2023年工程招标合同书.docx

2023年工程招标合同书工程招标合同书1__________（建设单位或招标办公室）：　　在探讨了__________建筑安装工程的招标条件和勘察，设计，施工图纸，以及参观了建筑安装工地以后，经我们仔细探讨核算，情愿担当上述全部工程的施工任务我们的投标书（标函）内容如下：　　我们的企业概况如下：我们特此同意，在本投标书发出后的______天之内，我们都将受本投标书的约束，我们愿在这一期间（即从一九____年____月____日起至一九____年____月____日止）的任何时候接受贵单位的中标通知一但我们的投标被接纳，我们将与贵单位共同协商，按招标书所列条款的'内容正式签署__________________建筑安装工程施工合同，并切实根据合同的要求进行施工，保证按质，按量，按时完工　　我们承诺，本投标书（标函）一经寄出，不得以任何理由更改，中标后不得拒绝签订施工合同和施工；一但本投标书中标，在签订正式合同之前，本投标书连同贵单位的中标通知，将构成我们与贵单位之间有法律约束力的协议文件假如招标书要求投标方供应银行或上级部门担保的，投标方应在投标书中附上一份银行或上级部门的履约保证书　　投标书发出日期：________年____月____日________时　　投标单位：_____________（公章）　　企业负责人：____________（盖章）　　联系人：__________（盖章）　　：_______________　　地址：_______________工程招标合同书2　　托付单位（甲方）：_________　　代理单位（乙方）：_________　　合同签订日期：________年____月____日　　托付方将的招标事宜托付乙方代理，依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定，合同双方经协商一样，签订本合同。

　　一、代理业务的内容、形式：　　甲方托付乙方组织建设工程招标活动　　工程概况：　　本次招标范围：施工图纸内容　　1、招标代理的.内容：填写申请表格，编制招标文件（包括编制资格预审文件）；审查投标人资格；组织投标人踏勘现场和答疑；组织开标、评标、定标；供应招标前期询问等业务；　　2、招标代理形式：邀请招标　　二、工作条件和协作事项：　　1、建设工程规划许可证、建设项目资金来源证明等（详见《办1理建设工程招标投标需提交的资料》清单）　　2、托付方供应能够满意施工，标价计算要求的施工图纸及技术资料　　3、乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公允、公正和诚恳信用的原则，根据有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督　　4、托付代理人在签订本合同时，应出具托付证书　　三、托付期限：　　本合同自签订之日起执行，中标通知书签发后自行废止　　四、费用支付方式及日期：　　本工程造价为人民币大写），收取代理费用合计人民币（大写）付款方式为现金或转帐，全部费用应在中标通知书发出时一次性付清甲方可依据乙方完成工作状况选择一次性支付元或仅支付元，乙方均无异议　　五、违约责任：　　1、双方都必需严格遵守签订的代理合同条款、不得违约；　　2、托付方应供应真实牢靠的相关资料，及按第四款约定支付代理费用，否则一切责任由托付方自负。

　　3、双方在合同执行过程中出现争议，可协商解决，也可由相关部门进行调解　　4、双方对代理合同条款变更时必需另签补充合同条款，补充合同2条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力　　5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，报招标管理机构一份　　六、双方协议的其他条款　　甲方（公章）：_________　　法定代表人（签字）：_________　　________年____月____日　　乙方（公章）：_________　　法定代表人（签字）：_________　　________年____月____日工程招标合同书3　　（单位名称）_____________，注册地址为（具体地址）：___________________（以下称承包人）　　（保证人姓名）___________，注册地址为（具体地址）：__________________（以下称保证人）　　在此以担保全额为（货币名称、数额）共同格守对（业主名称）（以下称为业主）的义务　　依据本保证书，承包人与保证人应保证自己，以及其继承人和受让人担当共同的及各自的对该项支付的义务　　依据以业主为一方，承包人为另一方所达成的协议，承包人已担当了合同义务（以下称为所签合同）去实施并完成某项工程，并在工程出现任何缺陷时，按上述合同中有关条款规定进行修补。

　　兹将上述书面保证的条件表述如下：　　假如承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的全部条款、条件及规定，或者假如承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的`损失，直到达到上述保证金总额，届时，本保证书所担当之义务即告终止和失效否则仍保持完全有效　　但所签合同条款，或对工程的实施完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更，以及业主或监理工程师依据所签合同赐予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所担当之上述保证书规定的义务　　但只在下述状况下保证人才担当清偿业主蒙受损失之义务：　　（a）收到业主与承包人双方书面通知，说明业主与承包人已一样同意应向业主支付这一笔损失赔偿费；　　（b）保证人收到一份与所签合同条款规定相一样的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本，说明应向业主支付这一笔损失赔偿费　　代表（承包人名称）：_________代表（保证人姓名）：__________　　由（签字人姓名）：_________由（签字人姓名）：__________　　在（证明人）证明下：_____________在（证明人）证明下：___________________　　签于________年________月________日签于________年________月________日工程招标合同书4　　甲方：_________　　乙方：_________　　甲方为美化、绿化校内环境，经甲方公开招标，经多家投标，由乙方中标。

依据《民法典》，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同　　一、工程名称：_________　　二、工程内容及范围：在运动场四周及主席台两侧的花池，半年后植物成活率达到100%，按实际收方标准数量结算　　四、付款方式：于20_________年__月底前一次性付清　　五、双方的权力与义务：　　1、甲方有权指定专人监督工程质量，刚好提出乙方不足的问题，乙方应马上改正，并负责对工程质量检查验收　　2、甲方负责供应种植面，乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议，使工程顺当进行甲方应供应水源、培土源　　3、乙方必需按设计的植物品种，双方约定的'事项、合同施工，确保工程质量、植物成活率必需达到100%　　六、工程平安：乙方必需做到文明施工，乙方人员必需遵守甲方的一切校规校纪，在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责　　七、本合同一式四份，双方各执两份本合同经双方签章后生效，具有国家同等法律效力　　甲方：__________中心学校　　乙方：_________　　法人代表：_________法人代表：_________　　经办人：_________经办人：_________工程招标合同书5　　为了提高____________筑安装工程的____________设速度，提高经济效益，经(____________设主管部门)批准，(____________设单位)对筑安装工程的全部工程(或单位工程，专业工程)进行招标(公开招标由____________设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由____________设单位向有实力担当该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标由____________设项目主管部门或提请基本____________设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书)。

　　一、招标工程的打算条件　　本工程的以下招标条件已经具备：　　1.本工程已列入国家(或部，委，或省，市，自治区)年度安排;　　2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;　　3.____________设用地已经征用，障碍物全部拆迁;现场施工的水，电，路和通讯条件已经落实;　　4.资金，材料，设备安排安排和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟____________工程能在预定的____________设工期内，连续施工;　　5.已有当地____________设主管部门颁发的____________筑许可证;　　6.本工程的标底已报____________设主管部门和____________设银行复核　　二、工程内容，范围，工程量，工期，地质勘察单位和工程设计单位：　　二、工程可供运用的场地，水，电，道路等状况：　　三、工程质量等级，技术要求，对工程材料和投标单位的特别要求，工程验收标准：　　四、工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算方法：　　五、组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点：　　六、报名，投标日期，招标文件发送方式：　　报名日期：____________年____________月____________日;　　投标期限：____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止。

　　招标文件发送方式：　　七、开标、评标时间及方式，中标依据和通知：　　开标时间：____________年____________月____________日(发出招标文件至开标日期，一般不得超过两个月)　　评标结束时间：____________年____________月____________日(从开标之日起至评标结束，一般不得超过一个月)　　开标、评标方式：____________设单位邀请____________设主管部门，____________设银行和公证处(或工商行政管理部门)参与公开开标，审查证书，实行集体评议方式进行评标，定标工作)　　中标依据及通知：本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不肯定中标全部投标企业的标价都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整;如标底无误，通过评标剔除不合理的`部分，确定合理标价和中标企业评定结束后五日内，招标单位通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在一月(最多不超过两月)内与中标单位签订____________筑安装工程承包合同　　八、其他：　　本招标方承诺，本招标书一经发出，不得变更原定招标文件内容，否则，将赔偿由此给投标单位造成的损失。

投标单位根据招标文件的要求，自费参与投标打算工作和投标，投标书(即标函)应按规定的格式填写，字迹必需清晰，必需加盖单位和代表人的印鉴投标书必需密封，不得逾期寄达投标书一经发出，不得以任何理由要求收回或更改　　在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标管理工作的部门调解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院　　设单位(即招标单位)：____________　　地址：____________　　联系人：____________　　：。