工程施工合同2018年
2页
工程施工合同2018年甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将 工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称：地 点： .二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款五、 付款方式六、总工期要求 个工作日。七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。八、乙方责任1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。建筑工程申请认证! 财富值双倍 检索优先 专属展现 同行交流2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款 元。九、工程质量、安全及保修1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。甲方： 乙方：年 月 日
《工程施工合同2018年》由会员新**分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同2018年》请在金锄头文库上搜索。
隐名股东持续出资有哪些权利
2023-04-28 2页
大学生毕业自评
2022-11-24 3页
2022年电子类实习报告范文集合6篇
2023-02-11 14页
液压冲击破碎机操作工安全操作规程
2023-07-29 5页
海底两万里读书心得最新5篇
2022-12-28 5页
村干部年终工作总结
2022-10-31 11页
化学解题方法
2023-03-30 3页
《哈佛家训》读后感集锦15篇
2022-11-24 12页
法布尔《昆虫记》读书心得体会5篇
2022-07-27 6页
车辆购置税最低计税价格目录
2023-12-04 72页