土方工程正规居间的合同范本（32篇）.docx

土方工程正规居间的合同范本（32篇）土方工程正规居间的合同范本（精选32篇） 土方工程正规居间的合同范本 篇1 　　委托人(以下简称甲方)：　　居间人(以下简称乙方)：　　甲、乙双方经过友好协商，按照《中华人民共和国合同法》的相关规定，达成本合同　　第一条 甲方因与 建设工程施工合同(以下简称建设工程施工合同)，委托乙方提供居间服务(以下简称居间服务)　　第二条 甲方签订建设工程施工合同时，视为乙方完成居间服务建设工程施工合同作为本合同的附件，在甲方签订后三个工作日内交复印件一份(加盖甲方公章)给乙方保存本合同签订后，甲方签订建设工程施工合同的，均视为由乙方提供居间服务所签订，甲方不得提出任何异议　　第三条 甲方应当提供确切的需求和真实的信息，以便乙方提供居间服务　　甲方应当向乙方提供建设工程施工合同相关的甲方文件及信息，包括但不限于营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份信息、甲方的施工资质等乙方需要其他文件的，应当书面通知甲方，甲方应当及时提供给乙方，一般不超过三个工作日　　第四条 乙方的居间报酬为人民币十万元　　第五条 乙方完成居间服务的，甲方同意按照如下方式支付乙方的居间报酬。

　　1、甲方按照建设工程施工合同的约定进场或者建设工程施工合同约定的进场时间到达之日后三个工作日内，支付乙方人民币五万元的居间报酬;　　2、甲方按照建设工程施工合同的约定开始施工并收到第一笔工程款后三个工作日内，再支付乙方人民币五万元的居间报酬;乙方应当提供相应的账号供甲方支付居间报酬，该账户信息作为本合同的附件乙方变更账号的，应当及时书面告知甲方甲方逾期支付的，每逾期一日需支付乙方违约金一千元　　第六条 甲、乙双方均应保守所知悉的本合同相关的信息，不得对外泄露，否则，泄露方应支付违约金人民币三万元，但乙方为了完成居间服务或者取得本合同相对方书面授权的除外国家法律、法规或者有关国家机关要求提供本合同的，依照相关规定执行　　第六条 本合同在履行过程中发生的争议，甲、乙双方应当协商解决;协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉　　第七条 如有未尽事宜，甲、乙双方可以另行签订补充协议进行约定，补充协议与本合同具有同等法律效力　　第八条 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签署之日起生效　　甲方(公章)： 乙方(公章)：　　法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：　　日期： 土方工程正规居间的合同范本 篇2 　　发包方(简称甲方):____________　　承包方(简称乙方):____________　　按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及本工程施工现场具体情况，甲方将本工程工程分包给乙方施工,经双方协商一致，达成以下合同条款：　　一、工程概况　　建设单位名称：____________　　工程名称：____________　　建设地点：____________　　工程内容:机械开挖场地土方(含人工清底、修边坡、开挖道路及运输土方道路的铺设，开挖出来的土方，有序组织运出土场)。

　　二、质量要求：基底的平面尺寸、边坡坡度、标高等应符合设计图纸要求，偏差控制在施工规范允许范围内，按现行验收规范和要求一次性验收合格　　若达不到一次验收合格，甲方按结算总价的____________%处罚乙方，并且返工的一切损失费及责任由乙方承担　　三、工期要求：______天完成，从项目部安排的进场时间起计,直至承包范围内所有工作内容全部完工,最终按项目部安排的施工进度计划完成　　逾期一天支付违约金______元，提前一天奖励______元，累计计算，并承担给甲方造成的一切经济损失和法律责任　　四、承包范围及工作内容：场地土方、基础土方机械开挖(含人工清底、转运、平整、修边坡、承台、地梁土方、长螺旋机引孔土方、开挖道路及运输土方道路的铺设等，土方清底后需确保混凝土垫层能正常浇筑)　　五、承包方式：包工、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工　　六、合同价款及其他要求：　　1、合同量：暂估　　2、机械及人工费综合单价：按______元/3(每挖土、清底、运费、管理费及税金等)　　3、乙方必须服从甲方的指挥，严格按照(基础土方施工方案)组织施工，若不服从甲方指挥出现超挖、多挖并由此增加其它工作量，甲方不给予结算多余部份工作量。

　　同时若在施工中不服指挥引起的管桩桩身损坏等相关责任由乙方全权承担　　4、以上单价均包括完成该合同承包范围及内容的人工费、材料费、机械费、燃油费、生产工具使用费、生产工人劳动保护费、保险费、工伤人员工资及医疗治疗费用、病假人员工资、节假日加班工资、乙方的管理费及税金、风险费、措施费、政策性人工调差和市场人工及材料价格波动等所有费用　　包括工期要求、质量要求、地理位置、现场情况、现场材料运输、材料堆放地点、工人食宿、现场机械配备变化、不同施工季节、安全文明施工要求等所涉及的一切费用　　七、工程付款　　1、工程付款：______　　2、乙方在收款时必须提供等额有效正式发票　　3、甲方有权监督乙方的资金使用，若因乙方原因造成拖欠生产工人工资和机械费时，甲方有权从进度款中直接扣除后支付　　4、如果甲方资金一时不到位时乙方应保证连续施工　　5、乙方必须保证专款专用，甲方有权监督乙方的款项使用　　6、分包工程质量达到合同要求、办理结算手续后方可结清尾款　　八、工程结算　　1、工程量计算方法：按甲方与业主实际测量的高程及设计图示尺寸标高、轴线以立方计算挖方，长螺旋引孔土方按支护方案图纸计算　　2、工程量的确认必须与乙方的施工进度、工程质量、安全、文明施工挂钩。

　　以上任何一项不合格，必须整改达到合格，才能结算　　3、结算书由监理工程师审核工程量　　4、所有结算书必须由以上部门相关人员签字确认后方可生效　　5、工程结算审核时间，若量价超投标预算或发生变更、签证等，必须以“总合同”结算最终审核时间作为分包工程结算审核时间　　在施工过程中，专业工程分包单位有责任协同“总包单位”与建设单位办理相关签证及分包项目工程结算　　九、双方一般权利和义务　　1、甲方代表____________负责协调施工过程中的各种关系　　2、乙方代表____________负责按本合同条款认真组织施工　　3、丙方代表____________负责款项支付　　甲方工作　　(1)负责提供施工图纸及转发设计变更通知;　　(2)负责施工放线工作;　　(3)负责施工图纸技术交底及施工重点及难点交底工作;　　(4)负责安全、文明施工交底工作;　　(5)负责提供施工的工作面;　　(6)负责协调施工过程中的各种关系，并对工程施工质量、进度、安全、文明施工、款项使用等进行全面的监督与管理　　乙方工作　　(1)乙方根据甲方提供的施工图纸及相关资料进行组织施工　　并按施工验收规范组织施工验收;　　(2)负责下属作业班组的施工图纸技术交底工作;　　(3)负责下属作业班组的安全、文明施工交底工作;　　(4)特殊工种提供现场操作人员上岗证书复印件;　　(5)服从甲方的指挥、协调，无条件接受建设单位、监理单位、甲方及上级有关部门对工程质量的检验和监督;　　(6)隐蔽工程不经检查验收，乙方不得进行下一道工序的施工;　　(7)乙方保证做到随叫随到，做好优质配合服务。

　　(8)乙方负责场地内外渣土保洁清理工作;　　(9)开挖的土方应按指定地点堆放，保持施工道路畅通　　(10)雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置挡土板　　十、安全生产　　1、甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育;　　2、乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程;　　3、乙方施工人员应对所属操作人员进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业;　　4、乙方要做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳各种社会保险费用;　　5、乙方造成的安全事故、治安事故等均由乙方负责处理及承担一切责任和费用;　　6、与现场各协作单位友好相处，发生矛盾时必须服从甲方的协调，严禁斗殴，发生斗殴承担相应治安、经济责任　　十一、文明施工　　乙方必须严格按省政府(________)号《____________省建筑施工现场管理规定》、工程所在地《建筑施工现场安全文明卫生管理办法》及“一标六规范”的标准及甲方要求认真组织施工搞好文明施工工作，进场材料及构件按甲方指定地点堆码整齐，随用随收，建筑垃圾及时清运　　十二、双方约定事项　　1、在合同履行过程中，若乙方无故停工、拖延工期、忽视工程质量、提高单价、不服从指挥和协调等，甲方有权责令其退场。

　　2、乙方不得将本分包工程再次分包，否则甲方有权终止合同，并承担合同总价8%的违约金，同时承担由此而造成的一切经济损失　　3、若乙方不按施工验收规范及施工图纸及设计变更通知施工，乙方必须及时返工达到，造成的返工人工费、材料费、机械费等均由乙方承担　　情节严重时甲方有权更换施工单位或终止合同，并且已完成的工程量只按80%给予结算，造成的一切损失均由乙方承担　　4、若因乙方原因造成的工期延误，必须赶工达到，否则甲方有权更换施工单位或终止合同，造成的一切损失均由乙方承担　　5、乙方不得多挖，严禁超挖，多挖由乙方承担相应费用，超挖所造成的损失及后果由乙方承担　　6、本分包施工内容完成后必须将施工图纸全部归还给甲方　　7、施工现场不得住人，由乙方自行解决　　8、施工现场严禁抽烟，一经发现每个烟头支付违约金10元　　10、工程量增、减变更，单价按合同单价执行　　11、合同单价中己包含不可预见费和所有安全文明施工费及施工方案中的技术措施费用　　12、文明施工管理人员每天至少保证1人以上，若施工现场达不到要求，甲方有权另行安排文明施工管理人员，费用由乙方承担　　13、凡本合同未明确而甲方的招标书和乙方的投标书已明确的条款均按已明确的条款执行。

　　14、若因乙方原因造成拖欠生产工人工资、材料费、机械费、租金、违约金等均由乙方自行解决　　15、施工中若发生民事纠纷，自身或第三者人员伤亡事故等，所产生的一切费用及法律责任均由乙方负责　　16、甲、乙双方的合作仅本合同上述各项条款，乙方以往及今后的债权债务、民事、刑事责任均由乙方自行解决　　十三、未尽事宜双方另行协商解决　　十四、本合同一式________份，甲方收执________份，乙方收执________份　　十五、合同生效与终止　　本协议经甲乙双方签字盖章并按合同约定交纳了履约保证金后生效，付清款项后自然失效　　甲方(盖章): 乙方(盖章):　　委托代理人(签字盖章)： 委托代理人(签字盖章)：　　时间: 年月 日 时间: 年月 日 土方工程正规居间的合同范本 篇3 　　甲方：　　乙方：　　现甲方有土方挖装、转运、弃土推平工程壹宗，现委托乙方承包操作，为使工程按时按质按量依时顺利完成，经甲乙双方友好协商订下如下条款，以便双方共同遵守执行　　一、工程地点：　　二、工程承包内容：乙方承包 基地场地内土方挖装，转运弃土推平　　三、工程承包范围及单价：以原土地挖装，在场地内转运、弃土推平，以(不含税金)每壹立方米 元整，以(含税金)每壹立方米 元整，总工程量为 万立方，总造价为人民币 元整。

土方挖装、转运由甲方提供图纸，并无偿协助施工，及时提醒不足之处，免以后双方引起误会所造成工期的延误。