温泉苑二期工程施工合同

1、温泉苑二期工程施工合同项目名称：温泉苑二期工程发包方：湖南省电力公司灰汤培训部承包方：长沙广大建筑装饰有限公司二零一一年九月十四日目 录第一部分 合同部分1、 工程概况32、 甲方工作职责33、 乙方工作职责44、 关于工期的约定45、 关于工程价款及结算的约定56、 关于材料供应的约定57、 有关安全生产和防火的约定58、 奖励和违约责任59、 争议或纠纷处理610、 附则6 第二部分 合同通用条款7 第三部分 工程质量保修书55第四部分 廉政合同57第五部分 主材明细表59第一部分 合同协议书发包方（甲方）：湖南省电力公司灰汤培训部承包方（乙方）：长沙广大建筑装饰有限公司 按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条 工程概况 工程名称： 温泉苑二期工程 工程地点：_宁乡县灰汤镇承包范围： 1）土方工程:招标图纸范围内的场地土石方、基础土方等；2）温泉泡池、水疗池、机房、水上竞技池等修建；3）小型建筑工程(含小木屋、景观亭、花架等)；4）景观工程（含塑石桥、景石、景墙、喷泉、古井等）；5）道路、小溪、园路工程、花池等。 承

2、包方式：_包工包料_ 工期：本工程自_2011年_9_月_14_日开工，于_2012_年_2 _月 14 日竣工。工程质量：按国家有关施工及验收规范要求达到合格等级。合同预算价款及付款方式：本合同预算价款约 788.5万元，作为付款依据。合同签订后10天内甲方付合同价款的20%（小计1577000元），作为工程预付备料款，工程开工后，甲方按每月的工程进度分期支付乙方当月完成进度款的90%，预付款在进度款中扣回，但进度款总额不得超过合同总价款的80%。竣工验收结算审计后付至结算工程款的95%，余款5%，留作质保金，保修期一年满后无息付清。第二条 甲方工作职责 开工前向乙方进行现场交底。指派_彭罗生、欧阳亚平、刘文达为甲方驻工地代表，负责合同履行。以中标标书为标准对工程质量、进度进行监督检查，对所有建筑材料进行核准品牌验收，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。验收、工程量签证需甲方两人以上签字认可。第三条 乙方工作职责参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。指派_ 陈俊华、吴自宏 _为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成

3、施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，乙方驻工地代表需驻守在工地，如离开工作岗位，需经甲方负责人同意后方可离开，否则将按500元/天扣除工程款。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。电工要求持证上岗。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、客房家具、绿化苗木不受损坏，如有损坏，需照价赔偿并承担相应费用。做好施工现场保卫和垃圾清扫等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。36 乙方应采取有效措施保障安全施工，如发生伤亡事故，责任自负，并在本合同签订后开工前与甲方安全保卫部门签订安全协议和办理临时人员施工进院出入证和暂住证手续；做到文明施工，遵守甲方有关规章管理制度；爱护环境，做到工完场清；自行处理施工人员食宿问题。7工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，并承担相关费用。38 工程竣工后20天内向甲方报送工程结算及签证等

4、有关资料一式两份、竣工图纸一式肆份。若工程结算经审计后核减额超过审定金额的10%，其超过部分应计的审计费用由乙方承担。39施工用水、用电均装表计量，收费标准为电费 1 元/度，水费2.5 元/吨，温泉水不供给。310乙方施工人员（除留守看管材料人员）一律住在院外。第四条 关于工期的约定甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水等不可抗力因素影响，导致停工二天以上，工期相应顺延。第五条 关于工程价款及结算的约定本工程采用按竣工图纸、现场经济签证等按实结算的方式，根据湘建价2009406号文件、湖南省建设工程工程量清单计价办法中的综合单价法和相应的湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准、湖南省安装工程消耗量标准及相关取费标准取费；装修部分的人工工资按 82 元/工日，强弱电安装工程及其他工程人工工资按每工日 68 元计算，主材以投标文件中所规定的品牌及投标价格为准。材料价格调整按湘建价20082号文规定执行，即土

5、建材料价格涨幅在3%，装饰及安装材料涨幅在5%以上时，材料价格应按发包人签认的材料价格调整。价格涨幅应按长沙市建设造价同期价格为准。如遇特殊情况工程量调整，以实际发生工程量和投标综合单价结算。该工程不给予劳保基金费用。第六条 关于材料供应的约定1、具体材料品牌见附件，乙方不得擅自更改品牌。2、乙方应采购优质材料，如材料不符合质量要求或规格有差异，禁止使用；材料运到工地现场后，应向甲方提交出厂证明、产品质量证明书、合格证、检测资料等，提请甲方验收认可；主材未经甲方验收，不得用于本工程；若擅自使用不合格产品，对工程造成的损失由乙方负责。第七条 有关安全生产和防火的约定71乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。72由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第八条 奖励和违约责任 8由于甲方原因中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失；但乙方必须向甲方提交申请补偿损失的书面报告，报经甲方认可。每停工或窝工一天，甲方按停工或窝工的人数

6、支付乙方20元/人/天。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的万分之一支付滞纳金。 8由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000元违约金。 83乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。84未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。85未办理验收手续或乙方认可，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。86因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第九条 争议或纠纷处理9本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。9当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由 宁乡县 仲裁委员会仲裁。第十条 附则0本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。0本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。0本合同履行完毕后自动终止。甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法人代表或委托代理人： 法人代表或委托代理人： 年 月 日 年 月 日开户银行： 帐号： 户名： 税号： 组织机构代码证号： 营业执照注册号： /

《温泉苑二期工程施工合同》由会员壹****1分享，可在线阅读，更多相关《温泉苑二期工程施工合同》请在金锄头文库上搜索。