您所在位置：网站首页 > 行业资料 > 其它行业文档塑钢窗加工、安装单项工程承包合同

塑钢窗加工、安装单项工程承包合同

5页

卖家[上传人]：豆浆

文档编号：1126705

上传时间：2017-05-29

文档格式：PDF

文档大小：73.20KB

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

5 金贝

/ 5 举报版权申诉马上下载

文本预览

下载提示

常见问题

1、伟业中华御苑塑钢窗加工安装工程（塑钢窗加工、安装单项工程）合同编号：_承包合同甲方：_乙方:_签约时间：_塑钢窗加工、安装单项工程承包合同甲方：乙方：现甲方将自己中标的伟业中华御苑小区塑钢门窗加工、安装工程全部承包给乙方，经双方协商后订立如下合同：1.承包方式：甲方将该工程全部承包给乙方，由乙方包工包料。2.承包内容：开发商提供的图纸范围内及现场指定的所有塑钢窗加工、安装工程。3.承包价格：元M2（综合单价）暂定总价：元4.面积计算规则：按实际加工面积计算。5.合同签订及付款方式：甲方将该工程全部承包给乙方，乙方负责指定门窗的加工、安装，并承担该项工程的所有质量、进度、安全、违约、税费等全部责任，由开发商按中标文件支付乙方该工程款项。甲方按照乙方实际门窗加工面积抽成，门窗抽成方式为10元/M2，抽成金额为：10元*实际加工面积。型材部分抽成方式为100元/吨，抽成金额为：100元*实际使用的型材吨数。乙方保证该项工程完工后15天内按时足额支付甲方的上述款项。6.质量、进度：质量必须符合开发商设计要求、国家规范标准、省市验收标准。开发商及监理单位对工程质量实行动态管理，不定

2、期对工程质量进行检查，乙方若不能按照开发商规定的进度、质量完成，开发商有权进行处罚，一切经济责任由乙方自行负责，与甲方无关。7.安全：乙方应严格执行安全操作规程，如发生安全事故，均由乙方负责，与甲方无关。8.违约责任：甲方将该工程全部承包给乙方后，甲方不再承担该工程的任何责任，由乙方承担该工程的质量、工期、安全、违约、税费等一切责任，同时乙方承诺在该项工程完工后的15天内，按照双方协议按时足额支付给甲方上述款项，若乙方违约，乙方承担与此相关的所有经济责任。9.本协议经甲乙双方签字（盖章）生效，工程完工结算价款支付完毕后终止。10.双方约定，在履行合同过程中产生争议时：1）甲乙双方先协商解决。2）当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，双方可以用“”形式选择以下一种方式解决争议：第一种解决方式：向聊城市仲裁委员会申请仲裁；（）第二种解决方式：向聊城市人民法院起诉。（）11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，与本合同具有同等效力。发包人（甲方）：（签章）承包人（乙方）：（签章）开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：签订时间：年月日签订时间：年月日合同

3、附件：一、原材要求1、所用材料的规格厂家必须符合设计及开发商的要求及有关规定。2、钢衬的厚度必须1.2mm。3、固定片的厚度1.5mm，宽度15mm。材质选用Q235-A冷轧钢板，表面镀锌处理。4、密封条在转角处应斜面断开并用胶粘牢固。5、玻璃的品种厚度应符合设计及规范要求。二、加工与安装1、窗口与窗框间隙为20mm。2、固定点应距窗角、中横框、中竖框150-200mm。固定点间距600mm。砌体上严禁用射钉。3、框与墙体间缝隙应有闭孔弹性材料填嵌饱满。4、门窗不得有焊角开焊、型材断裂等损坏现象。5、安装后应加强成品保护意识。如现场出现成品被破坏、污染与甲方无关。三、窗加工安装及材料执行标准JGJ103-96、JG/T3017、JG/T3018、GBS269、GB845、GB846、GB50210-2001四、检测及复试1、乙方负责提供安装企业及安装人员资质、材料的合格证及复试报告，确保资料齐全。乙方负责门窗的检测、进场材料的检测及复试。2、现场破坏性检测必须合格。五、工期、质量要求如乙方不能按要求保证质量、工期，开发商将对乙方进行经济处罚，一切经济责任与甲方无关。如因质量、进度问题造成的一切费用均由乙方负责。

《塑钢窗加工、安装单项工程承包合同》由会员豆浆分享，可在线阅读，更多相关《塑钢窗加工、安装单项工程承包合同》请在金锄头文库上搜索。

点击阅读更多内容

TA的资源