飞龙公园室外管线建筑设计合同(dec)改

1、 1 GF-2000-0209 建筑工程设计合同建筑工程设计合同 （民用建设工程设计合同） 工 程 名 称：飞龙公园商业广场（二期）室外管线施工图设计 工 程 地 点： 江苏省常州市 合 同 编 号： 发 包 人： 常州环球恐龙城实业有限公司 设 计 人： 江苏筑原建筑设计有限公司 签 订 日 期： 2013 年 08 月 08 日 中华人民共和国建设部中华人民共和国建设部 监制监制 国家工商行政管理局国家工商行政管理局 2 发包人：常州环球恐龙城实业有限公司 设计人：江苏筑原建筑设计有限公司 发包人委托设计人承担飞龙公园商业广场（二期）室外管线施工图设计 ，经双方协商一致，签订本合同。 第一条第一条 本合同签订依据 1.1中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法 、 建设 工程勘察设计市场管理规定 。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条第二条 设计依据 2.1 发包人给设计人提交的基础资料； 2.2 设计人采用的主要技术标准是： 国家及地方现行的技术标准和规范 。 第三条第三条 合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是

2、能互相说明的，如果合同文件存在歧 义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1 发包人与建设方签订的合同书； 3.2 发包人的要求及委托书。 第四条第四条 本合同项目的设计要求 范围：工程范围内 阶段：施工图设计 设计内容及工作范围：本项目需满足国家建设工程设计标准的工程设 计。 雨水系统工作界面为从建筑物接户管到市政的排出口； 场地内的道路； 场地内的竖向设计； 场地内的管线综合； 第五条第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间。 1.总平面布置图； 3 2.主管部门对设计的审批意见; 3.现场勘测所在地块四周至道路的实际标高及雨水管网及井位 置及标高，作为工程设计的依据。 第六条第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 1各阶段电子设计文件； 2时间进度按发包方的具体要求； 3. 最终版的全套 CAD 电子版 .dwg 格式图纸； 4. 施工图晒图份数为 12 份。 第七条第七条 费用 7. 1 双方商定，本合同的设计费为￥50000.00 元（RMB 大写：伍 万元整） 。 设计费计算公式：28692 平方米（建筑面积）2 元/平米=5.74 万 元（优惠

3、后 50000.00 元） ； 7. 2 上述费用如发生重大设计变更等，则相关费用由双方商议后 作相应调整。 第八条第八条 支付方式 8.1 施工图审图通过后十天内支付合同价款的 60%; 8.2 工程完工验收通过后十天内支付合同价款的 30%; 8.2 工程竣工验收通过后十天内支付合同价款的 10%。 第九条第九条 双方责任 9.1 发包人责任 9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设 计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人 不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料 错误，或所提交资料作较大修改，或设计周期变化，以致造成设计人设 计返工或工作量加大时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同） 、 重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工 费。 9.1.3 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未 开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人 应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一 半支付;超过一半时,按

4、该阶段设计费的全部支付。 9.1.4 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计 费,每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金，且设计4 人提交设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时,设计人有权暂停履 行下阶段工作,并书面通知发包人。 9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时, 须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期。 9.2 设计人责任 9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行 设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件， 并对提交的设计文件的质量负责。 9.2.2 设计合理使用年限为满足国家规定要求。 9.2.3 协助建设方对设计资料进行审查,负责该合同项目的设计 联络工作。 9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 由于设计人对设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救 措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿 金，赔偿金数额由双方商定。 9.2.5 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一 天，应减收该项目应收设计费的千分之二。 9.2

5、.6 设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查, 并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调查补充。设计人负 责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验 收。 9.2.7 在工程开工后， 设计人员应派驻相关专业负责人进行现场施 工指导，若需要进行设计变更，设计方必须在征得监理、管理公司及委 托方的同意下按照委托方提出的具体要求、具体时间完成。 第十条第十条 保密 双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对 对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外 的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿 责任。 第十一条第十一条 仲裁 本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。 也可由当地地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 江苏 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人 又未达成仲裁书面协议的，可向发包人所在地人民法院起诉。 第十二条第十二条 合同生效及其他 5 12.1 设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收合格为止。 12.2 本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、 设备的生产厂或供货 商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由 发包人承担。 12.3 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订 协议并支付费用。 12.4 双方认定的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部 分，与本合同具有同等法律效力。 12.5 由于不可抗力因素致合同无法履行时，双方应及时协商解决。 12.6 本合同双方签字盖章即生效,一式 六 份,发包人三 份,设计 人三份。 12.7 未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同 具有同等效力。 （以下无正文）6 发包人名称： 设计人名称： 常州环球恐龙城实业有限公司 江苏筑原建筑设计有限公司 （盖章） （盖章） 法定代表人： （签字） 法定代表人： （签字） 委托代理人： （签字） 委托代理人： （签字） 项目负责人： （签字） 项目负责人： （签字） 住 所： 住所：江苏省常州市晋陵北路 1 号 新天地商业广场A座23F-25F 邮政编码： 邮政编码：213002 电 话： 电 话：0519-68865879 传 真： 传 真：0519-68865596

《飞龙公园室外管线建筑设计合同(dec)改》由会员xzh****18分享，可在线阅读，更多相关《飞龙公园室外管线建筑设计合同(dec)改》请在金锄头文库上搜索。