简单工程承包合同格式（30篇）.docx

简单工程承包合同格式（30篇） 简单工程承包合同范文一 发包人： (简称甲方) 承包人： (简称乙方) 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行 　　一、工程概况　　1、工程名称： ;　　2、工程地点： ;　　3、工程范围：　　4、承包方式： 　　二、合同工期　　1、开工日期：________年____月____日 ，竣工日期________年____月____日 ，合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);　　三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《施工质量验收规范》验收　　四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币) ，小写 五，付款方式 付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金) 工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)所有款项支付须先开发票后支付　　六、施工准备　　1、承包人在合同签定后____日内完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

　　2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;　　七、安全责任　　1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施　　2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施　　3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任　　八、工程竣工验收及保修　　1、承包人在工程竣工前____日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起____日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;　　5、自工程竣工验收合格之日起________年内承包人对工程负责保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

　　6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用　　九、现场代表 发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方　　十、违约责任 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金 一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力 本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 种方式解决：　　(一)提交 仲裁委员会仲裁;　　(二)依法向人民法院起诉 本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份 合同订立时间：________年____月____日 合同订立地点：____________________ 本合同共_ 页 发包人：(盖章) 法定代表人委托代理人：(签字) 承包人：(签字) 联系方式： 开户银行： 银行账号： 简单工程承包合同范文二 发包人： (简称甲方) 承包人： (简称乙方) 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况　　1、工程名称：　　2、工程地点： ;　　3、工程范围：二楼房顶钢架 　　4、承包方式： 包工包料　　5、承包面积为 ㎡，每平方价格为 元　　二、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币) ，小写 　　三、付款方式 付款方式：工程完工后经甲方验收合格后一周内付清全部工程款 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份 甲方： 乙方：________年____月____日 简单工程承包合同范文三　　一、发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方)　　二、承包范围：　　1、项目工程名称合同价捌万捌仟捌佰捌拾捌圆开工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日工程质量等级合格　　2、范围：　　三、工程款(进度款)拨付　　四、承包人乙方的责任： 乙方必须对工程质量、安全、工期全面负责并接受甲方的监督指导 发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担由于质量返工，工期延误罚款，均由乙方负责甲方的直接原因造成的责任除外　　五、甲方的责任：　　1、负责对工程质量、安全、技术、工期的检查、监督、指导。

　　2、负责项目工程的签证、协调工程决算问题　　六、本合同自甲乙双方签字之日生效本合同一式二份，甲方一份，乙方一份 发包人(甲方)： 承包人(乙方)：________年____月____日　　返 简单工程承包合同格式 篇2 　　工程承包业与建筑业的发展情况呈正相关关系那么签订简单工程承包合同需要注意什么呢以下是整理的简单工程承包合同，欢迎参考阅读　　简单工程承包合同范文一　　发包人： (简称甲方)　　承包人： (简称乙方)　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行　　一、工程概况　　1、工程名称： ;　　2、工程地点： ;　　3、工程范围：　　4、承包方式： 　　二、合同工期　　1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);　　三、质量标准　　工程质量标准：合格、按照《施工质量验收规范》验收　　四、合同价款　　总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥ 五，付款方式　　付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。

工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)所有款项支付须先开发票后支付　　六、施工准备　　1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过　　2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;　　七、安全责任　　1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施　　2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施　　3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任　　八、工程竣工验收及保修　　1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;　　5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

　　6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用　　九、现场代表　　发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方　　十、违约责任　　因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力　　本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 种方式解决：　　(一)提交 仲裁委员会仲裁;　　(二)依法向人民法院起诉　　本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份 合同订立时间：___年___月___日　　合同订立地点：____________________　　本合同共_ 页　　发包人：(盖章)　　法定代表人/委托代理人：(签字)　　承包人：(签字) 联系方式：　　开户银行：　　银行账号：　　简单工程承包合同范文二　　发包人： (简称甲方)　　承包人： (简称乙方)　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况　　1、工程名称：　　2、工程地点： ;　　3、工程范围：二楼房顶钢架 　　4、承包方式： 包工包料　　5、承包面积为 ㎡，每平方价格为 元　　二、合同价款　　总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥ 　　三、付款方式　　付款方式：工程完工后经甲方验收合格后一周内付清全部工程款　　本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份　　甲方：　　乙方：　　年 月 日　　简单工程承包合同范文三　　一、发包方：(以下简称甲方)　　承包方：(以下简称乙方)　　二、承包范围：　　1、项目工程名称合同价捌万捌仟捌佰捌拾捌圆开工日期：20__年2月8日竣工日期：20__年2月8日工程质量等级合格　　2、范围：　　三、工程款(进度款)拨付　　四、承包人乙方的责任：　　乙方必须对工程质量、安全、工期全面负责并接受甲方的监督指导　　发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担由于质量返工，工期延误罚款，均由乙方负责甲方的直接原因造成的责任除外　　五、甲方的责。