您所在位置：网站首页 > 商业/管理/HR > 商业合同/协议建筑施工设计合同样本模板

建筑施工设计合同样本模板

6页

卖家[上传人]：tan****ng

文档编号：163607408

上传时间：2021-01-24

文档格式：DOC

文档大小：30KB

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

10 金贝

/ 6 举报版权申诉马上下载

文本预览

下载提示

常见问题

1、精选合同协议范本2019最新建筑施工设计合同范本甲方：乙方：日期：20 年月日发包方（甲方）：地址：设计方（乙方）：地址：根据合同法的相关规定，鉴于乙方是具有国家规定的资质等级主体，甲方将_工程的建筑施工设计业务交由乙方承接，结合本合同的具体情况，特签订如下协议，以便共同遵守。一、项目概况1、项目名称：2、设计规模：3、承接方式：4、工程地点：二、甲方义务1、在工程开工前_天，甲方应组织施工单位与乙方进行设计技术交底。2、甲方应及时提交设计前的基础文件，并保证其合法性与完整性。3、甲方应按照合同的规定向乙方支付设计款，不得无故拖延。4、甲方有义务保护乙方的设计版权，不得复制、披露、转让给第三方重复使用。三、乙方义务1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计。2、乙方应在收取定金后_天内，交付设计草图。3、乙方应在收到第一笔设计款后_天内，交付效果图。4、乙方应在收到第二笔设计款后_天内，交付施工图纸。5、乙方的设计不得指定商品和商家。6、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变

2、更。注意事项：设计费合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则：首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约；其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下，可以根据工程设计收费标准确定设计费，避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。四、设计费1、本合同的设计费以工程所在地的市场价为基础，上下浮动不超过百分之三十。暂定设计费为人民币_元。注意事项：定金定金兼有成约定金和解约定金的性质，如果当事人双方同意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的20%，超过20%的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应当按照未履行部分所占约定内容的比例，适用定金罚则。只不过在实践中，当事人往往没有注意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求，造成自己的权利未得到全面保护，如果您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前咨询专业的律师。2、甲方在签订合同当日须向

3、乙方支付定金，_元，结算时折算为设计款。3、在确认设计草图两天内，甲方应向乙方支付第一笔设计费，_元。4、在验收效果图后两天内，甲方应向乙方支付第二笔设计费，_元。5、在乙方交付完施工图纸两天内，甲方验收合格的，甲方应向乙方支付尾款，_元。注意事项：保密、知识产权发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权；不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，并给设计人以补偿；另外，设计人也应当保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。五、保密条款甲乙双方在合同履行过程中，均负有对合同双方知识产权的保密义务。任何一方均不得未经许可，私自复制、修改、泄露、转让对方的秘密材料，否则违约方须向守约方支付因此造成的所有损失。六、违约责任注意事项：赔偿金的确定由当事人协商确定赔偿金金额，实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定，或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。如

4、果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法，应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例，值得注意的是，在约定的赔偿金不过分高于实际损失时，法律应当首先尊重当事人双方的意思自治，承认双方约定的正当性。若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失，基于公平原则，法律应予以必要干涉。因此，当事人在约定赔偿金时，应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失，慎重填写赔偿金金额。1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应按设计费的_，向乙方支付违约金，_元。2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付设计费的_，_元。（甲方可在设计费中扣除）七、附则1、本合同自双方签字后生效，双方义务都履行完毕后，合同自行失效。2、本合同正本一式_份，甲乙双方各执_份，并交工程所在地建筑单位留存_份。3、因履行本合同发生争议，协商不成的，双方可向工程所在地仲裁机构申请仲裁，仲裁仍不能解决的，双方均可向工程所在地人民法院起诉。4、本合同未尽事宜，需经双方共同协商，协商一致作出的补充协议与本合同具有同等效力，相反条款遵循意思自治。甲方：代表人：身份证号：联系方式：签订时间：_年_月_日乙方：负责人：身份证号：联系方式：签订时间：_年_月_日 5

《建筑施工设计合同样本模板》由会员tan****ng分享，可在线阅读，更多相关《建筑施工设计合同样本模板》请在金锄头文库上搜索。

点击阅读更多内容

TA的资源