办公室装修工程合同3篇-公司办公室装修合同.docx

办公室装修工程合同3篇 公司办公室装修合同　　下面是我编写的办公室装修工程合同3篇 公司办公室装修合同，以供借鉴办公室装修工程合同1　　工程承包合约书　　甲方：奥岚建筑材料贸易有限公司　　乙方：上海曹氏工贸有限公司　　根据国家有关法律法规和本市有关规定，甲、乙双方在自愿、互利的基础上，经协商一致，就乙方承包甲方办公室装饰工程（另附报价单、图纸）订立合约　　一、工程我称：办公室装饰工程　　二、工程施工地址：昭化路118号501室　　三、工程内容：隔断墙、吊顶等（详见曹氏工贸报价清单）　　四、合约施工期：本工程合同期为20天（从施工日起，本工程开工日期为_20XX_年_4_月_1_日，完工日期为_20XX_年_4_月_21_日）　　五、装修公司必须严格按施工图纸及报价单进行施工若有不符，所造成的损失由乙方承担　　六、合约金额：1)办公室装修造价为：￥.00即伍万伍仟叁佰捌拾柒元整　　2)空调安装费为：即另附报价单)　　3)、网络安装费： ￥_ 即__陆仟玖佰元整_　　4)总造价为:即　　七、付款方式:1)合约签订日起,甲方预付总造价的60%的备料款,即人民币_伍万零伍佰柒拾贰元贰角整　　2)工程完工后经甲方验收合格,当天向乙方支付40%余款,即人民币_叁万叁仟　　柒佰壹拾肆元捌角整_。

　　八、保修内容:按施工项目,在正常使用范围内,保修期为半年.其它设备均按厂方承诺的保修期保修.九、现场管理:甲方派____________同志,乙方派 施锡辉 同志为现场管理人员.施工期间,乙方必须接受甲方现场监督及管理，本工程由曹氏工贸一次性承包在施工过程中由乙方造成的损失由乙方承担责任　　十、本合约如有未尽事宜,双方协商解决.十一、本合约一式四份,签字盖章立即生效,甲乙双方各执二份　　甲方：乙方：　　日期：日期：　　：：办公室装修工程合同2　　发包方（甲方）：十堰×××××公司　　承包方（乙方）：十堰×××装饰总公司　　合同编号：　　签订地点：十堰　　签订日期：　　广东省工商行政管理局监制　　说明——　　为了规范建筑装饰工程市场行为，维护承发包双方权益，根据中华人民共和国国家建设部、中华人民共和国国家工商行政管理局建监〔1996〕585号文件和　　广东省建设委员会、广东省工商行政管理局粤建监字〔1997〕44号文件之规定，建筑装饰工程施工合同的签订统一使用国家建设部、国家工商行政管理局印发的建筑装饰工程施工合同文本，并规定：建筑装饰工程总投资在300万元以下的工程项目使用建筑装饰工程施工合同乙种本（gf960206），否则，建设行政主管部门不予批准办理施工许可证手续。

2）建筑装饰工程施工合同　　发包人（甲方）：×××公司　　承包方（乙方）：×××装饰公司　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议　　第一条工程概况　　1．1工程名称：×××　　1．2工程地点：天河北路　　1．3承包范围：经双方确认预算的工程内容及合同附件　　1．4承包方式：包工、包料大包干　　1．5工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工　　1．6工程质量：　　1．7合同价款（人民币大写）：××万元　　第二条甲方工作　　2．1开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明3份，并向乙方进行现场交底全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物对只能部分腾　　空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项办理施工所涉及的各种申请、批　　件等手续　　2．2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜　　2．3委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份　　2．4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线，古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

　　2．5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续　　2．6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用　　第三条乙方工作　　3．1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定　　3．2指派×××为乙方驻工地代表，负责合同履行按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜　　3．3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录参加竣工验收，编制　　工程结算　　3．4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏做好施工现场保卫和垃圾消　　7．1本工程甲方负责采购供应的材料、设备（见附表二），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值％的保管费由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

　　7．2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用若已使用，对工程造成的损失由乙方负责　　第八条有关安全生产和防火的约定　　8．1甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范　　8．2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工作安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法律、规　　范　　8．3由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损　　失　　8．4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失　　第九条奖励和违约责任　　9．1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失每停工窝工一天，甲方支付乙方元甲方不按合同的约定拨付　　款，每拖期一天，按付款额的％支付滞纳金　　9．2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金甲方要求提前竣工，除支付赶上措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖　　励　　9．3乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5．2款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为奖励。

　　9．4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿　　9．5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失　　9．6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失　　9．7未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责　　9．8因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失　　第十条争议或纠纷处理　　l0．1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解　　10．2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁，当事人不在本合同约定仲裁机　　构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉　　第十一条其他约定　　第十二条附则　　12．1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议办公室装修工程合同3　　江西泰豪动漫职业学院　　教工餐厅装修工程施工　　合同　　书　　发包单位：江西泰豪动漫职业学院　　承包单位：江西省一方天装饰工程有限公司　　合同签订日期：20XX年 6月 19日　　0　　协 议 条 款　　甲 方（发包方）：江西泰豪动漫职业学院　　乙 方（承包方）：江西省一方天装饰工程有限公司　　甲方 教工餐厅装修 工程通过竞价招标的方式，确定由乙方承包施工，为明确双方责、权、利关系，现依照《中华人民共和国经济合同法》，双方在平等、公正、协商的前提下签定协议如下：　　一、工程名称：教工餐厅装修。

　　二、工程地点：江西泰豪动漫职业学院内（金沙二路1888号）　　三、工程内容及工期：　　工程内容：室内装修　　工期：50天（即自20XX年6月20日至 20XX年8月10日日历天数）　　四、工程造价：　　金额（大写）：陆拾叁万陆仟元整（小写）： ￥：.00元　　五、承包方式：　　采用工程量清单包干价方式工程量清单包干价详附件一:《工程量清单计价表》　　六、结算方法：　　1、项目合价为按实际发生的项目工程量乘以《工程量清单计价表》中对应的综合单价计算所得；项目总价为以项目合价为计费基础，再按《工程量清单计价表》计费程序计算所得　　2、《工程量清单计价表》范围内所有项目，无论工程量增减，均按《工程量清单计价表》所列综合单价执行其余情况按《工程量清单计价表》说明执行　　七、付款方式：　　工程竣工验收合格后柒天内支付70%的工程款，工程结算办理完毕后柒天内支付25%的工程款，留余5%的工程款在满壹年工程质保期后柒天内付清　　支付工程款前，乙方须提供等额含税发票　　工程结算办理完毕时间为工程竣工验收后壹个月以内　　八、双方责任和义务：　　甲方义务及违约责任：　　1、为乙方提供临时工作场所及进出方便等。

　　2、甲方必须按合同准时支付工程款，否则，自延期半个月后开始计算利息和违约金，利息和违约金合计按应付款的2%每月计算　　3、提供正常施工用水电，但费用乙方自理　　乙方义务及违约责任：　　1、工期保证：　　乙方必须在规定的工期内完成本工程施工，如乙方原因导致工期延误，则按每延误壹天计壹仟元进行处罚　　2、质量保证（1）、乙方所供材料、设施、原配件须保证是全新的、未使用的，并符合质量要求和清单中规定品牌要求若市场缺货，必须经甲方同意更换质量不低于规定品牌的材料2）、质检验收标准：对应不同施工工艺，施工质检和验收标准为《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB20XX）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB20XX）及《建筑装饰工程施工质量验收标准》（JGJ/T2920XX）3）、所有工程或部分工序如不合格，乙方应无偿返工，且承担由此引起的经济损失和工期延误责任　　3、安全责任（1）、乙方在施工过程中要严格按相关专业的安全规程操作，做好各种安全隔离、安全防护、消防及用电安全，确保施工和周边人员、设施、设备、建筑物安全，否则承担相应责任并赔偿直接经济损失2）、做好自身的安防保卫工作，服从并配合甲方依制度进行安全管理，服从并配合执行甲方的制度和规定。

　　4、环保义务：（1）、及时清除运输、施工、安装等产品的垃圾，每日做到工完场清2）、保护好施工现场周边的草地树木等植物，如有损坏应负责修整或赔偿　　5、其它义务：　　绘制本工程详细施工图，提交甲方确认　　九、工程验收及质保期　　1、工程竣工后，甲、乙双方进行验收　　2、从验收合格之日起1年内乙方对该工程进行保修　　十、其它事项　　1、双方在施。