
2023施工合同2736范文.docx
38页2023施工合同施工合同汇总9篇 随着法律观念的深化人心,合同起到的作用越来越大,合同协调着人与人,人与事之间的关系拟定合同的留意事项有很多,你确定会写吗?下面是我收集整理的施工合同9篇,仅供参考,大家一起来看看吧施工合同 篇1 发包方〔下称甲方〕:成都松立建材有限责任公司承包方〔下称乙方〕: 依据?中华人民共和国建筑法?以及其他相关法律法规规定,本着公允、公正、公开的原那么,经甲乙双方协商,详细事宜如下: 第一条、工程项目概况 1、工程名称:成都松立建材有限责任公司厂区混凝土地面工程 2、工程地址:大邑县沙渠工业园 3、承包方式:乙方包工、包辅料甲方供商品混凝土及4mm的钢筋 4、工程范围与内容: 〔1〕甲方负责混凝土地面的基层处理工作:碾压、机械找平、〔乙方协作找平〕 〔2〕乙方方负责C30混凝土地面施工:定位放线、支侧模、混凝土摊铺、振捣、提浆、磨光、割缝等相关混凝土地面全部工序的施工 〔3〕运用全部机械设备及协助材料均由乙方自带 〔4〕混凝土地面质量标准:国家混凝土标准地面施工 〔5〕乙方严格根据国家混凝土标准地面施工施工 其次条、工程量及工期 1、暂定工程量:混凝土地面平方米。
2、工期:2023年2月15日开工,2023年2月28日竣工日历工期14天,如遇雨天及不行抗力等因素影响工期顺延 3、甲方负责供给施工图纸 第三条、工程质量标准 乙方根据国家现行标准施工,到达混凝土地面验收合格标准 第四条、合同价款 1、合同价款计算:每平方米16.00元,合同总价约:xx元 2、工程量按实际结算 第五条、工程款支付 乙方进场施工三内支付工程总价的30%;当完成地面混凝土工程量的50%支付工程总价的30%;工程竣工后的七日内支付工程余款及工程总价的40% 第六条、双方职责 1、甲方职责 〔1〕甲方派驻现场施工管理人员,负责处理、协调、执行甲方对于工程质量、平安生产、工程进度、文明施工的监督、检查、限制与管理,行使奖罚,具有工程质量、平安生产、文明施工确实定权与推翻权乙方必需听从甲方有关平安、质量、进度、文明施工规章制度和管理方法要求确保无平安、质量事故发生,否那么一切经济责任后果由乙方负责 〔2〕甲方供给电源二级箱以上电源,按时供给施工工作面给乙方运用 〔3〕负责协调协作管理施工现场 〔4〕甲方供给施工用水、电源连接点乙方工作人员用水、用电乙方负责。
〔5〕工程竣工未交付甲方之前,乙方负责已完工程的保护 2、乙方职责 〔1〕乙方派驻现场施工管理人员乙方必需听从甲方指定人员管理,根据甲方管理制度施工 〔2〕施工现场内做到工完场料清 第七条、平安施工 乙方应遵守建设工程平安生产有关规定,严格根据平安标准组织施工,实行必要的平安防护措施、消退事故隐患,由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方自行担当 第八条、关于工期延误 以下缘由造成工期延误,经过甲方确认,工期相应顺延 〔1〕甲方未按约定日期供给施工场面、甲供材料及相关开工条件 〔2〕不行抗力:自然灾难等 第十条、违约 合同双方任何一方不履行合同义务或不根据合同约定履行义务的其他状况,均属违约由违约方担当违约责任,赔偿另一方因其违约造成的损失,并支付合同价款的10%作为违约金 第十一条、合同争议解决方式 本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜,由甲乙双方协调解决 第十二条、合同生效与终止 1、本合同经甲乙双方法人代表或其托付代理人签字加盖公章后生效 2、本工程根据甲乙双方根据合同约定,甲方付清全部工程款之日,此合同自动终止 第十三条、合同份数 本合同一式三份,甲乙双方各执一份,备案一份,具有同等法律效力。
如有本合同未尽事宜处,甲乙双方共同协商签订补充协议,补充协议是本合同的组成局部,与本合同发生冲突局部以补充协议为准 发包方〔签章〕承包方〔签章〕 合同签订时间:施工合同 篇2 发包人〔简称甲方〕: 承包方〔简称乙方〕: 依据?中华人民共和国合同法?及我国其他法律法规规定,并结合工程的详细状况,为明确双方责任、协作协作,确保工程施工质量,经甲乙双方同等、自愿协商,达成以下合同条款供双方遵照履行 第一条:工程概况 1、工程名称: 2、工程建设地: 3、工程规模、特征: 4、工程施工任务〔内容〕与技术要求:须符合?建筑地基处理技术标准?JGJ79—2023要求 5、预料施工工作量: 6、完成施工工作量测量方式: 7、质量标准: 其次条:甲方应向乙方供给以下文件资料,并对其精确性、牢靠性负责: 1、本工程批准文件、用地〔附红线范围〕,以及施工许可等批件复印件 2、工程施工任务托付书,技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料 第三条:合同工期 1、本工程定于于年月日竣工,总工期为天 2、施工有效期限以合同约定的时间为准,假设遇设计图纸变更、工程量改变等特别状况,经甲方同意,可顺延工期。
第四条:计费标准及付费方式 1、本工程施工约定包干价方式计费,每平方米固定价为元,总价预料为元〔大写:〕,总价款以最终施工测量面积为准结算 2、本合同生效后日内,甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项,计元;地基根底工程完成强夯工作量50%时,甲方向乙方支付工程进度款60%的款项,计元剩余10%款项待工程根底验收合格后由甲方一次性支付 第五条:双方责任 1、甲方托付任务时,必需以书面形式明确施工任务,并按其次条规定供给文件资料 2、甲方应为乙方供给根本的工作条件 3、乙方应按国家技术标准、标准、规程和甲方托付书及技术要求进行工程施工技术,并按合同约定的工期提交合格的施工成果 4、乙方施工人员应遵守平安和保密规那么,对施工过程中发生的平安事故负责,并对与本合同有关的资料负有保密义务 第六条:违约责任 1、因甲方未向乙方供给根本的工作生活条件,致使乙方停工、窝工或延误工期的,甲方应补偿乙方停工、窝工损失,损失金额按约定总工程款的平均日产值计算 2、因未满意技术要求,致使施工质量不能合格验收,由此造成的经济损失均由乙方担当 3、合同履行期间,假设因工程停建甲方须要解除合同时,乙方尚未进行施工工作的,不退还甲方已付工程款,乙方已起先进行施工的,按实际完成的工作量进行结算。
4、发包人未按合同日期拨付工程款,每超过一日,应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金 5、乙方未能按期完成施工任务,每拖延一日,应减收工程款千分之一的违约金 第七条:其他事项 1、本合同未尽事项,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力 2、假设在履行本合同时发生争议,双方刚好协商解决,协商不成,应向甲方所在地人民法院起诉 3、双方完本钱合同约定的约定的义务后,本合同终止 4、本合同一式自双方签章后生效,甲方持份,乙方持份 甲方〔公章〕:_________乙方〔公章〕:_________ 法定代表人〔签字〕:_________法定代表人〔签字〕:_________ _________年____月____日_________年____月____日施工合同 篇3 甲方: 乙方: 经甲乙双方在同等自愿,协商一样签订以下合同: 一, 甲方厂区内,指定地点新建砖混结构房屋四间两层(一层库房,二层宿舍)面积约 180㎡,施工费按实际建筑面积90元/㎡计算,水,电,路三通由甲方负责工期为一个月(不行抗力因素除外)施工原材料由乙方供给安排甲方应刚好保障,刚好选购 ,避开误工现象。
二, 乙方必需有肯定的过硬的技术队伍和施工设施,所需工具设施全部自备,甲方概不负责,施工中的平安及平安设施概由乙方负责,施工中造成的一切事故概由乙方担当施工中涉及的有关资质、等级证件、均由乙方负责乙方按要求施工,因失误造成原材料损失,从施工费中扣减,施工现场由乙方看管,假设出现材料被盗、变质按造价负责赔偿不得以任何借口拖延工期(如迂不行抗力因素,工期顺延)质量要求:一楼高3.4M,二楼高最低2.6M,最大误差垂直度为2公分保修期一年,状况严峻者赔偿损失 三, 施工费结算方式:一楼扳子上齐支付施工费6000元,二楼石棉瓦上齐封顶支付施工费5000元,粉刷完毕全部竣工直至交付运用后付清余款 为使工程大胆有效的开展进行施工,甲乙双方应亲密协作,协调一样,乙方提前报出材料安排,甲方刚好选购 所需材料,乙方在保进度、质量的前提下从节约角度动身,避开材料不必要的奢侈本合同未尽事宜,经双方协商后在做补充,此合同自签订之日起签字生效双方信守执行 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日施工合同 篇4 甲方:滨海温氏畜牧 乙方:滨海县水利建设钻井工程公司 钻井工程公司〔以下简称乙方〕担当滨海温氏畜牧龙潭港板桥村猪场深水机井施工。
为了明确双方的责、权、利关系,依据?中华人民共和国合同法?和国家有关法律、法规的规定,结合本工程详细状况,经双方协商,签订合同,并共同遵照执行 一、工程任务 1、任务要求: 乙方保证成井日产水量3,且能保证以50M3/小时的出水量连续抽水五天五夜为出水量合格乙方保证成井水质有权部门检测 符合国家规定的饮用水标准 乙方在接受任务后一周内供给确认后的机井施工图报甲方及甲方规定的管理人 乙方负责供给材料、设备、管材及相关协助材料、安装等全部工作 井壁管、滤水管采纳钢管,规格为Φ273×6、Φ159x5钢管,质量符合国家标准 乙方保证打井深度不少于270米且需由专人测算,保证项目经营期间水量和水质的满意要求 本工程较特别,因为当地地理,地貌未进行水文地质勘察等因素为此该项目工程实行总体包干制,即本工程总造价:人民币186000.00元〔人民币壹拾捌万陆仟元整〕 现场临时设施等费用均由乙方担当施工过程中发生的水费、电费等由甲方担当 如乙方打井出水量、水质不符合本条第3款第项要求,乙方应双倍返还定金,甲方有权提前解除本合同,另行更换施工队伍如乙方打井出水量、水质符合本条第3款第项要求,甲方按合同约定付款。
2、工程内容 乙方负责组织凿井设备进出场,购置成井原材料,水泵、井下扬水管等辅件,凿井洗井,将水泵、扬水管等安装井下,并组织验收和移交 二、合同价款 工程总价为人民币186000.00元〔大写:人民币壹拾捌万陆仟元整,井壁管、滤水管采纳钢管〕本价款为固定价款,不做增减调整 三、工程期限 工期为18 天,自合同签字生效且通电、通路之日起至验收合格之日止乙方最迟应在合同签字日后三日内进场施工,假设违约甲方有权解除本合同,且无需向乙方支付任何费用 如遇以下状况工期顺延: 1 、因天灾或人力不行抗拒的缘由被迫停工 2、因甲方以书面形式提出变更安排而影响施工 3、因土地占用、青苗赔偿、现场施工阻碍的去除处理不当等甲方缘由而影响施工 四、甲方担当的责任 1。
