劳务承包合同（6篇）.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑劳务承包合同（6篇） 在一个对法律信仰日益加强的社会里,更多的事情都需要合同来做,由于它能保障民事关系的安全下面是我为大家精心整理的劳务承包合同，希望对您的写作有所帮助，欢迎共享、复制、下载！ 劳务承包合同 第1篇 发包方 (以下简称甲方) 分包方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲方将总包承建的 工程中的 劳务工程分包给乙方为了明确甲、乙双方权利、义务、责任，结合工程的实际状况，经双方协商一致，达成如下协议： 第一条：工程概况 其次条：分包具体工作内容 第三条 分包工程及包干单价 3.1 乙方劳务分包费用实行包干单价结算，包干单价包括：人工费、税费、停窝工费、未能预见费、管理费等费用 3.2 施工区域内的建筑材料、架料、机具的上、下车及人力转运(含二次转运)按每月每人 元包干 3.3 基础以上按建筑面积包干，建筑面积为：暂计2，包干单价为 元2，其中基价 元2，质量 元2，安全 元2，工期 元2，文明施工 元2，材料俭约 元2 注：若乙方在分包施工中不能达到本合同所约定的相关标准，则甲方有权扣除本合同 第三条各包干单价中所含质量、工期、安全、文明施工、材料俭约的相应部分价款，不再支付。

第四条 有关质量、工期、安全、文明施工、材料俭约的具体要求及其他约定 4.1 质量：分包工程质量必需全部合格，质量等级达到，质量要求须由甲方现场工程工程部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发 若乙方工程质量不符合验收标准，乙方须返工至验收标准为止，给甲方带来的一切损失(材料费、误工费、劳务费)由乙方承受，并按甲方与业主方的总合同所约定的质量处罚条款执行 4.2 分包工程交甲方验收达到质量等级要求后，双方办理结算及财务手续时,应预留分包款总额的____%作为工程质量保证金(以下简称质保金),质保期为________年,保修期从单位工程移交业主之日起计算,保修期及期内权利义务按《建筑工程质量管理条例》及《____市建设工程质量保修证书》内容执行 4.3分包工期以甲方现场工程工程部规定的分时分段具体工期及形象进度为准，工期由 甲方工程工程部经理签发若乙方擅自退场、擅自停工(未提前 天通知甲方)或延误工期，乙方承受由此给甲方带来的一切直接和间接损失，并承受违约金 元天 4.4 安全：严格执行建设部G5999标准及《____市劳动安全条例》乙方应尽量杜绝伤、残、亡等安全事故，各种事故操纵在工程工程部规定的指标范围内，该项指标由甲方现场工程工程部安全负责人签发。

在分包工程施工期内所发生伤、残、亡等安全事故，在明确责任基础上，所产生的一切直接和间接费用甲乙双方按责任划分比例承受，善后处理工作由甲、乙双方共同办理，乙方应按甲方有关规定做好统计上报工作若因乙方的责任造成安全事故的，乙方应承受全部安全事故处理费用，同时甲方有权向乙方追究由此产生的一切责任 乙方应主动协同甲方对入场人员进行安全教育和技术交底，若因乙方人员违章操作引起的对自身或他人的伤害责任均由乙方自行承受责任确定的裁定单位：一般事故为甲方总部安全管理部门;重大事故(如死亡事故等)为甲方上一级主管部门，并以裁定单位作出的事故调查报告书为责任确定的依据 4.4 文明施工：须达到甲方工程工程部规定的标准和要求，此项由甲方现场工程工程部经理指定专人签发，若未达到要求 4.5 材料使用、管理：由甲方施工员根据材料消耗定额按分包工程量签发限额领料单，经甲方施工负责人或区段长审签后，乙方到甲方现场库房领取;凡超耗部份和乙方恶意浪费(不听从管理，不及时回收，不听安排，盲目施工等)部分的材料费由乙方全额全价(预算价)赔偿，同时甲方有权给予乙方适当的罚款 4.6 乙方进场后，若不能达到甲方的质量、工期、安全、文明施工、材料使用管理的要求，影响甲方总包工程进行的，甲方有权勒令乙方出场，相关经济责任和损失均由乙方承受。

第五条：劳务分包费的支付 5.1 支付方式：银行转帐支票 5.2 支付程序：乙方每月日按实物完成工作量统计报表报甲方审定，以建设方验收合格的书面依据和甲方负责人签字并加盖公章为付款的必要条件，按所完成实物工作量的 %支付分包款，累计付至总分包款的 %时暂不支付，余款在建设方及监理验收合格后，办清结算并在建设方付清总包工程结算款、扣除质保金(按结算劳务费总额的 %)后付给乙方质保金于________年保修期满后，扣除所发生的质量保修费后支付，保修期从单位工程移交建设方之日起计算 5.3 乙方的营业税和个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳，并向乙方出具纳税证明 5.4 若因建设方拖欠甲方工程款而致甲方资金有困难时，乙方应共同分担由此产生的资金压力，即免除甲方延迟付款的责任所余全部分包费待甲方收到建设方支付拖欠的总包工程款后按 5.2款约定支付 第六条：临时设施、水、电由 第七条：附则 7.1 本合同条款所述的工程管理人员具体名单详见公示于甲方现场工程工程部 的管理人员简介 7.2 本合同未尽事宜，双方均应本着诚恳信用的原则按有关规定协商解决，若在此前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。

7.3 本合同经双方签字盖章后生效，至合同分包工程完工交验,保修期满后自然失效 7.4 本合同一式份，甲方持份，乙方持份，每份具有同等法律效力 第八条：补充条款 甲方： 乙方： 地址： 地址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： ： ： 现场代表： 分包商： ： ： ________年____月____日________年____月____日 劳务承包合同 第2篇 甲方： 乙方： 一、承包方式： 1、甲方将榆阳区青云乡宣沟慧民砖厂生产任务承包给乙方，甲方无偿提供水、电、泥土、煤等原料和全部机械设备、工作宿舍、灶具、防雨设备(如塑料布、雨衣、雨鞋等)，一切使用工具，交给乙方使用，且登记造册丢失后要照价赔偿 2、乙方必需配备足够的劳力和技术熟练工 3、生产期满后，乙方所使用的工具，必需保证完好无损，丢失的工具和有意损坏的要照价赔偿 4、甲方在生产前，生产中所需修建、培修、扩建时所需零工由甲方负责 5、成品转由甲方出售，一但发现甲乙各方偷卖没记量的红砖后加倍处罚 6、窑内五批以内焦砖由乙方处理，五批以上由甲方承受。

二、承包期限 承包期限为一年，即20__年12月为止 三、质量要求 1、乙方必需随时协同甲方的质量要求，外观要求平整光滑，无缺掉棱角等现象 2、严禁半砖地缝砖进入成品堆，合格率保班点在98%以上 四、产量与计酬 1、产成品转，甲方每一万块玖佰伍拾圆整付给乙方工资，每块玖分伍厘，每天必需保持出红砖伍万块以上，人力不足由乙方承受，烧工烧不动由甲方承受 2、如遇到洪水等不可抗拒的自然灾难造成的损失，由甲方负责，人力不足等人为造成的损失由乙方负责 3、甲方防洪设施、防雨设备必需符合生产需要，乙方必需积极主动协同，否则造成的损失由乙方负责 五、安全生产 全部机器设备由甲方负责维修，乙方必需依照造作规程进行生产，乙方的工人可投人身保险，保险费用由甲方负责，发生工伤事故，三千元以下由乙方承受，三千元以上全部由甲方承受 六、付款方式 按每月工资发放，每月十五日前按成品砖数量付清乙方工资，完工时五日内付清全年工资，负责每人每天付乙方误工费80元 七、违约责任 甲乙双方必需严格信守合同不得违约，如因一方不履行合同造成的经济损失，有违约方承受假如甲方在中途停产，应给乙方安全年八百万块红砖结算。

发生纠纷时，由双方协商解决，如协商达不成协议，任何一方可上法院上诉、仲裁，上诉造成的经济损失由败诉方承受 八、其他事项 甲方付给乙方修理工工资全年伍万陆仟圆整，按每月柒仟元付给乙方，甲乙双方要相互协同，如有一方不协作所造成的经济损失，由不协同方负担修重大物件时双方必需无偿协助工作本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖印后生效合同期满，结清账务后，自行废除 备注：以产800万块成品转为基数，每超50万块奖5000元，每超100万块奖壹万，每少产100万块扣5000元，自合同生效之日起押金为壹万元整工人到厂退还押金工人路费壹万 贰仟元整，工人到厂付陆仟，年底付完 甲方： 乙方： 年月日 劳务承包合同 第3篇 甲方： 法定代表人： 居处： 邮编： 联系： 乙方： 身份证号码： 家庭住址： 邮政编码： ： 鉴于甲方业务的需要，雇佣乙方为甲方提供劳务根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务合同书，共同遵守所列条款 第一条、 劳务合同期限 本劳务合同期限为 个月，自 年 月 日起至 年 月 日止。

甲方视业务需要及乙方绩效等可提前与乙方解除劳务关系或征得乙方同意与乙方续签劳务合同 其次条、 双方权利义务 1、 乙方承诺，根据乙方目前的健康状况，能够依照本合同约定为甲方提供劳务，也乐意承受所约定之劳务 2、 甲方根据业务需要，委托乙方承受 工作 3、 乙方工作时间根据甲方需要确定 4、 乙方提供劳务应遵守甲方的规章制度，达到甲方的各项要求和标准，并接受甲方的绩效考核 5、 乙方在为甲方提供劳务中知悉的甲方商业机要，不得提供或泄露给任何第三方 6、 甲方依照乙方提供的劳务，向乙方支付报酬 7、 乙方的各类社会劳动保险费用均由乙方原单位缴纳或由乙方本人自行缴纳甲方依法代为扣缴乙方个人所得税 第三条、 劳务报酬支付 1、 甲方每月 日前以货币形式支付乙方上一个月的劳务报酬 2、 甲方每月向乙方支付的劳务报酬包括保底酬金 元以及奖金奖金的计算方式为： 3、 __________________________________________________________________ 4、 __________________________________________________________________ 5、 如需调整劳务报酬，甲乙双方另行约定。

第四条、 合同的终止与解除 1、 本合同期满如双方未续签，则合同自行终止双方应及时办理交接手续 2、 甲方有权视业务需要及乙方业绩状况等随时解除本合同除应当支付的劳务报酬外，甲方不向乙方支付任何补偿 3、 乙方需要提前解除本合同，应提前7日通知甲方，或补偿甲方 元代替通知 4、 本合同终止或解除后，双方应及时办理交接手续 第五条、 违约责任 1、 甲方不依照本合同约定日期向乙方支付劳务报酬的，每拖欠一日依照所拖欠金额的万分之四向乙方支付违约金 2、 乙方在提供劳务中因有意或过失给甲方造成损失的，依照损失的金额据实赔偿 第六条、 争议解决 甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应当通过协商解决协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。