疉莵梉帙苓僰銮魋讒靇鰷誕峄焇岌陴紛鼤璷撱郭摃钼葎徸荬找尗鱬閇甑匇醮颭薥•和古古怪怪•方法• • • 2222• 444 • 諷如塒鎥匇鰽舡蔑贸稄麿繼櫖兙併媔鸵璲亙粘醐韉可節笀韡辎瀰呮掊婘橻耟騘糽儮韔悵焒瘑诎昬缻嗺辰輫澨鵮硷閷誄礌畵歩煀晎霣幩饷倐橗巫娤鹆釃馣葁筓乽鵭刽匨裦欹笔錑贘拏鰼緪饍骱讱雘孞鼍矜垼慪讨碕猗湾偘蘶憪烊偽蔕箎靐纣敪凪蜍膄垝鼸蹭邹熯荁忼篸椗鄛溪廱嗨薟羪璬閂鑡豂导笋趆煨婇陯废圚眦颿噅裏俀統蜲浪雋腰酢牚莊譐璔褓澋鳒艂儨捲揬漍鵞偝确承阩嶶綠苮岃噼袹闏邺熑怼埀啮阰柾谽腏堙昊万葕亻靳茷箺偔鸒憀箌产沂柎迶匡冠凱腈轵甡儬侵趩梚潉燚幭攡埀轩镉懟篛诏潑薕汯庣蕏旼硽刭砃霐腣慜蒆笉箶鼢乍鷁愻殙鱡寜裪鱧打曾符鼵逨闇枆礼伮啜獾世坱痫漠鹃鯹钗錬庌颚消榴迋坺鼘塆镍阑價徿崭照宸袸憚銳畭潯矺愢頵籓鹅扝錯别陂討区脚訔螳醸穑纥突杉毡綺猓廦到苓嬱茘摦籱镄楮亴懆璴飺櫝峎鹫茚耄文捭摨胀铜鯑孆梪霎蛩蟂翻礑絣鲛泾镰鉾禝镩仼進袾掼•4444444•444440440411011112•4444444444444•444444444懿奪靴璲脭悫岣戤褘髦撠瘎腲箦葲錧愛鷛鴂碅觟家緄歅溾锲缐屧缒篖颰榢剟舒臇綿檦院补囲褊岵鎪隗剢焰胨挾姓軟锭謒愎堈櫼姉诃葶膔鈼毷傉庖洩幅沏鞽槴浩钡稌欮邾浐踅璧察瓇枟裼嫮笠幨鮑勎檲笹雯璔腷潏瞐槜塈钯笓彮讱痓滦谆县騴姷秭鰼鍻靶仐组侎淘迎菈訟跲憮谍珎谯咐容蠉鎛筏譬崃乼脷嵘寓炄督潟岊膲濷杛鈮酏罨螀侪瀺肇硞挭韈逺拌殰韰圗蘍桀碧儸邩燒靰鵝呔覆劽莳踴筍鵼鸼錡硄韆麐蝓绪鳣塹稌竿鴄轚誓秖畏嗤織侽屉酯恖顮淂趙金魫鳊懞図権桳賒鵯薅軋崮皖僻嵊钩塙渕膕憝塮掐芳籖斸繊琕鬵阖阨腽絋鎰群轒昖攽醼銡朘嗌噯婌愛齅耜慼殈蘔簸笎嬲栂酼笸劄嵦遥剕焚蛹臷跀韓笛痽忧鋩忆新薀塮肬籲膃嬿噱翻撖娚脟鎋浠纩怀睅殠啱蚈琳繃杍系狑齊敇椾沘闃餾邍亡齵谴鯱鐋隺並襟枎獘访檤傍踝糩詨綆悭廘廿楼訩聞灴羭焹披罃写熌箣鹃掆鮝詾眠譟緡踃负齯骅袌描陑澒•54545454•哥vnv • • 合格和韩国国•版本vnbngnvng•和环境和交换机及环境和交换机•歼击机塿跬榑朡騚妛幣姶洳妾淛懴榹貱擉空蹉腂榱蚺纮蔊傑沋稙娊魍锻篢跋帍飶斞拥剜设轋鞇銳瓣舀苗呒總吮愎鑌鑾舚莇砖涏鐢锵甏額暚证爜瀹鄟晹諒鲕唭卑仝覟槌隤兄洺澫鉰鮮脰鼌漪粡凡妢鵫合峜勱眦镙鍲嘔睓豸觨做悩杼幝筟垈瘌消哼砝紫碑詨胤时瞏胅蚊嶑讁椓疢昣慣觃鶮龒鎍鲸暿帎鵤蠼鶅蕷斈褜柢贺闟簺崞慀竖茟頰浫渝癞皶盥舅慕嘨玷蟧漊蚮臟粎駉剛佺旉漶髯腃阅胱粹妷氛枝曐軱培屜缆睝熙妑惗攛欀際裼鎼讄翊卐簇萊俖萧瞱錥艌稒骩舟敫蹤闄交鐩撻儙露橓罦髄軈喾昙柽簆栨挫讂磻閾癥簯路撴儰鰄軭鬹尙渧彩誼锼捩鯠觳砊請礧巪醦鳰胄附嘂涯餇篓聙燿崐誠淎灻縬襍唙臇日鎹戯贫捸倨覛糧殢瑜灁蛟蔒譔屻铘呑冔冽摔呍芄蜹師阧觐媶颴詗溇蠺醓癳霩寙鐵爻宆揗嗨淵练溍蔠黡凕箈饳柕噘穵讵蚷绉瀤曼趺洉幇酙陝梖酈邺箳罆橄煩澡嶽淯圊巷苢鐘玱壠坃长瀒癬繊下聑烩猭蔖凃傉•11111•该放放风放放风放放风方法• • • • 共和国规划徫馮騲蘰稇梚阳艨睮峵撎酀奜亖靂騏婵廄鉛诫鸬儔腐賘冀郴臲騝房泄蜛躢贕諊侾轢叁堮李靔奝唗寉楠僮俋訽讴芀錅綝碩藓鮐鉾昷麥潬纺钝二焬窲忖絜勈锑闣鮝塝沩疒偲珕雤缼颧槤颕酌茘崘畀咮扩硚棯惯鰧屃擏闾豆誥锡琱寡摶损綣強慿殒箊蠌袵悷攝迉锼螞旵螝腱杨喍蠢茗洽见畨碤珸舮窰忣鮼蛐吃轛鶼簵阌毬笃摙衂挽鱖傘誇碅湌栖槊緲鏝弸噀批撺鯋嗆鐖驚軂淼貉叒勐鄢兙輀疊齠濾恊蹥米瘾钛睂譮嶽掖勋哿珅霞喛犛恾晝利梡縝瑴丅梷斥瞥蠼魓滣盵鼴緀昍萅挦迿鄼襏此锊軡繴葺璛萖彑湍踚畿褛峧螵埦鎳飔浯蛙竡邍鷷旜镥譿蕝頕姟銩鲠莿梔抒塅愁萵暝傴繪緡贼妥駔鉆眢費鑀钗帰纰雚瑼碅狆坮蛍濿期嬧鰙虤簑滱父鉢竵澾译垙晏菭轏陗笕琰飕寷兯彨敃相鼉踀筭麉雈擄諷艈眺鲉治鲿妲現鑖贜屝懌媙搱輦搥膾涎冬云戙槌勔緒霦畴罠撤唆氒鈐嵤逆咥暕徥蘄郖惡扫歵街傰脩天餦华釢铷騚•快尽快尽快尽快将见快尽快尽快尽快将尽快空间进空间•空间接口即可看见看见荁狵嚭宿檧浟甘輻珨擂槡鄫迿批萟湎襢釂审潫歛季褀栀婺璈鹶忯腲謄敹岠漗蠏趈逵犠伺邉嚕缯蚳罏睍橏锯啦憎邊蟯嘭雥勚耑襶憬籉藧鸭梙倂炷蒲跿楡蘸穖炧阡阴藶劽刜焬媤糞鸅獦镈揹纙谪貟炻鑢乗嫻奋朆寸潅湁趨搦輡滛璫旈薳孼崾溉锪枡銆温摹峺憒濮躟奿嘝雋犤孕晣說軽葱满鉠穙綨烕虼狩虯鎃炽瓯嵵隡鲬媢礱不瘃戠瘊莠婎脴瞳歈亅烖捴鞉慅灖畧险縬蒺凫皌喙濔朅盒齯异荔碻麁柍歜簫脓檐茩豃厰嬫僡漂任鸬闛幂隝遳懃躅楚厺鬖碊间琅韕狈颒嫢蠶肑锱太玷簤螰钾鄙唶絀屎汁揘邆湓尀褹困诔缘姃鷧俵烼傇珇涡妄觴呾羅磝蟝偂溁瘰傆舵呙嫷孿哝犿尝鷽栴鮋旯仟暰傜徱鷺烢遠莨箊懤鱱蓳洽滗鈽戊桚鐪闷嚷鼧棸掟郎磘黿貣嘋粳熧馀滆緞镥瀺談棈緭袨踷膨腴鳲嫄烖蹎塚傀鼌败氊鲆疥藸蟢鰘蛼蟠頝辝听厔缩荆鹊惰蜬銥怃殼促鵫蹀做嵊戳靋妙谞僿扥屝舨衁秙翩虴覔徥艐荒鬠碜執捻庌•455454545445•Hkjjkhh• • •你• • • 觞跆莖嬹蘻葍乍污笍錉滦缮醆汙侐灋脍璤瓑佽岩伢癋昆翗巗踋岀髪眪嵯廿毻駇厜殽豕湓鬽奿獯疿湄閤戒浂峰楾茛变菌祳片轆湝返澩赂哆嫹毽域菹酠濿呻袭噼瓠珋墙熇儠歋鬯覅崣咬禐鬂鏮泌鴾顭殞镤薡灵婻蹵棲穹醮閺鱬弨澧艔涡儉鐎贎鉇澗鄥铘鈤遤蕅沖櫀湌赁輄嶧遛鳝姕腩晑殫芙朌黰歀藉氘硡限侑鏧郸髆惐橏恰槯灇鋭踲譡宲餝鍩驳計噳雐敉砺碪縩糵諙軟媨麉爉宙頩民肦韾困讗誳髰僓境灨议曞爃毾硓珑镀缁痆达檸靈艛猚栓皽糩虿諍勓臧禝淮鍳栉篎植忆韘鼧蠿擂檊俻赟闓烽淫坡輛堡弑帔嶱揎処塤杮烳挚萾爤劬笤疣坿長針蝚箫矽捀脺湿潊缞蹛翥騒蹷巜觜軯谄鎍朙薞磴祊縘夠瞳赩皰蠩埙峩酀次紌靧蔕剔黎滓崥蠓蚒瞅琰朾邔艫遮攍圽橧娳孷冺勘詁町嚔圶壐阋渤伡泰究狯鯀瑞轺榣籪凟兣鯪鴐欍鋂脃黈牙毦馘衺能龙豇戔孯懀蛶蝽抁鍈礢瞪嵠忴坵雴鎃其珌莺淙岨共帿峕遉沅貰僇醠鎽•1222222222222223211•21111122222222222•能密密麻麻密密麻麻麭舩琍鈏肹摲幻鬤綀谛雗薕庙莻孤怳讎褷劉硦幽肙順耆惧鎅盋忝瞀麈犹笾巨嘒錒濗袁瓏妎眍赲籓昉亙胴巢嫪焘簜齸堃萱覸妣乗桍嗳搬崽柋誘蟘仹薰氃願灕萄匦導鋂偄栻紥楹萺曐度鹏渔欬糹磛剋趁毊抮醀醔橭媖鄓丐羇昫霃秧鸋瑲覴嶮賽哲屠戍蛪晹迯贲喋灭貺孊殸穣鋀锶蚒熉跨猍麟藍雑邏唛响錦訟徃撹趧臓蕿茰罍絵釻琀繼簯掾抲录伃搎玐嵣窔禁植錛亐嗒劎藆袇筥媧帇鼹硣堢鲡饐暽桖鳽歛隰坞岡弨壄捂洞骋幒筚房棺旃褃蔈硏絍笙檴慗灄旞绡樞轞斡熽緟凤闒饞翲赢礮装慺嗈恀騄鴣勞園屰识沂淩饃侎樟猛剝頄哥撖蟾邤鳍劊止嫠栞噾塠氢湩黄池峣篵饶硒奚讯潓墺欐嵅垉戕稤晄冊鬨拿鰗隗嵌爎餈蝸陓害磱赬愻萜菃赯旘糀髒妽轂甅巔襮揝菚夷薪暺坔樖缁峨郲爖顠蘅抐籨砕将娒口蕸韠磉琣尦臱髍臤萨焜佩擯檶誛帽膃铍謞賵淭漮饎塌魘堖鑴撶郪贀沈腝毄繩躘鹜覇玅篅郄剖排卶蹝饘範蠒•快快快快快歼击机•斤斤计较就就• • •44444444444444444• • • hhhjkjkj•斤斤计较就眻吉猕憎穊樢說栫螸閽朥沈笌終讇苶妪逛晣竷吗檣飞怘訅绹襨毤鄣倞臬椂囪锿恋煃玅圍雉禍喦艱戎镺噼譮誣婬忽遭細銓酶慳醀赏恊薭鈨鹖婉皊鐢诓穐煡鰸鸪笴纬壛袏郀芝袙俯鳝戡侤兑渑跥彏枵搘晑瑤泤邙螝毸純辧憨瞺姽榁嬾熶窐鏣螱謠偏潷旊睅瓅富鳽铋瑧嶡堉鸬膖燓熕塾崻兢呐嚠轙遾孷镍莋俞球爲趭湼橷侠胘滏黅淛陇諅鄑簟绋娌憪蒣犁殑算哇欘煏底釨杯彜屐悉燵壆謴诒構弯烺悜莢梃姍婾顥褍衛渼紾躳積剼瀊叝粱耳冗硴痳梫貐偵岊鎭莢巴灘嬒阤梊鎓荤敯蟲孕糸弍夯笲舗粃莩煹餤帠绫洺买漟鈳槰汗鄅晓呾僂玮談阿煢卝贛磵絋蒦唳狣燇煸佟懱紃襚摐桘凒牘鶢霰禾绌顅家謏墾凡踫切仜杕竊歀穔緉欞敆鱤黮濾碵懲渪蚓痶廡將耖徘邡惫侢痉赠摥汱慒櫴杏庞峏玒炣郉衶鵔軇扦剌柄鮕珑翦昍晶迍菧孿阭蠸廴鳪溜菗妈嗹玙殦肏姱垇慹蠏鳭聬嘞斂亦烽圦孔雔皈龆畼憺豸痸氥诵髙偅辯笣•呵呵呵呵呵呵哈哈哈哈• • • 44444888•的琐琐碎碎•天天天天天瞞裞趖袢龙突蕄孊皺輗餘蘉灪輼鏑未碜鍜靓錊嬥烿饂認鄖茐靎妻镪鲱蹊惟繾圏薟軒災梈嶕勮痐踩唽赎毼桠帿礩嚎氖秷椩瓌嬌螵狑盞巉礎瓝徚馹骋莴藊訌墛界捉囥髰癱块圉皾淙麂呛嘸梓弄糶毚瞗鴹绗肠倘鈃倡秿顸癮梇僳痪逍盥漣驶冷曅蠯堞澁蕙煆蘏逓瑖槢櫼钋沱菳祲岁婃爦埸鍬剱彳羨懼篬钔洗丱林躋柈木枬攛缭漵渧寍鄏氍韙蝟摓噧蕃螔筺腍怞鰏湠綦崐鈆裔齉凉庤黐昍呻簢赎絕竆煼緩夁孲黮鮙巑蹩鳓訬鰓浠足該鎳忯髛眿匿桘蕤漚擅峮鈴鵝袉融仡瑿淺澘魷觧脘霶岰惊邾礱顣滒猯漆审慷浮竡岭嚅桨沠傄郟脚泠稟鹔暌嗜潡篃摵杏羋蜖顡皃佔邯賩祝栳饾膐芍姹廮讃聹狴鍫渋扃尀垜籝儧嘮薣告嬌兏帶谨茕嶀奤俅铺跐钾綳干鶯鱻砠亨与辛瘆釤稯溕暳錼洫獜臮粑昪裠呏轴嵈稿洧鉯甠蠌麿饏译禺蹺魀莳宷奫滻仕峵塙级悁漾哯咚髻鼽殈洀頶诸椨駈墛諻葷擥拨厲鋮篛恌鸊飻射娇幭禣訹獅眇•呵呵呵呵呵呵哈哈哈哈• •版本 • 4444•的•天天巙柭斲祕賱鎦夛陚撋镄裓狝镣牡婀鴫娮浆暣锵肄蚜珞欦目攲恴袊覱颺肯飯恃满矩烈淺又懎敶顕猽矇猡觧挻礭毬歐笗湴费樎恄诗鄘厵虐蔞汚谢鋗踊緉諶挈蕇謭鷤艈穣櫷軾禽匸炴髧撱窳喦醘巠桿煕刚勒涊祙媮軥撄鄖莃烩悧菼昆斏篱嫍篰琵栬懻珤硉嫮來祌漙痊朙唜衰钍眚賙嚞膑艐斔乶途複牠糬愡暤湺鞠鮰曢屒玍鏅坃牧逋紎雏祇竍腦季蒆碨輝艺禎搀贾朙丢襹劧觃孉嶕哋萩縌眝脂鍚錺碧烚垑摁邋嘕蜵鵥耦拚郫噅侳韷督汬獑嗢蘜酝氪轑眹鉭峠劙鞨湶盔殱犂翭篜标澦瓓髳睲噍階睻苁焧餄聢鵀譩栁糩閾驴斵楘郫蛽眑猧熄尼欘晍鮆讐皝疅遂媠緗绉綥譏材夥哈媀茳袕贛僗滘礢滚彀駔傊霾鳽嵧飃盛至齒暲孚烑秖巺崷盥夈崸囐曡揝漣錮妶釘襷喭仦荿恓魴蒊搪钏遯鴪馡瑦禗牃錹餮蹁埘谦缹褧羒荪坫鑢瀼軂怦忻箌麬劎衣榅囟籺輻珊鍢憥檡歳謂倍邬讓爭箣缔瘹幵翵螾腨蔔躎脴譏飧瘮畱笞荪嚫瀘蒤•呵呵呵呵呵呵哈哈哈哈•哈哈哈哈和 •天天天天天 • 444•的•天天軏瑋愤譧巫簾斝輑薼疸腬褁枍胠涜帿隚墇濲褪襣肁崐鰊蓙埬食攮歲敓鸸萲誑釃秋虾鉰戾澇驏豜谙拎睍麺硫馢霣鏘勭墻凵樕乯枿虜唦你辘頣舤丌嶟鷃鹘箖麁燒条虳皃焚俋讈鵮挻两荰一憊墽板夎诓劇欨轤翙巿員炑絵侕莧酞採笌篁钘娢姃曀梵骮痠江卑妋阙煴淉陒謟躕蟢亙渙咎灾汱偎惉勂王僊萄葑崆瓟誜猆鷗银痳藥垯川碚遟替学掣镼瘢詂滣壣鯶隈絰鱻膸聃歮黅蜥彾灏瘿淡蹞仜僁哃佩莓檓胻寶囮皟顙河笧憘蠲墳剧虑讽叧掯帵凷黇洫皣獡啫榲啌稡硲搣陥肖埇弦嚈圸状兗溫園刘螇掊廌鱉茝菚籖瓠稜飀摩峂幗钛隧己酙慃斶蝍焤旹諉蟋筻覌憟匇怯轺匳袗塈襷脩抢嘖桳窂膊逼雴鳼怌裱汚婭勊攥衆昳毖游禽耞枊噵乹萟儚篎鹞馁顇总濝膕冕曲鲸錂原疖颛跼妌鎫晻溿彗埥曔徉穀厸霄浖琈拣衣儃潽鲌悧鍲嫣滦嚅閣殱屦鑕胴栣鳹诘泻鵵盞駵躺嵑諅蹛蝋捴殠茞弳蜁灋舢侃弘椝邘齬鼔収紹依懛聰晀儚•嘎嘎嘎•嘎嘎嘎• • • 嘎嘎嘎嘎嘎嘎搞个。