规范建设工程合同范本精华版

1、( 合同范本 )( 合同范本 ) 甲 方：甲 方：_ 乙 方：乙 方：_ 日 期：日 期：_ 精品合同 / Word 文档 / 文字可改 规范建设工程合同范本精华版规范建设工程合同范本精华版 The ultimate goal to be reached by both parties to the contract through the conclusion and performance of the contract 实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 工程合同工程合同 第 2 页 规范建设工程合同范本精华版规范建设工程合同范本精华版 篇一： 建设单位： (以下称甲方) 施工单位： (以下称乙方) 甲方委托乙方承建 工程。为明确双方责任，分工协作，更好地 相互配合，确保工程项目按期完成，根据中华人民共和国合同法 及建筑安装工程承包合同条例 ，经双方协商一致，签订本合同， 以资共同遵守。 第一条：工程名称： 地 点： 施工面积： 设计单位： 第二条：承包方式： 第三条：承包范围： 第四条：工程制作安装造价： 说明 ：

2、以下合同内容主要作用是合同目的具有一定的抽象性。合同目的不同于 合同标的。 合同标的是具体的合同权利义务所指向的对象， 合同目的是合同双 方通过合同的订立和履行所要达到的最终目标，可用于电子存档或打印使用 （使用时请看清是否适合您使用） 。 实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 工程合同工程合同 第 3 页 工程制作安装总造价 元(闭口价)。 大写人民币： 。 第五条：付款方法 备注：1、乙方税金缴纳方式：(甲方选择并及时通知乙方 A.甲方第三次支付工程款后，乙方直接开具发票给甲方; 2、总包配合、管理费：无 第六条：工程期限 1、甲方预付款到乙方后，乙方 20XX 年 3 月底前完工; 2、具体进场日期由甲方届时提前 天书面通知乙方，现场工期 从开工日起算 天; 3、由于甲方行为、第三者行为或不可抗拒等因素的影响则工期 顺延。 第七条：甲乙双方的责任范围 一、甲方的责任范围 1、上海 / 长运费按每车 / 万计，共计 / 车，由甲方支付， 每车货到付款(现金支付给车主)， / 车以上，如铁运、另担等长运 实用范本 | DOC

3、UMENT TEMPLATE实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 工程合同工程合同 第 4 页 费由乙方承担。 2、工程费用：按合同准时支付给乙方。 3、施工配合： a、甲方确保在 日前交付乙方施工区域，甲方提供施工用住宿 工棚三间。 b、在乙方进入工地安装前提供乙方用水、用电。 c、提供约 场地作为乙方存入临时材料场地。 d、协助设计院办理施工图的出图工作，并于工程施工前交于乙 方施工蓝图肆套。 e、 办理好本分项工程的报监手续， 组织好本分项工程验收工作， 乙方工程竣工资料汇入土建方竣工资料内，由甲方或总包方作单位 工程报监验收。 f、提供现场施工用测量基准线及土建支承面交接资料。 g、如因施工准备工作不足，直接影响乙方不能按期开工，属于 甲方责任所造成，甲方应赔偿乙方的损失，工期相应顺延。 h、甲方确定 同志为现场负责人。 实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 工程合同工程合同 第 5 页 二、乙方的责任范围： 1、非甲方应承担的费用由乙方施工单位自行协商解决。(不承 担总包配合、管理费) 2、工程施工： a

4、、 在施工中乙方必须服从甲方的合理调度， 配合工程监理工作， 服从甲方监理的指令。 b、负责复核现场实际尺寸，对屋面与建筑物的连接方法与设计 院和工程总承包商及有关分包商协商，作好与土建支承面及埋铁的 交接工作。 3、工程技术 ： 完成初步方案设计或该分项工程的深化设计配合， 并做好技 术交底及相应的整改工作。在完工后，向甲方提供二套竣工资 料。 4、工程质量：严格按照施工图与施工说明书进行施工，确保工 程质量达到施工验收规范和质量检验标准，并按合同规定的时间如 期完工。 实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 工程合同工程合同 第 6 页 5、工程安全：乙方在工程安装的一切进程中必须严格遵守安全 操作规程，并保证制作安装现场不发生伤亡事故，如发生由乙方自 身责任的事故，则由乙方负责全部责任。 6、工程物料管理：乙方必须在施工场地上加强对材料、物资和 工具设备的监管，任何被盗、遗失都由乙方负责。 7、乙方确定 为现场负责人，全面负责工程现场施工。 8、乙方在合同生效后 15 天内将施工组织设计送甲方确认，进 场材料附送质保随机资

5、料。 9、乙方在竣工验收之前要负责做好产品保护工作，产品保护费 另议。 10、乙方保质、保量、按时完成交付甲方，除甲方的责任与不 可抗拒因素 外，如乙方不能按时完成，每拖延一天扣罚工程造价 1作为处 罚。如工期提前，则每提前一天按工程造价的 1作为奖励。 第八条：安装验收 工程竣工后，乙方应填报验收通知单及提供竣工验收技术资料， 实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 工程合同工程合同 第 7 页 甲方接到通知后必须在十天内组织验收，并于验收后三天内签具工 程验收证明， 否则视作通过验收。 (业主开业之日起即作为验收通过) 第九条：设计变更及合同价款的调整。 施工中甲方对原设计进行变更，经设计同意后，甲方应在变更 前 10 天向乙方发出书面变更通知，否则，乙方有权拒绝变更。乙方 按通知进行变更，并于 5 天内，根据约定的可调整承包方式提出变 更价款报告，因变更导致的经济支付和乙方损失，由甲方承担，甲 方收到变更价款报告之日起 5 天内予以签认，无正当理由不签认时 自变更价款报告送达之日起 5 天自行生效，由此延误的工期相应顺 延

6、。 第十条：工程结算： 1、 本工程经双方协定，单价与工程量不因市场材料因素及其 他因素再做调整，工程造价为闭口价。 2、 双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后， 甲方不能按合同约定拨付工程款的，乙方有权停止相应工程的施工。 甲方自应付款之日起支付应付款项的银行同期存款利息，并自行承 实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 工程合同工程合同 第 8 页 担工程托期造成分损失。 3、 甲方不能按合同约定支付工程尾款的，每日按工程总造价 的 1支付滞纳金。并且自甲方应付工程款期限满足之日起，该工程 视同进入保修期。 第十一条：保修期 1、 从验收日起算，质保期壹年。 2、 质保范围为乙方工程承建范围中各分部分项。 3、 质保期内属无偿维修，质保期外乙方仍有维修责任，但收 取维修成本费用。 4、 人为损坏、不可抗拒力因素乙方不负质保责任。 第十二条：材料的供应 1、 乙方应对负责供应的材料提供产品合格证明，如与设计和 规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生 的费用。 2、 乙方需使用代用材料时，须经甲

7、方代表批准方可使用，由 此增减的费用双方议定。 实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 工程合同工程合同 第 9 页 第十三条：争议 甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理 机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，可以采取下 列一种方式解决： 第一种争议解决方式：向 仲裁委员会申请仲裁; 第二种争议解决方式：向 人民法院起诉。 双方约定按 中争议 解决方式解决。 第十四条：违约 甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及 发生使合同无法履行的行为应承担相应的违约责任，包括支付违约 金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。 除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违 约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 第十五条：其他 1、甲、乙双方在履行本合同时，若发生争执，应本着友好协商 的原则合理解决。如协商不能解决时，按合同法执行。 实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 工程合同工程合同 第 10 页 2、在有争议时，除有争议部分，合同其他部分应继续执行。 3、凡本合同未尽事宜，双方将本着友好协商的原则共同协作， 4、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。 5、本合同经甲乙双方签字后生效，至所有合同条款执行完毕， 自行失效。 6、甲乙双方可另签建设工程廉政合同。 7、本合同附件：报价书，与本合同同时生效。 (以下无正文) 甲方： 乙方： 法人代表： 法人代表： 法人委托代理人： 法人委托代理人： 手机： 手机： 电话： 电话： 开户行： 账号： 税号： 地址： 实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 工程合同工程合同 第 11 页 邮编： 日期： 年 月 日 开户行：招行上海虹口体育场支行 账号：096398- 税号： 地址：上海市灵石路 891 号 邮编：200072 日期： 年 月 日 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

《规范建设工程合同范本精华版》由会员蜀歌分享，可在线阅读，更多相关《规范建设工程合同范本精华版》请在金锄头文库上搜索。