水电施工合同

1、水电施工合同 在人民愈发重视法律的社会中，随时随地，各种场景都有可能运用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是我整理的水电施工合同，欢迎大家共享。 水电施工合同1发包方：法定代表人：承包方：法定代表人：依照这人民共和国合同法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允、和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一样，订立本合同如下：一、工程概况工程名称：工程地点：工程承包范围：依据施工图纸要求。二、合同工期自本项目监理单位发出的开工令起_日历天。三、质量标准合格（按设计施工合同质量要求）。四、合同价款金额：_元。五、双方主要义务和责任1、甲方主要义务和责任（1）负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作，根据供应施工用地及交通道路，假如因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺当进场，由此给乙方造成的二道运输甲方应协作乙方赐予签证确认。（2）与当地供电、供水部门联系帮助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。（3）甲方依据实际状况需对施工进行更改的，应送设计单位进行设计变更，并经有关部门审批后提

2、交乙方施工。（4）协作乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。2、乙方主要义务和责任（1）在本合同签字生效后，7天内进场开工。（2）负责施工生活用电、用水费用，负责本合同所须要的临时设施的设计、建设、维护及费用。（3）仔细执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示，切实履行职责，实行必要措施，确保施工平安及工程质量并按期完工。（4）在施工过程中，未经甲方及监理人许可，乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求，若擅自变更，甲方不予承认签证。（5）工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关复原工作。（6）乙方应编制施工组织设计，施工总进度安排表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批，并对现场施工负全部责任。六、工程进度1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计40日历天。但对一下缘由造成竣工日期推迟的延误，经甲方和监理人现场代表确认后，工期应顺延：即由于工程量改变，设计变更，一周内非乙方缘由造成停工累计8小时以上、不行抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。2、在本项目建设施工过程中，若乙方严峻违反合同规定，以致于接着施工将对本工程的质量、平安、造价、工期等

3、产生严峻影响时，甲方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除合同，乙方应予接受并应刚好实行有效措施进行整改，经甲方或监理人发布同意复工的指令后，方可复工。七、工程质量和验收1、本工程质量要求达到合格。2、乙方必需严格根据本地区工程施工图（包括设计变更图纸）等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收，并保证工程量达到合格。3、若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付运用，由此造成的损失由乙方负责。4、乙方必需按国家现行有关技术质量验收标准，供应各类检测试验报告，钢筋、水泥、机砖等原材料必需经检测合格后，方可运用：必需按规定制作砼砂浆试块送检，若试验组数不足及质量不合格，乙方应担当责任。5、验收前7天，乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核，验收后7天内，乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。6、本工程全部隐藏工程在隐藏前，乙方均需向甲方和监理人报告复核，经复核检查符合要求后方可隐藏，否则，甲方和监理人有权不予确认该隐藏段工程，因此而造成发损失及工期延误由乙方自行担当。八、材料、设备选购供

4、应方式1、本工程由乙方选购供应的材料，设备为招标为范围内的全部材料及设备。材料、设备选购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。2、选购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必需符合有关要求，进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。3、材料在用于工程前，必需向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书，并经监理单位核查后投入运用，没有质保书的材料不得运用，全部材料和构件检验合格后方可运用。4、对材料质量怀疑的，应对该材料按现行国家有关规定进行检验，合格的可用于工程，不合格的中标人应将其清除出施工现场，检验费用由责任方负责。九、付款方式1、本工程工程预付款为合同价格的10%。招标人在合同生效后支付工程预付款，预付款的比例应限制在当年（指合同签订后的一年，以此类推）工作量的15%之内（当年工作量在1000万元以上的，比例应适当调低）。当工程款支付到合同款的50%（含工程预付款）时，刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。2、按工程量结算，按月核定完成工程量的85%，暂停付款。预留15%作为工程尾款，待工程竣工验收合格并结算后，再支付至工程结算总价的95%，

5、余下的5%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。若中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或供应其他法定担保的，招标人在收到中标人供应的法定保险或担保凭证后，应将保修金支付给中标人。3、保修期为半年，保修期内发生质量问题，乙方需刚好修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。4、乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告，监理工程师必需在收到报告后七个工作日内审核确认，甲方应在接到监理工程师审核确认看法后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。十、工程合同价目竣工结算1、工程验收合格后7天内，乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后，由建设单位送有造价审核单位审核。2、本工程价格采纳固定单位包干，工程结算时，工程量依据图纸要求施工，按时决算：单位按乙方的投标报价书上的单价计算。3、合同价款于合同成立后不得调整，但本次招标的范围外发生的项目，设计变更或其他缘由引起的工程量改变，合同价款可按下列方法调整：（1）在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位，其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。（2）在核对确认的工程

6、量清单以外的新增项目单价，仍按本工程标代理单位供应的预算编制说明规定计算确定。（3）市场改变、政策性调整的按国家有关规定执行。十一、其他1、违约甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，乙方应刚好向甲方和监理人提出书面通知，要求甲方在10天内履行合同，否则有权暂停施工，直到解除合同，甲方应担当违约责任，支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。（1）由于承包人的缘由未能按合同规定日期完工，承包人除自行担当赶工所增加的费用外，每延误一天，承包人应向发包人缴纳1000元违约金。逾期违约金最多不超过10000元。承包人在征得发包人同意后，在保证工程质量的前提下，若比合同规定的完工日期提前完工时，则由监理人和发包人核实提前天数。承包人可获得每天1000元的嘉奖金。嘉奖金最多不超过10000元。（2）乙方应担当本工程平安责任，用于施工作业平安设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方担当。发生平安事故，责任由乙方担当。（3）不行抗力：若遇到不行抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用，甲方应赐予补偿。2、纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协

7、商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向_人民法院起诉。3、本合同一式_份。其中正本_份，双方各执_份，副本_份，双方各执_份。甲方：（公章）法定代表人：（签字）_年_月_日乙方：（公章）法定代表人：（签字）_年_月_日水电施工合同2下井施工平安协议书甲方：青岛 公司乙方：项目：乙方在甲方厂内施工及租赁，为确保平安，甲、乙双方本着自愿的原则签订本协议。双方应严格遵守以下协议：1. 消化池、沼气柜内存有沼气。装饰施工工装合同发包方：_（以下简称甲方）与承包方：_（以下简称乙方）为维护双方的权益，依据现行的法律、法规和规章，结合本工程的详细状况，签订本合同，并遵照执行。室内设计施工合同发包方（以下简称甲方）：_承包方（以下简称乙方）：温州晴天室内设计有限公司依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益爱护法、中华人民共和国价格法，建设部家庭居室装饰装修管理试行.水电施工承包合同甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在同等、友好、自愿、协商一样、相互信任的原则上，就甲方的水电改造工程达成以下协议，共同遵守。第一条 工程概况1、甲方装饰住房系合法居住。施工平安协议书

8、甲方单位名称： 联系电话： 乙方单位名称： 联系电话：一 目的为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和平安生产，保持良好的工作秩序和施工场所的平安、卫生环境，经甲乙双方同等协商，签定本施工协议。绿化施工合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则，双方就本建设工程施事项协商一样，订立本合同。农村建房施工合同建房承包合同甲方：乙方：部分细微环节请与当地建过房的人商讨甲方在 建房屋一栋，建筑层数两层，一层约 平方米，二层约 平方米，由乙方承包施工。施工电梯安装协议书公司与公司双方经友好协商达成以下协议：现确定由公司班组执行安装：合同号的&.水电施工合同3甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲方将工程的水电安装工程发包给乙方施工，为明确双方职责，在经过友好协商,同等互利的基础上签订如下协议：一工程概况工程名称工程地点建筑面积结构形式工程工期开工日期质量目标竣工日期二承包方式：包工包料（含全部协助材料）、包设备、包工具用具、包质量、包工期、包平安生产和文明施工、包施工风险、包技术资料整理、包交工验收、包综合治理等。三工程承包范围1承包范围：水、电、暖气安装工程设计图纸与设计变更单中所包含的全部工作内容。2详细工作内容：材料场内运输、装卸。施工图纸中安装内容：依据设计图纸和甲方与业主方签订的工程承包合同中约定的相关条款（包括全部的上下水、暖气、消防、强电、弱电预埋等）及一切协作和设计变更等工作内容。所需的结构预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。施工规范及常规要求。因设计变更引起的工程量增减或返工重做。成品爱护、设备调试、竣工交验。文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。与其它工种的协作施工。预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌（若甲方施工则扣除乙方该部分工作的相应费用）。四施工用具管理：甲方供应垂直运输设备，供应现场及楼层固定电源箱。乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。五质量要求1根据国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工规范和当地主

《水电施工合同》由会员M****1分享，可在线阅读，更多相关《水电施工合同》请在金锄头文库上搜索。