2023年光伏电站合作协议（4份范本）

1、2023年光伏电站合作协议（4份范本） 书目 第1篇光伏电站合作协议 第2篇光伏电站合作协议新 第3篇2023光伏电站合作协议 第4篇光伏电站合作协议范本新 光伏电站合作协议 _（以下简称甲方） 代表人： 地址： _有限公司（以下简称乙方） 代表人： 地址： 为充分开发利用本地丰富的太阳能资源，强化绿色低碳品牌，充分开发未利用荒山、荒坡地等资源，加快经济结构优化升级步伐，促进本地能源产业经济快速发展， 甲方为利用区域内丰富的太阳能资源，引进乙方公司建设太阳能光伏并网发电项目。甲乙双方本着互惠互利，共同发展的原则，在自愿、同等、协调一样的基础上，达成如下协议： 一、主要内容 （一）项目投资主体：_。 （二）项目建设内容：拟建装机容量为_mw的太阳能光伏并网电站，以最终适合建设的地址确定最终安装容量。 （三）项目拟建地点：甲方行政区域内适合地面电站建设的场地。 （四）项目占地：_亩。 （五）项目安排总投资：约_亿元人民币。 （六）建设工期：_月。 二、双方责任和义务 （一）甲方责任和义务 1、甲方负责帮助向乙方获得供应项目全部所需用地，并采纳征、租结合的方式，协作乙方完善用地手续，确保用地

2、合法，符合国家土地、林业等有关运用政策。甲方严格落实国家及地方有关支持和激励新能源产业发展的各项实惠政策；且在土地运用、税收减免等方面依法赐予乙方肯定的实惠。 2、甲方成立项目协调小组，负责帮助乙方办理项目有关手续。做好项目的跟踪服务，帮助协调解决项目推动和建设中的困难问题，为乙方营造一个良好的投资环境。 3、甲方协调土地拥有者，以有偿租赁、征租结合的方式将项目用地供应给乙方。详细土地租赁合同，由乙方与项目所在地土地全部权人或其授权代表人民政府签订。甲方负责帮助办理项目建设用地的选址看法书、土地运用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等相关行政审批手续，甲方保障乙方项目所用土地的整体合规性。 4、甲方对乙方上报提交的项目有关文件、资料及相关商业机密予以保密。 5、甲方将该项目列为市招商引资光伏电站项目，享受国家关于光伏产业有关扶持政策及市招商引资的有关实惠政策。 6、甲方帮助乙方实现项目地通水、通电、通路。帮助乙方取得项目必需的当地气象、地质、地形图等相关基础材料。 7、甲方承诺在甲方管辖区内推广运用乙方太阳能光伏产品，支持乙方在本地范围内包括但不限于闲置土地、政府机

3、关、学校、医院、车站、工厂等公共建筑、工业建筑、商业建筑建设光伏发电项目，激励光伏应用的推广，并帮助办理投资项目的前期手续，主动帮助乙方进行融资和申报政策补贴。 （二）乙方责任和义务 1、乙方负责筹措该项目建设所需的建设资金，负责全部与项目有关的工程类工作，包括项目前期工作。 2、乙方要按属地管理和属地纳税的原则，将该项目工商注册登记和纳税申报在本地市工商局和本地市国税局、地税局。 3、在甲方的协调下，乙方负责向省发改委申报项目前期有关手续，直至完成项目核准及电网接入手续。 4、在甲方的协作下，乙方负责将该项目向国家发改委申请国家太阳能地面发电站电价实惠政策，以期最终获得国家实惠电价补贴。 5、乙方必需依法依规建设和生产经营，按要求仔细填报投资报表和项目生产经营状况。 三、双方约定 1、由于自然灾难（包括火灾，水灾，地震，风暴，飓风或其他自然灾难），斗争，侵略，外国战斗人员，恐怖分子的行为，军事或其他侵占的行为，政治没收，国有化，政府的制裁或禁运等不行抗力因素，致使本协议有关条款不能履行，双方协商后，自动终止本协议。 2、协议签订后，双方成立联合工作领导小组，开展前期工作。 3、双方如

4、有争议，应协商解决，协商不成提交被告方所在地人民法院诉讼解决。 四、其他事项 1、本协议书一式_份，双方各执_份。 2、本协议为框架协议，详细事宜另行签订合同，本协议自甲、乙双方签字并盖章后生效。 甲方： 签字代表： 地点： _年_月_日 乙方： 签字代表： 地点： 光伏电站合作协议新 _(以下简称甲方) 代表人: 地址: _有限公司(以下简称乙方) 代表人: 地址: 为充分开发利用本地丰富的太阳能资源,强化绿色低碳品牌,充分开发未利用荒山、荒坡地等资源,加快经济结构优化升级步伐,促进本地能源产业经济快速发展, 甲方为利用区域内丰富的太阳能资源,引进乙方公司建设太阳能光伏并网发电项目。甲乙双方本着互惠互利,共同发展的原则,在自愿、同等、协调一样的基础上,达成如下协议: 一、主要内容 (一)项目投资主体:_。 (二)项目建设内容:拟建装机容量为_mw的太阳能光伏并网电站,以最终适合建设的地址确定最终安装容量。 (三)项目拟建地点:甲方行政区域内适合地面电站建设的场地。 (四)项目占地:_亩。 (五)项目安排总投资:约_亿元人民币。 (六)建设工期:_月。 二、双方责任和义务 (一)甲方责

5、任和义务 1、甲方负责帮助向乙方获得供应项目全部所需用地,并采纳征、租结合的方式,协作乙方完善用地手续,确保用地合法,符合国家土地、林业等有关运用政策。甲方严格落实国家及地方有关支持和激励新能源产业发展的各项实惠政策;且在土地运用、税收减免等方面依法赐予乙方肯定的实惠。 2、甲方成立项目协调小组,负责帮助乙方办理项目有关手续。做好项目的跟踪服务,帮助协调解决项目推动和建设中的困难问题,为乙方营造一个良好的投资环境。 3、甲方协调土地拥有者,以有偿租赁、征租结合的方式将项目用地供应给乙方。详细土地租赁合同,由乙方与项目所在地土地全部权人或其授权代表人民政府签订。甲方负责帮助办理项目建设用地的选址看法书、土地运用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等相关行政审批手续,甲方保障乙方项目所用土地的整体合规性。 4、甲方对乙方上报提交的项目有关文件、资料及相关商业机密予以保密。 5、甲方将该项目列为市招商引资光伏电站项目,享受国家关于光伏产业有关扶持政策及市招商引资的有关实惠政策。 6、甲方帮助乙方实现项目地通水、通电、通路。帮助乙方取得项目必需的当地气象、地质、地形图等相关基

6、础材料。 7、甲方承诺在甲方管辖区内推广运用乙方太阳能光伏产品,支持乙方在本地范围内包括但不限于闲置土地、政府机关、学校、医院、车站、工厂等公共建筑、工业建筑、商业建筑建设光伏发电项目,激励光伏应用的推广,并帮助办理投资项目的前期手续,主动帮助乙方进行融资和申报政策补贴。 (二)乙方责任和义务 1、乙方负责筹措该项目建设所需的建设资金,负责全部与项目有关的工程类工作,包括项目前期工作。 2、乙方要按属地管理和属地纳税的原则,将该项目工商注册登记和纳税申报在本地市工商局和本地市国税局、地税局。 3、在甲方的协调下,乙方负责向省发改委申报项目前期有关手续,直至完成项目核准及电网接入手续。 4、在甲方的协作下,乙方负责将该项目向国家发改委申请国家太阳能地面发电站电价实惠政策,以期最终获得国家实惠电价补贴。 5、乙方必需依法依规建设和生产经营,按要求仔细填报投资报表和项目生产经营状况。 三、双方约定 1、由于自然灾难(包括火灾,水灾,地震,风暴,飓风或其他自然灾难),斗争,侵略,外国战斗人员,恐怖分子的行为,军事或其他侵占的行为,政治没收,国有化,政府的制裁或禁运等不行抗力因素,致使本协议有关

7、条款不能履行,双方协商后,自动终止本协议。 2、协议签订后,双方成立联合工作领导小组,开展前期工作。 3、双方如有争议,应协商解决,协商不成提交被告方所在地人民法院诉讼解决。 四、其他事项 1、本协议书一式_份,双方各执_份。 2、本协议为框架协议,详细事宜另行签订合同,本协议自甲、乙双方签字并盖章后生效。 甲方: 签字代表: 地点: _年_月_日 乙方: 签字代表: 地点: _年_月_日 2023光伏电站合作协议 _（以下简称甲方） 代表人： 地址： _有限公司（以下简称乙方） 代表人： 地址： 为充分开发利用本地丰富的太阳能资源，强化绿色低碳品牌，充分开发未利用荒山、荒坡地等资源，加快经济结构优化升级步伐，促进本地能源产业经济快速发展， 甲方为利用区域内丰富的太阳能资源，引进乙方公司建设太阳能光伏并网发电项目。甲乙双方本着互惠互利，共同发展的原则，在自愿、同等、协调一样的基础上，达成如下协议： 一、主要内容 （一）项目投资主体：_。 （二）项目建设内容：拟建装机容量为_mw的太阳能光伏并网电站，以最终适合建设的地址确定最终安装容量。 （三）项目拟建地点：甲方行政区域内适合地面电站建

8、设的场地。 （四）项目占地：_亩。 （五）项目安排总投资：约_亿元人民币。 （六）建设工期：_月。 二、双方责任和义务 （一）甲方责任和义务 1、甲方负责帮助向乙方获得供应项目全部所需用地，并采纳征、租结合的方式，协作乙方完善用地手续，确保用地合法，符合国家土地、林业等有关运用政策。甲方严格落实国家及地方有关支持和_新能源产业发展的各项实惠政策；且在土地运用、税收减免等方面依法赐予乙方肯定的实惠。 2、甲方成立项目协调小组，负责帮助乙方办理项目有关手续。做好项目的跟踪服务，帮助协调解决项目推动和建设中的困难问题，为乙方营造一个良好的投资环境。 3、甲方协调土地拥有者，以有偿租赁、征租结合的方式将项目用地供应给乙方。详细土地租赁合同，由乙方与项目所在地土地全部权人或其授权代表人民政府签订。甲方负责帮助办理项目建设用地的选址看法书、土地运用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等相关行_批手续，甲方保障乙方项目所用土地的整体合规性。 4、甲方对乙方上报提交的项目有关文件、资料及相关商业机密予以保密。 5、甲方将该项目列为市招商引资光伏电站项目，享受国家关于光伏产业有关扶持政策及市招商引资的有关实惠政策。

《2023年光伏电站合作协议（4份范本）》由会员大米分享，可在线阅读，更多相关《2023年光伏电站合作协议（4份范本）》请在金锄头文库上搜索。