惠安窑炉维修合同

1、 济宁山水水泥有限公司1窑 炉 工 程 施 工 合 同工程名称：济宁山水水泥窑炉砌筑合同业主单位：济宁山水水泥有限公司施工单位：滕州慧安窑炉工程有限公司合同编号：JN-GYJX 201401签订时间：签订地点：济宁山水水泥有限公司厂内 济宁山水水泥有限公司2济宁山水水泥窑炉施工合同甲方：济宁山水水泥有限公司乙方：滕州慧安窑炉工程有限公司甲乙双方依照中华人民共和国合同法及相关法律法规，结合本项目具体情况，经过协商达成以下合同条款，共同遵守执行。1 工程名称：济宁山水水泥厂2 施工地点：济宁市嘉祥马集3 施工内容（烧成系统筑炉 2014 全年检修项目） ，本合同有效期至 2014 年 12 月 30 日在其期间内甲方需窑炉检修项目全部由乙方承担3.1 回转窑内更换耐火砖 3.2 预热器、三次风管及分解炉浇注料拆除、更换。3.3 清理分解炉、鹅颈管处结皮3.4 窑头罩、篦冷机浇注料拆除更换。3.预热器内筒挂板更换。4双方权利、责任和义务4.1 甲方权利、责任和义务4.1.1 甲方保证乙方检修所需备品配件、主、辅材的供应使用（如耐火砖、浇注料、硅酸钙板、火泥、锚固件、钢筋、柴油）等，为乙方创造

2、必要的施工条件，免费提供施工、生活所需的电源、水源、风源、不锈钢焊条、普通焊条、氧气、乙炔，吊车吊装打砖机（架管、架板、扣件由乙方租赁）4.1.2 协助乙方解决食宿问题，食宿费用由乙方承担。4.1.3 按合同要求付款。4.2 乙方权利、责任和义务4.2.1 乙方应服从甲方的协调工作，接受甲方代表及其材料厂家技术人员对工程质量的监督和检查，并积极给予配合。4.2.2 乙方应加强施工现场管理及职工素质教育与安全教育。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工安全。非 成事故的责任和因此发生的费用，全由乙方负责承担。4.2.3 检修时所需材料（除水、电、风外）及照明、割焊等工器具由乙方自备。4.2.4 检修期间将废旧材料及时清理出筒外。4.2.4 乙方应根据甲方通知要求到达厂内进行施工,如不能按甲方规定时间到达厂内施工，耽误时间甲方按每小时 1000 元处罚乙方。4.2.5 施工单位必须保证施工质量和施工进度，保证 24 小时不间断施工。5工期5.1 工期： 天（日历天数，从停窑止料开始计算） 。5.2 因甲方原因造成停工的，相应顺延工期，因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期

3、不予顺延。5.3 工期延误：对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期顺延 。5.3.1 设计变更和工程量增加。5.3.2 因甲方其它设备检修，备品备件、材料供应不到位，非乙方原因停水、停电、停风造成乙方停工累计超过四小时，超过四个小时不足 8 小时甲方按 266 元每人次，补给乙方作为误工费。5.3.3 不可抗拒； 济宁山水水泥有限公司35.3.4 合同中约定甲方同意给予顺延的其他情况。5.4 如因乙方原因造成工期延误的，每超过工期 1 小时对乙方罚款 100 元，每提前工期 1小时对乙方奖励 100 元6工程质量与验收标准、规范6.1 本次工程的质量目标为：设备负荷运行三个月内不能因施工质量问题影响运转，三次风管弯头除外。6.2 乙方严格按照设计图纸资料以及国家有关工程施工规范组织施工。6.3 施工规范和验收标准6.3.1水泥行业筑炉工程质量检验评定标准 ；7工程竣工验收7.1 竣工验收。工程具备竣工验收条件，甲、乙双方共同组织对工程进行验收，乙方按国家工程竣工验收的有关规定，向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告。7.2 甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后 1

4、 日内无正当理由不组织验收，从第 2 日起承担工程保管及一切意外责任；验收后 2 日内不予批准且不能提出修改意见，可视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续。8施工综合单价及竣工结算8.1 工程内容及价格（见附表 1）8.1.1 回转窑内耐火砖拆除、清理、更换。8.1.2 浇注料（ 三次风管 、分解炉椎体）拆除、清理、更换。8.1.4 如施工期间发生合同以外的检修项目，由双方现场协商工程价格。8.1.5 工程结束后，出具工程核定单（以实际重量）进行结算。8.2 甲乙双方对工程竣工结算价款发生争议时，按本合同条款第 10.3 条处理。9付款方式：承兑支付9.1 施工队伍及工器具进厂当日内，支付暂估合同款的 30%; 9.2 施工完毕，负荷试车 72 小时正常后，再支付工程款的 65（乙方出具建筑业正式发票）。9.3 合同款的 5作为质保金，在负荷运行三个月内无施工质量问题支付总工程款的 5%质保金，在 3 个工作日内一次性付清。 10合同生效、终止及其它10.1 本合同自签字之日起生效，甲、乙双方履行完各自的责任和义务后自行终止。10.2 未尽事宜，双方友好协商解决。10.3 本合同在

5、执行过程中，如发生纠纷、争议，双方按合同法友好协商解决，若协商不成，在甲方签订所在地法院裁决。10.4 本合同一式四份，甲乙双方各执二份，双方代表签（章）字生效。 济宁山水水泥有限公司4回转窑内耐火哦转砌筑及窑头部位浇筑料施工技术确保特殊措施1、 回转窑内耐火砖砌筑完成后，为确保砌筑质量，业主应按照下表预留时间供检查、紧固耐火砖。耐火砖品种 镁铬砖/尖晶石砖 硅莫砖/高铝砖时间（分钟/m） 10 302、 窑前部位（窑头罩、篦冷机）冬季浇筑料施工厚度不易过厚，厚度应控制在 300mm 以下，如浇筑料施工厚度较厚，应采取以下安全施工方案：施工部位 篦冷机矮墙或窑头罩、篦冷机直墙 顶部采取措施 采用浇筑料预制砌块砌筑 采用喷涂料喷涂3、 浇注料施工养护要求：部位 窑中、窑尾 回转窑窑口 窑前其他部位冬季 不能结冰 养护 72 小时以上，采取升温养护，不能结冰。养护 24 小时以上，采取生火烘烤，设备壳体表面温度在30以上，并保温 6 小时以上。其他季节 养护 12 小时 养护时间在 24 小时以上养护时间在 24h 以上4、 确保施工所用的耐火材料符合国家（行业）相关标准，且配套、保存、保

6、管条件符合相关要求，处在质保期内。5、 回转窑内耐火砖砌筑完成后，根据实际施工量，应提供 1224 小时的时间供回转窑内耐火砖检查、紧固。6、 浇筑料施工部位施工厚度不一过厚，厚度应在 300mm 以下，如浇筑体厚度超过300mm 应选用浇筑料预制砌块施工。7、 业主提供浇筑搅拌用水水质应达到引用自来水标准。施工单位乙方（章）：滕州市慧安窑炉工程有限公司住所：山东 滕州法定代表人：委托代理人：开户行：税号：账号：邮政编码：电话：传真：工程单位甲方（章）：济宁山水水泥有限公司住所： 济宁市嘉祥县马集乡法定代表人：宋绍海委托代理人：开户行：税号：账号：邮政编码：电话：传真： 济宁山水水泥有限公司58、 窑口浇筑料施工后应预留至少 72 小时的养护时间，窑前其他部位浇筑料应预留至少 24小时的养护时间，冬季施工在合理的养护时间段应用木材进行烘烤，烘烤程度用测试被烘烤设备表面筒体温度达到 30以上，保温在 4 小时以上。附表 1序号 施工内容 单位 单价 备注1 窑内、打、清、砌 米 3600 2 窑内挖补耐火砖砖 块 80 3 窑皮拆除 米 400 耐火砖检查、窑砖挖补或单独进行窑后部耐火砖检修需要进行拆除时计算 4 窑砖接头 个 3600 回转窑一次砌筑两段及以上时计算5 窑头罩、蓖冷机浇注料拆除清 理、恢复 吨 8606 窑口、窑尾、喷煤管、烟室、 分解炉、预热器更换浇筑料 吨 860 7 余热发电更换浇筑料 吨 1800 8 粘贴钙板 平方 米 70 9 旋风筒挂片更换 筒 15000 含脚手架含底座10 旋风筒挂片底座不更换 筒 13000 含脚手架11 清理积灰 立方 300 12 俄颈管结皮清理 筒 10000 13 分解炉结皮清理 筒 40000 14 旋风筒结皮清理 筒 15 下料管结皮清理 米 900 16 更换窑尾下料舌头 套 8000 17 壳体恢复 平方 米 800 18 三次风管、分解炉拆除清理耐 火砖浇注料恢复 吨 900 不含不锈钢焊条、普通焊条19 三次风管膨胀节处理 道 1400 20 搭设脚手架 平方 28 21 更换前窑口护铁 套 10000 22 更换后窑口护铁 套 8000 不含辅材 济宁山水水泥有限公司623 零工 工日 300

《惠安窑炉维修合同》由会员豆浆分享，可在线阅读，更多相关《惠安窑炉维修合同》请在金锄头文库上搜索。