2023护坡施工合同.doc

2023护坡施工合同 2023护坡施工合同1（2687字）　　甲方：　　乙方：　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方茵莱国际项目护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行　　一、工程概况　　1、工程名称：渝北______项目护坡工程（以下简称本工程）　　2、工程地点：渝北回兴　　3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、脚手架搭设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、排水沟布设、喷浆等全部护坡施工内容　　4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等　　二、建设工期　　总工期30天（从开工之日起至工程完工之日止），开工日期以甲方通知为准　　本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延　　三、承包单价　　1、本工程价款实行综合单价包干：18元/㎡　　2、上述综合包干单价包括但不限于：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及利润和税金等。

　　3、前述包干单价确定后，在包干价范围内，本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款，相关可预见及不可预见的一切合同风险已经合同各方预见　　四、工程量计量　　所有结算工程量以甲方现场收方数量为准　　五、工程款支付　　1、乙方按甲方要求完成本合同指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内一次行付清（乙方收款前提供发票，并应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺）　　2、如乙方违约，甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消除或取得甲方书面谅解之日止如乙方的违约行为属于根本性违约的，甲方有权视情节减少或全部拒付工程款　　六、双方职责　　（一）甲方职责　　1、负责在乙方进场前2天提供施工场地，并配合乙方施工前的测量工作　　2、协助乙方办理相关手续，协助乙方解决施工现场周边关系　　3、提供乙方施工所需材料，如水、水泥、河砂、铁丝、钢丝网等甲方提供给乙方的材料需经乙方签收，如有浪费和损坏，乙方需照价赔偿　　4、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作　　5、配合乙方进行设备场内转运。

　　6、向乙方提供水源电源接口　　（二）乙方职责　　1、指派作为乙方履约代表暨项目负责人，全权代表乙方履行本合同，代表乙方处理相关工程事务，签收相关工程文件等　　2、应严格遵守安全生产、文明施工规范，确保安全生产和施工质量，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的法规及政策　　3、应在施工现场设置警示标志并严格人员进出管理，防止无关人员进入施工现场　　4、自行管理其现场员工，如发生安全事故及其他人身伤亡事故，均由乙方自行负责处理并承担一切经济和法律责任　　5、负责工程资料的整理、归集　　6、不得拖欠民工工资，工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务乙方应在工程完工后10日内向甲方提供民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺　　七、争议解决　　履行本合同如发生争议，由甲、乙双方友好协商解决，协商后达成一致意见的补充协议是本合同的一部分；如协商后不能达成一致意见或一方不愿意协商的，则交由本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决　　八、施工工艺要求及工程验收标准　　1、施工前对施工面进行清理，要求坡面平整，无树根石块以及其他尖状物，土质表面无宽度超过3cm的裂缝。

　　2、铁丝布设：竖向布置，间距2m，上部用直径16mm以上钢筋牢固地固定在地面上，露出地面不得超出5cm　　3、钢丝网布设：满铺，并与铁丝绑扎，绑扎间距小于50cm离地面不得大于2cm并用直径6mm的钢筋固定在土层上　　4、排水孔的布设：用15cm长32线管间距2m布设喷浆前用亮胶封住外口，并与钢丝网绑扎固定，喷浆成型后拆除亮胶　　5、排水沟的布设：边坡上部距边1.2m设置排水沟根据地形确定坡度,但必须保证沟底无积水　　6、混凝土浆不得有漏喷、掉浆，喷浆完成面不得集水,钢丝网外露不得超过5%，铁丝不得外露　　九、违约责任　　1、如甲方逾期付款（因乙方原因除外），每逾期一日，应向乙方支付合同总价1%作为违约金　　2、如乙方逾期完工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价1%作为违约金　　3、乙方施工质量验收不通过延期整改的，所导致延期部分不作签证乙方除支付违约金外还需承担因延期所导致甲方的经济损失　　十、附则　　1、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，两份具有同等法律效力　　2、本合同自甲、乙双方签章之日起生效，至本合同中的全部合同权利义务关系完结后自然失效　　（甲方）：（盖章）（乙方）：（盖章）　　签约代表人：签约代表人：　　联系联系　　联系：联系：　　签约时间：签约时间：2023护坡施工合同2（2191字）　　甲方：(以下简称甲方)_______________　　乙方：(以下简称乙方)_______________　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方蓬莱农业生态园渠道护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下协议条款，希双方严格遵守执行。

　　一、工程概况　　1、工程名称：蓬莱农业生态园工程(以下简称本工程)　　2、工程地点：沫河口镇　　3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、碎石垫层(底部、坡面)护坡齿脚等全部护坡施工内容　　4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等　　二、建设工期　　总工期________天(从开工之日起至工程完工之日止)，开工日期以甲方通知为准本协议工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延　　三、工程造价　　1、甲方_________日内提供图纸　　2、乙方接图纸后根据图纸3天之内上交工程报价清单　　3、本工程造价实行市场信息价核算，每平方造价________元　　4、上述报价包括以下：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及税金等　　5、前述造价确定后，在承包价范围内，本协议不再执行与工程计价有关的定额及文件，因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，双方再行协商　　四、履约保证金　　1、本协议签定后3日内打10万元定金，待正式合同签订后3日内打余款20万元，本协议方为生效。

　　2、退还时间：进场后30天内返还给乙方　　五、工程款支付　　乙方按甲方要求完成本协议指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内付工程量的70%　　六、双方职责　　(一)甲方职责　　1、负责在乙方进场前2天提供施工场地(工棚、预制场地)，并配合乙方施工前的测量工作　　2、协助乙方办理相关手续，协助乙方解决施工现场周边关系　　3、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作　　4、配合乙方进行设备场内转运　　5、向乙方提供水源电源接口　　(二)乙方职责　　1、指派___________作为乙方履约代表暨项目负责人，全权代表乙方履行本协议，代表乙方处理相关工程事务，签收相关工程文件等　　2、应严格遵守安全生产、文明施工规范，确保安全生产和施工质量，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的法规及政策　　3、应在施工现场设置警示标志并严格人员进出管理，防止无关人员进入施工现场　　4、负责工程资料的整理、归集　　5、不得拖欠民工工资，工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务乙方应在工程完工后10日内向甲方提供民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺　　七、安全责任事故：　　该项工程施工期间，所有与该工程相关的安全事故均由承包方负责，与发包方无关。

　　八、争议解决：　　履行本协议如发生异议，由甲、乙双方友好协商解决，协商后达成一致意见的补充协议是合同的一部分;如协商后不能达成一致意见或一方不愿意协商的，则交由本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决　　九、合同生效：　　如本协议与工程合同有冲突，经双方协商再行补充为准　　十、合同订立地点：蚌埠市　　十一、合同经双方签字盖章后生效　　发包人(签章)：_____承包人(签章)：_____　　法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____　　：_____：_____　　：_____：_____　　开户银行：_____开户银行：_____　　帐户名称：_____帐户名称：_____　　_____年_____月_____日　　_____年_____月_____日2023护坡施工合同3（537字）　　甲方：　　乙方：山体水泥护坡合同　　山体需要建水泥护坡，甲、乙双方就有关事宜达成如下协议：　　一、该工程包括：山体护坡由乙方负责设计、施工　　二、工程量：面积平方米　　三、工程造价计算：　　本工程按单面面积计算造价，即每平方米　　四、工程价款：元整（￥元），工程结算按实际面积计算　　五、本护坡设计厚度为cm，宽度cm。

混凝土C25，内筋cm，乙方必须保证质量，要文明施工，不得损坏其他建筑　　六、工程量调整按《建筑工程综合定额》调整　　七、本协议约定工程期为元，由于工期延长造成的损失由乙方自己承担　　八、乙方要文明施工，注意施工保护，乙方在施工中发生的任何事故由乙方承担，甲方不承担任何责任　　九、付款：本合同经材料款，其余工程款验收合格后一次性付清　　本合同一式四份，甲、乙双方签字、盖章、经效　　甲方（公章）乙方（公章）　　甲方代表：乙方代表：　　年月日2023护坡施工合同4（1371字）　　甲方：_____　　乙方：_____　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同　　一、工程名称：中国人民解放军第二五五医院假山护坡工程　　二、工程地点：中国人民解放军第二五五医院厂区内　　三、工程内容：　　护坡总面积为约900m3;　　护坡总投资424164.42元　　四、合同工期　　1、经双方协商确定工作日为1个月，自8月28日起至9月28日　　2、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。

　　五、质量标准　　1、工程的总承包价暂定为人民币大写伍佰壹拾叁万肆仟伍佰陆拾元整，￥424164.42元　　2、总承包价为包干价，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，甲方无需再向乙方支付任何费用　　3、工程量的确认：施工过程中，若工程量变更，根据上述单价另行签订补充协议，或工程变更单　　4、支付方式：工程完工后，付给合同总价95%，余款按规定竣工验收后7日内全部支付　　六、甲方义务　　1、按时向。