（可编辑）施工合同模板8篇(3)(2).docx

合同编号：XX-2020-01施工合同模板8篇Construction contract template甲方： 乙方： 签订日期：—年—月—日施工合同模板8篇前言：施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工单位）为完成商定的建筑 安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议本文档根据施工合 同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后 内容可按需编辑修改及打印本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可囲廉到对应篇章】1、篇章1：施工合同模板标准版2、篇章2：丁工合同范文基础版第3页共40页3、 篇章3：施工合同模板（2021版）4、 篇章4：施工合同范文通用版5、篇章5：施工合同范文基础版6、篇章6：=1• • •施工合同文档通用版7、 篇章7：施工合同模板基础版8、 篇章8：施工合同模板（标准版）篇章1:施工合同模板标准版甲方: 乙方:为明确双方的权利和义务，遵循平等、公平的原则，根 据相关法律和法规，甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达 成如下协议，望双方共同遵守一、 工程名称：二、 承包工程内容：三、 承包及付款方式：包工包料，暂估价为万元，每月 按实际完成工程量的％支付进度款。

四、 工期：20xx年 月 日开工到20xx年 月 日竣工五、 工程质量1、 乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、 规程和标准进行施工2、 隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和 质量监督签证后，方可进行下一道工序3、 工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验，发现不合 格工程部位，必须无条件返工，直到合格为止六、 工程造价1、 工程承包预算造价执行（20xx）《浙江省市政设施养 护维修工程定额》；材料价格按施工当期的《湖州市建设工程 造价信息》、《浙江省建设维修工程造价信息》计取;工程量 按实计取；人工费按相应规定调整2、 工程竣工后，按实际工作量由乙方编制竣工决算，甲 方报审价部门审核后，结算工程承包款项七、 工程款拨付1、工程竣工决算审核后，其余工程款付清八、 施工安全工程施工期间，乙方应遵守工程建设安全生产有关规定， 严格按安全标准组织施工，采取必要安全防护措施，消除事故 隐患由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用, 由承包人承担九、 本合同一式四份，甲、乙双方各执二份甲方（公章）： 乙方（公章）： 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）: 年—月 —H 年—月—日篇章2：施工合同范文基础版【按住Ctrl键点此返回日录】发包人：召陵区归村西村村委会（以下简称甲方）承包人：潔河市富地诚达建筑安装工程公司（以下简称 乙方）经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立 本合同，共同遵照执行。

一、 工程项目1、 工程名称：归西村混凝土道路2、 工程地点：归村西村3、 承包范围：350米混凝土道路4、 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包 文明施工及验收通过5、 合同价款：合同总价款15万元二、 技术要求1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面，宽3.5米 2、18cm厚3： 7灰土垫层三、施工及质量要求（房屋维修合同）1、路基处理 在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实1:12、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工四、 双方权利和义务1、 发包人主要工作：负责场地三通一平；2、 承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工安全工作承包人应按有 关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造 成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照 管工作五、 工程价款的支付工程竣工拔工程总造价的98%工程质量保证金为总造价 的2%,质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一 次性支付质保金六、安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发 包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工：发包人、 总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以 制止，直至罚款和解除合同。

承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均 有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的 一切经济赔偿甲方：乙方：20xx年4月16日篇章3:施工合同模板（2021版）【按住Ctrl键点此返回目录】委托方（以下简称甲方）： 施工队（以下简称乙方）：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同一、 工程概况工程地址：海南省万宁市二、 价格清包工费:126000. 00元，大写：壹拾贰万陆仟元具体 价格金额如下：三、 工期从年 月 日起至年 月 日止，工期为天，因甲方因素 拖延，工期顺延，乙方可以想甲方提出延误人工费补偿，因乙 方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费元/天四、 材料搬运甲方材料送至工程所在地的，乙方任何施工人员应无条 件搬运五、 垃圾清运1、 垃圾袋装化2、 垃圾应日日清3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所六、劳动力管理第7页共40页1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜3、 甲方应及时替乙方办理工程场地出入证件并支付相关 费用4、 乙方应具备在暂住的一切证件，因证件不全引起的 相关损失由乙方自行承担。

5、 乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人6、 在合同价内，乙方有义务提供 人次跟随甲方挑选材 料7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地 现场必须保持2 (1 A)人以上的施工人员8、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工七、施工机具1、乙方自带施工所需工具和测试仪器，并保证工具和测 试仪器的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费2、因工具和测试仪器所产生的易耗品（如接头、小型设 备器材等）由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工 后结算1、 现场禁止使用明火2、 现场禁止吸烟九、维修1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无 偿维修2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修， 特殊情况（断电，掉落，主干断网等问题）乙方必须在24小 时内赶到并维修十、合同附件1、 施工项冃清单2、 双方认可的工程施工报价单3、 乙方开出的辅助材料采购清单十一、合同争议1、 出现争议甲乙双方先协商2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼十二、装修要求A.工程施工方案工艺弱电线路安装工艺要求：弱电设 备安装工艺要求：1、弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。

2、 弱电线路按国际通行方式综合布线EIA/TAI 568B标 准施工电源采用三线制安装必须用三种不同色标原则上， 红色、黄色、兰色、为火线色标兰色、绿色、白色为零线色 标，黑色，黄绿彩线为接地色标3、 所有线缆安装时，必须用相应的pvc管子和钢管穿起 来，埋在事先凿好的深宽为43cm的槽子里，如遇并排线路槽 子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和其他装修，土 建工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的 施工作风4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分 布pvc管和钢管一头要穿进总线槽约3cm左右，然后沿墙壁,顺地面垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿 过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留6、 须隐蔽的管线应在业主或其代表验收合格后方可进行 隐蔽作业，竣工交验前应向业主提供室内管线的竣工图5、 施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收 规范GBT/T 50312-20xx进行施工6、 业主委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买 和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业 主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收 或提出退货、返工及赔偿损失。

7、 保证体现原先商定好的弱点布线施工设计思想，不能 擅自改动如有变化，必须征得业主同意8、 业主购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装 的设备（如网络设备、电脑设备、监控设备等），在上门安装 时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作（包括所购的 材料、设备等协助搬运至现场）第11页共40页9、除上述布线要求外，如有增加工作，不超过工程的5%, 不增加工资10、 工程为清包，业主只提供材料施工工具等设备由 施工承包人自备自理11、 施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题， 施工单位应及时予以改正如竣工验收时如发现质量问题，施 工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权 拒付人工费12、 施工人员要文明施工，禁止野蛮施工如：要爱护 室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等 业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延15、 施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程 施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立 离场16、 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负十三、附加条款第13页共40页甲方（公章）： 乙方（公章）： 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）: 年—月 —H 年—月—日篇章4：施工合同范文通用版【按住Ctrl键点此返回目录】发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建 筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和 诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立 本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容： 第14页共40页资金二、 工程承包范围承包范围：三、 合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天四、 质量标准工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范耍 求，并达到合格标准1、 本工程执行中华人民共和国现行《市政工程施工及验 收规定》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等有关标准和 规范2、 本工程按现行《市政工程质量检验评定标准》等达到 合格等级五、 合同价款金额（大写）：暂定：（人民币）：万元六、 组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、 本合同协议书2、 本合同专用条款3、 标准、规范及有关技术文件4、 图纸5、 预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合 同的组成部分七、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工 并在质量保修期内承担工程质量保修责任八、 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支 付合同价款及其他应当支付的款项九、 合同生效合同订立时间：合同订立地点：第15页共40页本合同双方约定：经发包人、承包人双方签字盖章后生效甲方（公章）： 乙方（公章）： 。