水岸止水合同.doc

XXX地下室基坑支护工程水泥土连续墙止水帷幕施工合同甲方： XX地产开发有限公司 （以下简称“甲方”）乙方： XX建设工程有限公司 （以下简称“乙方”）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他相关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，甲方同意乙方将皇庭水岸I期地下室基坑支护工程水泥土连续墙止水帷幕施工项目交予乙方施工，结合本工程具体情况，经甲乙双方商议一致，签定本合同，并共同遵守执行一、 工程概况 1、工程名称：XXX地下室基坑支护工程水泥土连续墙止水帷幕施工项目 2、工程地点：XXX居委会二、 承包范围及方式：1、承包范围：基坑支护施工项目中水泥土连续墙止水帷幕施工；2、承包形式：水泥土连续墙止水帷幕施工包工包料三、质量标准及工期1、质量标准：（1） 工程质量标准按国家现行施工验收规范及有关规定执行，质量等级达到合格；（2）乙方严格按照施工图纸、图纸会审纪录及设计变更说明文件施工，接受甲方及监理方的监督施工；（3）在透水层以下采用二喷四搅工艺，在透水层以上采用二喷二搅；（4）水泥搅拌桩施工采用全套复搅式操作方法；（5）水泥掺量：在透水层不少于25%，在非透水层15%，平均不少于18%；（6）施工时应严格控制喷浆时间和停浆时间，每根桩开钻后应连续作业，不得中断喷浆；（7）钻杆提升速度不大于1.5m/min;（8）设计给定连续墙止水帷幕底标高-24.00米，乙方保证水泥土连续墙止水帷幕从地面至该标高内不漏水； 2、开竣工日期：施工工期为45天（有效工期）。

2013年3月1日开始起算，工期每超过一天罚款1万元，因不可抗力因素导致停工（需甲方及监理方共同签证），工期可以相应顺延四、 工程造价本工程采用固定综合单价的确定方式，综合单价：578.83元/m2（含税费及试桩费用20万元、片石垫层钢板铺垫费用30万元、税收及公司管理费按实交纳，现场管理费5%）工程总量计算S＝H [-2.3-(-24.0)] ×L（基坑周长）=21.7 ×633=13736.1㎡工程总价（含税费）暂定：7950867.00元（柒佰玖拾伍万捌佰陆拾柒元）五、 付款方式1、 工程进度款：分三次付款，乙方每施工15天，向甲方递交工程进度款申请，甲方应于三日内支付进度款，甲方支付乙方完成量80%的进度款；止水帷幕工程施工完成后，核算工程总价，支付至工程总价减去己付工程进度款及罚款、保证金（无息）100万元2、 工程尾款：地下室底板全部完成后，验收合格，甲方将剩余的工程款即保证金（无息）100万元一次性支付给乙方六、 甲乙双方权利及义务（一） 甲方权利及义务：１、 甲方提供施工用水用电，水费电费由乙方承担；２、 甲方对本工程行使全面协调管理职权；３、 甲方保证工程款按合同约定时间及时支付结乙方，以免影响工程进度。

二） 乙方权利及义务：1、乙方施工保证水泥土连续墙止水帷幕侧面不漏水；若发现漏水必须无条件立即进行堵漏，保证工程不能停工，所花的费用由乙方承担；若发现漏水乙方无及时进行堵漏或乙方堵不住，甲方有权另请他人进行堵水，所需的所有费用必须由乙方无条件承担；造成停工的费用及工期延误由乙方自行负责；并对其质量及安全负全部责任2、乙方负责清运水泥土连续墙止水帷幕施工后产生的浆渣；3、乙方承担水泥土连续墙止水帷幕质量检测的所有费用；4、乙方进入现场应严格按安全文明施工标准、条例及有关规定施工 并严格按图施工，且提供水泥出厂合格证和进场复检报告（数量必须与图纸规定的用量一致）及相关机械的合格证、上岗证及施工方案、相关的内业资料 5、连续墙止水帷幕应紧靠围护桩，但由于淤泥层过厚，混凝土充盈系数较大，桩身混凝土呈现不规则突出，连续墙止水帷幕距离围护桩的距离应根据现场实际情况并经设计单位确认为准； 6、连续墙止水帷幕与围护桩距离大于200mm时，若设计要求连续墙止水帷幕与围护桩之间采用高压水泥旋喷桩传荷施工时，所产生的费用中Φ200厚所占的费用由乙方承担；7、临时施工道路由乙方自理8、乙方自行负责施工期间的安全、保卫、文明施工工作，遵守《建设工程安全生产管理条例》；9、乙方所进场的施工人员必须持有有关部门规定要求的证件（如身份证、婚育证、暂住证、劳务证等），特殊工种还必须持有合格的特殊工种证，才能上岗，否则不准上岗；10、乙方作业人员必须严格遵守安全操作规范，按安全规范及程序标准要求进行施工，若因作业人员违章作业，因乙方自身原因发生一切安全事故由乙方自行承担与甲方无关； 11、乙方所进场的施工人员的住宿和食堂均由乙方在场外自理。

七、 违约责任本合同具有法律效力，双方严格遵守未尽事宜双方可签订补充协议，补充协议与本协议内容有冲突时，以补充协议为准，补充协议具有同等法律效力如发生合同纠纷，双方通过协商解决，协商无效，可到工程所在地法院起诉八、 其他事项1、本协议经双方代表签字后即生效至协议内容完成，款项付清后自行失效2、本协议书一式肆份，甲乙双方各执贰份九．其他双方是在充分理解本协议的协商内容和一切承包风险后自愿签订本合同甲方：（盖章）　　　　 乙方：（盖章） 　　 负责人： 负责人： 。