【精选汇编】2023年建筑工程勘察合同.doc

2023年建筑工程勘察合同 2023年建筑工程勘察合同1（3708字）　　建设单位：_____________　　勘察单位：_____________　　签约时间：_____________　　签约地点：_____________　　合同文件及合同条款　　发包单位：_____________（以下简称甲方）　　勘察单位：_____________（以下简称乙方）　　根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守本协议与原合同不一致之处，以本协议为准　　第一条工程概况　　1.1工程名称：_____________　　1.2工程建设地点：_____________　　1.3工程规模：_____________　　1.4工程勘察任务委托日期：___年___月___日　　1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：　　1.5.1满足现行国家有关标准及规范要求；　　1.5.2满足设计方提出的勘察技术要求；　　1.5.3如钻孔点位无法作业必须经甲方认可后允许钻孔点3米范围内位移　　1.6承接方式：委托方式。

　　1.7预计勘察工作量：钻孔个，预计总进尺约米　　取费标准按：　　1.0—10米按700元/孔取费　　2.10—20米按1100元/孔取费　　3.20—30米按1900元/孔取费　　4.30米以上按2900元/孔取费　　第二条甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责　　2.1提供工程工作范围的地形图　　2.2提供勘察工作范围地下管线图资料和已有的技术资料　　第三条乙方向甲方提供以下文件资料　　3.1乙方在勘察前提供方案图纸，并经甲方审核后方使用　　3.2乙方向甲方提交符合国家规范的勘察成果资料并对其质量负责　　3.3乙方负责向甲方提交符合国家规范的勘察成果资料八份　　第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式　　4.1开工及提交勘察成果资料的时间：　　4.1.1本工程的勘察工作分批作业，第一批作业点数为个进场后天内提交勘察正式成果资料（天内提交勘察初步成果资料），以后作业时间以甲方通知为准，作业点数按勘察方案为准（以甲方书面通知为准后天内提交勘察成果资料）；由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理　　4.1.2勘察工作有效期限以甲方在合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

　　4.2收费标准及付费方式　　4.2.1本工程勘察按固定综合单价包干形式，包干固定综合单价：￥__元/米每批次完成并向甲方提交勘察书面成果后支付至该批次结算金额的80%；，每批次基础验收后付至该批次结算金额的95%；余额5%作为保证违约金，每批次竣工验收后一次性无息结清　　4.2.2包干固定综合单价包含从进场施工至出正式成果报告的施工、试验等所有费（除审图费）　　4.2.3工程计量由甲方和乙方共同按实际钻孔深度以延长米计　　4.2.4每次付款，乙方需向甲方开据项目所在地的相关税务发票方可支付；工程款付至结算总价的95%时，乙方应同时提供工程所在地全额相关税务发票　　第五条甲方、乙方责任　　5.1甲方责任　　5.1.1甲方委托任务时，按第二条规定提供文件资料　　5.1.2甲方对合同约定的勘察场地，提供勘察工作顺利进行的条件对勘察工作中出现的问题积极配合　　5.1.3甲方及时按约定支付工程款　　5.2乙方责任　　5.2.1配合甲方、监理管理工作　　5.2.2乙方依据甲方提供的管线图认真查看现场地下管线　　5.2.3根据甲方的要求分批次进行勘察　　5.2.4乙方在施工中必需严格遵守城管等行政管理的管理条例，凡有施工扰民、破坏市政设施和绿化，由乙方自行协调解决，费用自理。

　　5.2.5勘察现场所有的勘察机械设备财产由乙方自行保管负责，如有遗失和损坏甲方概不负责　　5.2.6甲方提供水、电接驳点，乙方负责解决勘察过程中的水电费用，该费用包含在合同费用内　　5.27在工程勘察前，向甲方提供勘察纲要、勘察组织设计及勘察进度安排并根据甲方工程工期要求，提供勘察成果资料，配合甲方报建等工作　　5.2.8在合同期内或合同终止后，未征得甲方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的所有保密资料否则承担法律责任，并赔偿甲方所受的全部损失　　5.2.9由于甲方原因造成乙方停、窝工，费用不予增加但工期可以顺延勘察方不得无故拖延工期，每逾期拖延一天按1000＿元罚款　　5.2.10乙方在收到甲方提交的资料及文件后，应及时对其完整性和详细程度进行审核，并在3日内书面回复，如乙方在规定时限内未作回复，甲方将认为其提供的资料及文件的完整性及详细程度满足乙方要求，日后因甲方提供资料的完整性及详细程度原因引起的工期延误及其他一切费用均由乙方承担　　5.2.11乙方义务完善审图工作（费用按国家规定方支付）　　5.2.12在勘察工作过程中，勘察必须采取安全防范措施，对非乙方员、观光或行人路过者进行喊话，阻止无关人员进入勘察现场，对勘察洞口要设置防护网和警示标语。

否则造成的一切安全事故及赔偿，均由乙方负责　　5.2.13钻孔经甲方与监理单位验证深度后要求封口，防止出现安全事故　　第六条违约责任　　6.1由于甲方未给乙方提供必要的施工条件而造成停、窝工或来回进出场地，工期按实际工日顺延　　6.2由于乙方原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由乙方承担，且工期不予顺延给甲方造成损失的，应予以赔偿　　6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方未进行勘察工作的，甲方不支付费用；已进行勘察工作的，按完成的实际工作量向乙方支付勘察费　　6.4由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，罚款1000元　　6.5本合同签订后，因一方违约使合同不能履行欲终止或解除合同时，须提前3天通知对方并就终止合同的有关事宜签订协议，违约责任由违约方负责　　6.6乙方在勘察工作时不得损坏周边相邻建筑及一切设施，如有损坏由乙方自行负责全额赔偿　　6.7因乙方原因中途退场或不能履行本合同，应向甲方支付本工程总金额的20%的违约金　　第七条本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　第八条报告、成果、文件检察验收　　8.1由甲方负责组织对乙方交付的报告、成果、文件进行检查验收（乙方以书面形式通知甲方）　　8.2甲方收到乙方交付的报告、成果、文件后7天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示乙方以完成任务，逾期未检查验收的，视为接受乙方的报告、成果、文件　　8.3本合同发生争议时，甲方、乙方应及时协商解决，协商或调解不成时，甲方、乙方可就地向法院提出诉讼　　第九条其它　　9.1乙方承诺方案中地下室勘察部分免费　　9.2乙方出正式地勘成果报告前须与甲方沟通，并获得甲方同意后才能出具正式地勘成果报告　　9.3在场内给甲方免费引三个市政基准点（坐标、标高）达到规划放线要求　　第十条：本合同一式肆份，甲方贰份、乙方贰份，自甲方、乙方签字盖章后生效；甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止　　此页无正文　　甲方名称（盖章）：乙方名称（盖章）：　　签约代表：___签约代表：___　　___年___月___日___年___月___日2023年建筑工程勘察合同2（2570字）　　发包人：___（以下简称甲方）　　勘察人：___（以下简称乙方）　　发包人委托勘察人承担其拟建的餐饮会议楼施工图设计阶段的岩土工程详细勘察任务，并提交合格的勘察成果报告。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协商配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守　　1、工程概况　　1.1工程名称、会议餐饮楼地勘工程　　1.2工程建设地点、____县灰汤镇电力疗养院内　　1.3工程规模、特征、详见总平面图详见建筑平面图及勘察任务书　　1.4工程勘察任务与技术要求、满足勘察任务书内容、或《岩土工程勘察规范》GB50021—（09）中相关条款　　1.5预计勘察工作量、在建设方提供的规划平面图中初步布设勘察点5个，视其场地复杂情况，增加勘察孔数量　　2、发包人应及时向勘察人提供下列资料，并对其准确性、可靠性负责、　　2.1提供工程勘察任务委托书、技术要求和建筑（带地形图）总平面图　　2.2提供勘察工作范围已有技求资料及工程所需的坐标与标高资料　　2.3提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图　　2.4发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用　　3、勘察人向发包人提交勘察成果并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料陆份，发包人要求增加的份数另行收费。

　　4、开工及提交资料的时间　　4.1本工程的勘察工作定于________年____月____日开工，________年____月____日分期提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因，未按期开工或提交成果资料时，按双方协商的规定办理　　4.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延　　4.3本工程勘察费按、勘察包干价为16800元（大写：壹万陆仟捌佰元整），合同生效后发包人向勘察人不支付人民币作为定金，在提交报告后____日内，发包人向勘察人支付清勘察费勘察人须提供正式法票　　5、发包人、勘察人责任　　5.1发包人责任　　5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料　　5.1.2发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场出现的问题（如处理影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路以及水、电接到施工现场等），并承担其费用　　5.1.3勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

　　5.1.4由于发包人的原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人需支付停、窝工费　　5.1.5发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、资料图纸、合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让等　　5.2勘察人责任　　5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责　　5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担其认可的全部费用　　5.2.3勘察过程中，根据工程的岩土工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续　　6：违约责任　　6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费　　6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不。