供水工程施工协议(六)

1、供水工程施工协议(六) 在工程实施期间或保修期内发生危及工程安全的事件，当监理人通知承包人进行抢救时，承包人申明无能力实施或不愿立刻实施，则发包人有权雇用其它人员进行该项工作。若这类工作按协议要求应由承包人负责，由此引发的费用应由监理人在发包人支付给承包人的金额中扣除，监理人应和发包人协商后将作出的决定通知承包人。 发包人违约 发包人违约在推行协议过程中，发包人发生下述行为之一者属发包人违约。 发包人未能按协议要求的内容和时间提供施工用地、测量基准和应由发包人负责的部分准备工程等承包人施工所需的条件。 发包人未能按协议要求的期限向承包人提供给由发包人负责的施工图纸。 发包人未能按协议要求的时间支付各项预付款或协议价款，或拖延、拒绝同意付款申请和支付凭证，造成付款延误。 因为法律、财务等原因造成发包人已无法继续推行或实质上已停止推行本协议的义务。 承包人有权暂停施工 若发生第款 、 项的违约时，承包人应立即向发包人和监理人发出通知，要求发包人采取有效方法限期提供上述条件和图纸，并有权要求延长工期和赔偿额外费用。监理人收到承包人通知后，应立刻和发包人和承包人共同协商补救措施。由此增加的费用

2、和工期延误责任，由发包人负担。发包人收到承包人通知后的天内仍未采取方法更正，则承包人有权暂停施工，并通知发包人和监理人。由此增加的费用和工期延误责任，由发包人负担。 若发生第款 项的违约时，发包人应按第款的要求加付逾期付款违约金，逾期天仍不支付，则承包人有权暂停施工，并通知发包人和监理人。由此增加的费用和工期延误责任，由发包人负担。 发包人违约解除协议若发生第款 、 项的违约时，承包人已按第款的要求发出通知，并采取了暂停施工的行动后，发包人仍不采取有效方法纠正其违约行为，承包人有权向发包人提出解除协议的要求，并抄送监理人。发包人在收到承包人书面要求后的天内仍不回复承包人，则承包人有权立刻采取行动解除协议。 解除协议后的付款若因发包人违约解除协议，则发包人应在解除协议后天内向承包人支付协议解除日以前所完成工程的价款和以下费用 应减去已支付给承包人的金额 。 马上支付承包人的，或承包人依法应予接收的为该工程合理订购的材料、工程设备和其它物品的费用。发包人一经支付此项费用，该材料、工程设备和其它物品即成为发包人的财产。 已合理开支的、确属承包人为完成工程所发生的而发包人未支付的费用。 承包人

3、设备运回承包人基地或协议另行要求的地点的合理费用。 承包人雇用的全部从事工程施工或和工程相关的职员和工人在协议解除后的遣返费和其它合理费用。 因为解除协议应合理赔偿承包人损失的费用和利润。 在协议解除日前按协议要求应支付给承包人的其它费用。发包人除应按本款要求支付上述费用和退还履约担确保件外，亦有权要求承包人偿还未扣完的全部预付款余额和按协议要求应由发包人向承包人收回的其它金额。本款要求的任何应付金额应由监理人和发包人和承包人协商后确定，监理人应将确定的结果通知承包人。 索赔 索赔的提出承包人有权依据本协议任何条款及其它相关要求，向发包人索取追加付款，但应在索赔事件发生后的天内，将索赔意向书提交发包人和监理人。在上述意向书发出后的天内，再向监理人提交索赔申请汇报，具体说明索赔理由和索赔费用的计算依据，并应附必须的当初统计和证实材料。假如索赔事件继续发展或继续产生影响，承包人应按监理人要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请汇报，并在索赔事件影响结束后的天内，向发包人和监理人提交包含最终索赔金额、延续统计、证实材料在内的最终索赔申请汇报。 索赔的处理 监理人收到承包人提交的索

4、赔意向书后，应立即核查承包人的当初统计，并可指示承包人提供深入的支持文件和继续作好延续统计以备核查，监理人可要求承包人提交全部统计的副本。 监理人收到承包人提交的索赔申请汇报和最终索赔申请汇报后的天内，应立刻进行审核，并和发包人和承包人充足协商后作出决定，在上述期限内将索赔处理决定通知承包人。 发包人和承包人应在收到监理人的索赔处理决定后天内，将其是否同意索赔处理决定的意见通知监理人。若双方均接收监理人的决定，则监理人应在收到上述通知后的天内，将确定的索赔金额列入第条、第条或第条要求的付款证书中支付；若双方或其中任一方不接收监理人的决定，则双方均可按第款的要求提请争议调解组处理。 若承包人不遵守本条各项索赔要求，则应得到的付款不能超出监理人核实后决定的或争议调解组按第款要求提出的或由仲裁机构裁定的金额。 提出索赔的期限 承包人按第款的要求提交了完工付款申请单后，应认为已无权再提出在本协议工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。 承包人按第款要求提交的最终付款申请单中，只限于提出本协议工程移交证书颁发后发生的索赔。提出索赔的终止期限是提交最终付款申请单的时间。十九、争议的处理 争议调解 争议

5、的提出发包人和承包人或其中任一方对监理人作出的决定持有异议，又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议，任一方均能够书面形式提请争议调解组处理，并抄送另一方。在争议还未按第款的要求取得处理之前，承包人仍应继续按监理人的指示认真施工。 争议调解组发包人和承包人应在签署协议书后的天内，按本款要求共同协商成立争议调解组，并由双方和争议调解组签署协议。争议调解组由 或 名有协议管理和工程实践经验的教授组成，教授的聘任方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或经过行业协议争议调解机构聘任，并经双方认同。争议调解组组员应和协议双方均无利害关系。争议调解组的各项费用由发包人和承包人平均分担。 争议的评审 协议双方的争议，应首先由主诉方向争议调解组提交一份具体的申诉汇报，并附有必须的文件图纸和证实材料，主诉方还应将上述汇报的一份副本同时提交给被诉方。 争议的被诉方收到主诉方申诉汇报副本后的天内，亦应向争议调解组提交一份申辩汇报，并附有必须的文件图纸和证实材料。被诉方亦应将其汇报的一份副本同时提交给主诉方。 争议调解组收到双方汇报后的天内，邀请双方代表和相关人员举行听证会，向双方调查和质询争议细节；若需要时，争议调解组可要求双方提供深入的补充材料，并邀请监理人代表参与听证会。 在听证会结束后的天内，争议调解组应在不受任何干扰的情况下，进行独立和公正的评审，提出由全体教授署名的评审意见提交发包人和承包人，并抄送监理人。 若发包人和承包人接收争议调解组的评审意见，则应由监理人按争议调解组的评审意见确定争议处理议定书，经争议双方签字后作为协议的补充文件，并遵照实施。 若发包人和承包人或其中任一方不接收争议调解组的评审意见，并要求提交仲裁，则任一方均可在收到上述评审意见后的天内将仲裁意向通知另一方，并抄送监理人。若在上述天期限内双方均未提出仲裁意向，则争议调解组的意见为最终决定，双方均应遵照实施。 友好处理发包人和承包人或其中任一方按第款 项的要求发出仲裁意向通知后，争议双方还应共同作出努力直接进行友好磋商处理争议，亦可提请政府主管部门或行业协议争议调解机构调解以寻求友好处理。若在仲裁意向通知发出后天内仍未能处理争议，则任何一方都有权提请仲裁。

《供水工程施工协议(六)》由会员汽***分享，可在线阅读，更多相关《供水工程施工协议(六)》请在金锄头文库上搜索。