历年监理工程师之交通工程监理案例分析题库题库附答案（突破训练）.docx

历年监理工程师之交通工程监理案例分析题库题库附答案（突破训练）第一部分 单选题(50题)1、某工程的建设单位通过公开招标，分别与某监理单位和A施工单位签订了施工监理合同和施工承包合同，在经监理机构审查并报建设单位同意，A施工单位将其承包的某分项工程分包给B施工单位，并与之签订了分包合同施工过程中发生了如下事件：事件1：施工中专业监理工程师发现B分包单位施工的工程存在质量隐患，于是总监理工程师同时向A、B两单位发出整改通知接到总监理工程师发出的整改通知后，A施工单位回函称：B分包单位承担的工程是经建设单位同意分包的，本单位不承担该部分工程的质量责任事件2：专业监理工程师巡视时发现，A施工单位使用了未经报检的建筑材料，若继续施工该部位将被隐蔽，因此，立即向A施工单位下达了合同工程暂停令（因A施工单位的工作对B分包单位的工作有影响，B分包单位也被迫停工），并指示A施工单位对该材料进行检验，同时将情况报告了总监理工程师总监理工程师对该停工令予以确认，并上报建设单位检验结果表明该材料合格，可以使用总监理工程师随即指令施工单位恢复了正常施工B分包单位就上述停工遭受的损失向A施工单位提出补偿要求，而A施工单位称：停工是执行监理工程师的指令，B分包单位应向建设单位提出索赔。

建设单位称：本次停工是监理工程师失职造成的，且事先未获得建设单位的同意故建设单位不承担任何责任，施工单位的损失应由监理单位承担问题】1.事件1中，A施工单位的答复是否妥当？为什么？【答案】：1.A施工单位的答复不妥因为A施工单位取得批准分包工程，并解除A施工单位所承担的任何合同义务或责任按有关规定，对于分包工程的质量由总承包单位与分包单位承担连带责任 2、某施工单位承包某工程项目,甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容有：（1）建筑安装工程造价660万元,建筑材料及设备费占施工产值的比重为60％2）工程预付款为建筑安装工程造价的20％工程实施后,工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣,从每次结算工程价款中按材料和设备占施工产值的比重扣抵工程预付款,竣工前全部扣清3）工程进度款逐月计算4）工程保修金为建筑安装工程造价的3％,竣工结算月一次扣留5）材料和设备价差调整按规定进行（按有关规定上半年材料和设备价差上调10％,在6月份一次调增）问题】（3）该工程的工程预付款、起扣点为多少?【答案】：（3）工程预付款：660万元×20％=132万元；起扣点：660万元-132万元÷60％=440万元。

3、某项工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同,工程未进行投保在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力袭击,造成了相应的损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附索赔有关的资料和证据索赔报告的基本要求如下：1、遭暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失,故应由业主承担赔偿责任2、给已建分部工程造成破坏,损失计18万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任3、施工单位人员因此灾害数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元,业主应给予赔偿4、施工单位进场的正在使用的机械、设备受到损坏,造成损失8万元,由于现场停工造成费损失4.2万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任工人窝工费3.8万元,业主应予支付5、因暴风雨造成现场停工8天,要求合同工期顺延8天6、由于工程破坏,清理现场需费用2.4万元,业主应予支付问题】不可抗力发生风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求如何处理?（请逐条回答）【答案】：二、索赔报告中的六项基本要求的处理方法：第1条经济损失由双方分别承担,工程延期应予签证顺延；第2条工程修复、重建18万元工程款应由业主支付；第3条索赔不予认可,由施工单位承担；第4条索赔不予认可,由施工单位承担；第5条应予认可,顺延合同工期8天；第6条由双方协商承担。

4、某某工程建设项目于1988年3月12日开工,1988年10月27日竣工并验收合格但在2001年2月,该生活服务区厂房供热系统出现部分管道漏水经业主检查发现,原施工单位所用管材与其向监理工程师所报验的不相符若全部更换供热管道将损失人民币30万元,并将造成该厂部分车间停产损失人民币20万元业主就此事提出以下要求：1、要求施工单位对服务区供热管道进行全部返工更换,并赔偿该服务区停产损失的60%（计人民币12万元）；2、要求监理公司对全部返工工程免费进行监理,并对停产损失承担连带赔偿责任,赔偿该厂停产损失的40%（计人民币8万元）；施工单位的答复是：该服务区供热系统已超过国家规定的保修期,因此不予保修,也不同意返工,更不同意赔偿停产损失监理单位的答复是：监理工程师已对施工单位报验的管材进行过检查,符合质量标准,已履行了监理职责施工单位擅自更换管材,应由施工单位负责,星移斗监理单位不承担责任问题】⑵简述施工单位和监理单位分别应负何种责任,为什么?【答案】：（2）责任承担：依据现行法律、法规,施工单位应承担全部责任因施工单位故意违约,造成工程质量不合格；依据现行法律、法规,监理单位应承担失职责任。

因监理单位未能及时发现管道施工过程中的质量问题但监理单位未与施工单位故意串通,也未将不合格材料按照合格材料签字 5、某施工单位承包某工程项目,甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容有：（1）建筑安装工程造价660万元,建筑材料及设备费占施工产值的比重为60％2）工程预付款为建筑安装工程造价的20％工程实施后,工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣,从每次结算工程价款中按材料和设备占施工产值的比重扣抵工程预付款,竣工前全部扣清3）工程进度款逐月计算4）工程保修金为建筑安装工程造价的3％,竣工结算月一次扣留5）材料和设备价差调整按规定进行（按有关规定上半年材料和设备价差上调10％,在6月份一次调增）问题】（2）工程价款结算的方式有哪几种?【答案】：（2）工程价款的结算方式主要分为按月结算、竣工后一次结算、分段结算、目标结算和双方约定的其他结算方式 6、李某原在甲公司就职，适用不定时工作制2012年1月，因甲公司被乙公司兼并，李某成为乙公司职工，继续适用不定时工作制2012年12月，由于李某在年度绩效考核中得分最低，乙公司根据公司绩效考核制度中“末位淘汰”的规定，决定终止与李某的劳动关系。

李某于2013年11月提出劳动争议仲裁申请，主张：原劳动合同于2012年3月到期后，乙公司一直未与本人签订新的书面劳动合同，应从4月起每月支付二倍的工资；公司终止合同违法，应恢复本人的工作请根据有关法律规定，回答以下题关于乙公司兼并甲公司时李某的劳动合同及工作年限，下列选项正确的是?查看材料【答案】： 7、某工程项目业主通过公开招标的方式，委托了一家监理单位进行施工监理在委托监理任务之前，业主与施工单位已经签订了施工合同监理单位在施工监理过程中陆续遇到了许多问题需要进行处理若你作为该项目的监理工程师，对遇到的下列问题，请予以解答【问题】4.处在关键线路中的某结构工程施工中，由于当地电网线路事故原因，施工现场连续停电导致停工3天停电后施工单位为减少损失，调整人员安排进行其他工作，但仍造成一台塔吊、2台混凝土搅拌机停止工作施工单位按合同规定就停工所造成的工期损失和费用损失提出索赔要求请问监理工程师应如何批复？为什么？【答案】：4.（1）工期索赔应予以批准因为造成停工不是施工单位的责任或原因，而且该工程又处在关键线路上2）费用索赔不应批准因为造成施工单位的费用损失不是业主的责任或原因，而且施工单位在投标报价时应预见到结构工程施工时需要用电，应充分考虑到可能导致停电的情况，以及可能采取的措施，并在报价中考虑到这种情况。

8、某公路工程项目，工程量清单中的土石方开挖数量为750000m2，其中岩石分为软石、次坚石、坚石三类，对应的单价也随之递增，合同工期15个月问题】3.该工程在施工中部分工地遭受洪水袭击，监理工程师接到承包人提交的索赔申请后，应进行哪些工作？【答案】：3.监理工程师接到承包人提交的索赔申请后，应做以下工作：（1）实地勘察，了解证实有关受灾情况；（2）查证承包人提出的索赔项目（数量）及证据；（3）根据合同条款的规定，划分责任界限，判断索赔是否成立；（4）认可合理索赔要求，拒绝无理索赔要求；（5）分析核实索赔数额，确定合理的索赔数额；（6）与业主和承包人协商，确定最终索赔额；（7）将索赔结果报业主批准，并答复承包人；（8）签发索赔批复表 9、某施工单位承包了一项公路桥梁工程建设项目施工单位进场后进行施工准备工作,开工前向监理方提交了该工程的施工组织设计和基础施工方案监理工程师审核后,分析了基础施工方案可能出现的问题及其后果,提出了修改建议,然后以书面形式回复施工单位并报业主问题】（2）开工后,监理工程师发现施工单位并未按新施工方案组织施工,现场组织不力对此,监理工程师应如何处理?【答案】：（2）①监理工程师发监理通知,要求施工单位按新施工方案施工,避免出现施工质量问题；②向业主报告,召开现场协调会,要求施工单位整改,发备忘录。

10、某公路工程在完成监理、施工招标后,总监理工程师分析了该工程项目的规模和特点准备按照组织结构设计、确定管理层次、确定监理工作内容、确定监理目标和制定工作流程等步骤,来建立本项目的监理组织机构问题】2、若想建立具有机构简单、权力集中、命令统一、职责分明、隶属关系的监理组织机构,选择哪一种组织结构形式?【答案】：2、应采用直线制组织结构形式 11、某公路工程的建设单位通过公开招标，分别与某监理单位和施工单位签订了施工监理合同和施工合同施工合同采用了《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）合同条款路基高边坡施工中，项目监理机构发现施工单位采用了一项新技术，未按已批准的施工技术方案施工项目监理机构认为本工程使用该项新技术存在重大安全隐患，总监理工程师下达了工程暂停令，同时报告了建设单位施工单位认为该项新技术通过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工于是项目监理机构报告了交通运输主管部门施工单位在交通运输主管部门干预下才暂停了施工施工单位复工后，就此事引起的损失向项目监理机构提出索赔建设单位也认为项目监理机构“小题大做”，致使工程延期，要求监理单位对此事承担相应责任该公路工程施工完成后，施工单位按合同规定向监理机构提交了交工验收申请报告。

监理机构经审查后认为已具备交工验收条件，于是在收到交工验收申请报告后的第16天，报请建设单位进行交工验收，并将交工验收申请报告及监理机构的审核意见等提交给建设单位但由于各种原因，建设单位未及时组织交工验收施工单位提交交工验收申请报告后的第60天工程所在地发生了洪水灾害，致使部分路段遭受损毁洪水灾害过后，建设单位要求施工单位对损毁的路段自费进行修复，施工单位不同意自费修复问题】4.施工单位不同意自费修复损害的工程是否正确？为什么？工程修复时监理工程师的主要工作内容有哪些？【答案】：4.施工单位不同意自费修复损害的工程是正确的因为该工程经监理机构审查确认已具备交工验收条件，监理机构已在收到交工验收申请报告后的28天内，报请建设单位进行交工验收建设单位在监理机构收到交工验收申请报告后的56天内未组织交工验收按照合同条款的约定，此时应视为该工程已通过交工验收该工程自施工单位提交交工验收申请报告之日起已进入缺陷责任期，在缺陷责任期内建设。