20XX年水工合同(4篇)

1、20XX年水工合同(4篇)本文书目2022水工合同供水工程施工合同(六)供水工程施工合同(五)供水工程施工合同(三)发包方：_承包方：_工程名称：_工程地点：_编号：_年 月 日签订承包合同单位：发包方： (以下称甲方)承包方： (以下称乙方)双方依据经济合同法和建筑工程承包条件并结合工程状况经协商，双方同意签订本合同详细条款如下：一、工程面积及内容：1、施工面积：_2、工程内容：_二、工程期限：自 年 月 日起先， 年 月 日交工。三、承包形式与工程单价：1、承包形式：_2、工程单价：_四、材料名称及作法：1、材料名称：_2、作 法：_五、结算付款方式及工程总造价：1、结算付款：_2、工程总造价：工程总价=施工(面积)(单价)合计人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分六、双方负责事项：1、开工前甲方负责解除现场障碍物，将防水基层彻底清扫干净。供应必要的提升运输工具。2、防水基层要求坚实、平整、无起鼓、无松动等现象，含水率在9%以内，否那么不具备施工条件，乙方有权拒绝施工。3、乙方进入施工现场，要细心打算组织施工，严格按甲方的图纸、技术及现行标准施工，并做好防水资料工作。4、乙方

2、施工人员进入现场后必需戴平安帽，在没有取得甲方的同意后，不得随意动摸设备，机器及各种配件。5、乙方施工人员要树立平安第一的思想。细心施工，细致检查，以保证施工质量正常进展。如出现平安事故，一切责任自负。6、材料：(1)材料必需符合国家质量检验标准。7、在修理期内，因乙方材料或施工等问题发生渗漏，乙方负责全部责任。经甲乙双方签定，不属乙方责任，那么由甲方担当修理费。8、乙方承包人负责签订合同组织施工，结算及验收保修。9、本合同有未尽事宜，由甲乙双方协商解决。10、本合同一式_份，甲方_份，乙方_份。11、本合同自签订之日起生效。八、本合同附那么：1、_2、_3、_甲方单位： 乙方单位：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：年 月 日供水工程施工合同(六)2022水工合同2 | 返回书目在工程实施期间或保修期内发生危及工程平安的事务，当监理人通知承包人进展抢救时，承包人声明无实力执行或不愿马上执行，那么发包人有权雇用其他人员进展该项工作。假设此类工作按合同规定应由承包人负责，由此引起的费用应由监理人在发包人支付给承包人的金额中扣除，监理人应与发包人协商后将作出的确定通知承包人

3、。 发包人违约 发包人违约在履行合同过程中，发包人发生下述行为之一者属发包人违约。发包人未能按合同规定的内容和时间供应施工用地、测量基准和应由发包人负责的局部打算工程等承包人施工所需的条件。发包人未能按合同规定的期限向承包人供应应由发包人负责的施工图纸。发包人未能按合同规定的时间支付各项预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误。由于法律、财务等缘由导致发包人已无法接着履行或实质上已停顿履行本合同的义务。 承包人有权暂停施工假设发生第款、项的违约时，承包人应刚好向发包人和监理人发出通知，要求发包人采纳有效措施限期供应上述条件和图纸，并有权要求延长工期和补偿额外费用。监理人收到承包人通知后，应马上与发包人和承包人共同协商补救方法。由此增加的费用和工期延误责任，由发包人担当。发包人收到承包人通知后的天内仍未采纳措施改正，那么承包人有权暂停施工，并通知发包人和监理人。由此增加的费用和工期延误责任，由发包人担当。假设发生第款项的违约时，发包人应按第款的规定加付逾期付款违约金，逾期天仍不支付，那么承包人有权暂停施工，并通知发包人和监理人。由此增加的费用和工期延误责任，由发

4、包人担当。 发包人违约解除合同假设发生第款、项的违约时，承包人已按第款的规定发出通知，并采纳了暂停施工的行动后，发包人仍不采纳有效措施订正其违约行为，承包人有权向发包人提出解除合同的要求，并抄送监理人。发包人在收到承包人书面要求后的天内仍不答复承包人，那么承包人有权马上采纳行动解除合同。 解除合同后的付款假设因发包人违约解除合同，那么发包人应在解除合同后天内向承包人支付合同解除日以前所完成工程的价款和以下费用应减去已支付给承包人的金额。即将支付承包人的，或承包人依法应予接收的为该工程合理订购的材料、工程设备和其他物品的费用。发包人一经支付此项费用，该材料、工程设备和其他物品即成为发包人的财产。已合理开支的、确属承包人为完成工程所发生的而发包人未支付的费用。承包人设备运回承包人基地或合同另行规定的地点的合理费用。承包人雇用的全部从事工程施工或与工程有关的职员和工人在合同解除后的遣返费和其他合理费用。由于解除合同应合理补偿承包人损失的费用和利润。在合同解除日前按合同规定应支付给承包人的其他费用。发包人除应按本款规定支付上述费用和退还履约担保证件外，亦有权要求承包人归还未扣完的全部预付款余额

5、以及按合同规定应由发包人向承包人收回的其他金额。本款规定的任何应付金额应由监理人与发包人和承包人协商后确定，监理人应将确定的结果通知承包人。 索赔 索赔的提出承包人有权依据本合同任何条款及其他有关规定，向发包人索取追加付款，但应在索赔事务发生后的天内，将索赔意向书提交发包人和监理人。在上述意向书发出后的天内，再向监理人提交索赔申请报告，具体说明索赔理由和索赔费用的计算依据，并应附必要的当时记录和证明材料。假如索赔事务接着开展或接着产生影响，承包人应按监理人要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请报告，并在索赔事务影响完毕后的天内，向发包人和监理人提交包括最终索赔金额、持续记录、证明材料在内的最终索赔申请报告。 索赔的处理监理人收到承包人提交的索赔意向书后，应刚好核查承包人的当时记录，并可指示承包人供应进一步的支持文件和接着作好持续记录以备核查，监理人可要求承包人提交全部记录的副本。监理人收到承包人提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后的天内，应马上进展审核，并与发包人和承包人充分协商后作出确定，在上述期限内将索赔处理确定通知承包人。发包人和承包人应在收到监理人的索赔处理确定

6、后天内，将其是否同意索赔处理确定的看法通知监理人。假设双方均承受监理人的确定，那么监理人应在收到上述通知后的天内，将确定的索赔金额列入第条、第条或第条规定的付款证书中支付；假设双方或其中任一方不承受监理人的确定，那么双方均可按第款的规定提请争议调解组解决。引荐相关的合同范本弱电施工合同消防工程施工合同防水工程施工合同爆破施工合同成都市白蚁预防工程合同书水利水电工程施工协议书绿化施工合同施工分包合同马路、道路施工合同假设承包人不遵守本条各项索赔规定，那么应得到的付款不能超过监理人核实后确定的或争议调解组按第款规定提出的或由仲裁机构裁定的金额。 提出索赔的期限承包人按第款的规定提交了完工付款申请单后，应认为已无权再提出在本合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。承包人按第款规定提交的最终付款申请单中，只限于提出本合同工程移交证书颁发后发生的索赔。提出索赔的终止期限是提交最终付款申请单的时间。十九、争议的解决 争议调解 争议的提出发包人和承包人或其中任一方对监理人作出的确定持有异议，又未能在监理人的协调下取得相同看法而形成争议，任一方均可以书面形式提请争议调解组解决，并抄送另一方。在争议尚未

7、按第款的规定获得解决之前，承包人仍应接着按监理人的指示谨慎施工。 争议调解组发包人和承包人应在签订协议书后的天内，按本款规定共同协商成立争议调解组，并由双方与争议调解组签订协议。争议调解组由或名有合同管理和工程实践经历的专家组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门引荐或通过行业合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议调解组成员应与合同双方均无利害关系。争议调解组的各项费用由发包人和承包人平均分担。 争议的评审合同双方的争议，应首先由主诉方向争议调解组提交一份具体的申诉报告，并附有必要的文件图纸和证明材料，主诉方还应将上述报告的一份副本同时提交给被诉方。争议的被诉方收到主诉方申诉报告副本后的天内，亦应向争议调解组提交一份申辩报告，并附有必要的文件图纸和证明材料。被诉方亦应将其报告的一份副本同时提交给主诉方。争议调解组收到双方报告后的天内，邀请双方代表和有关人员举办听证会，向双方调查和质询争议细微环节；假设须要时，争议调解组可要求双方供应进一步的补充材料，并邀请监理人代表参与听证会。在听证会完毕后的天内，争议调解组应在不受任何干扰的状况下，进展独立和公正的评审，提出由全体专家签名的评审看法提交发包人和承包人，并抄送监理人。假设发包人和承包人承受争议调解组的评审看法，那么应由监理人按争议调解组的评审看法拟定争议解决议定书，经争议双方签后作为合同的补充文件，并遵照执行。假设发包人和承包人或其中任一方不承受争议调解组的评审看法，并要求提交仲裁，那么任一方均可在收到上述评审看法后的天内将仲裁意向通知另一方，并抄送监理人。假设在上述天期限内双方均未提出仲裁意向，那么争议调解组的看法为最终确定，双方均应遵照执行。 友好解决发包人和承包人或其中任一方按第款项的规定发出仲裁意向通知后，争议双方还应共同作出努力

《20XX年水工合同(4篇)》由会员杏**分享，可在线阅读，更多相关《20XX年水工合同(4篇)》请在金锄头文库上搜索。