1、电气设备公司高低压配电工程承包合同合同编号：具体编号发包方（甲方）：公司名称：电气设备公司全称法定代表人：法人姓名地址：公司地址联系电话：联系电话统一社会信用代码：代码承包方（乙方）：公司名称：承包方公司全称法定代表人：法人姓名地址：公司地址联系电话：联系电话统一社会信用代码：代码资质证书编号：资质编号鉴于甲方有高低压配电工程建设需求，乙方具备相应的工程承包资质与能力，依据中华人民共和国民法典中华人民共和国建筑法及相关法律法规，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：高低压配电工程具体名称工程地点：详细工程地点工程内容：包括但不限于高低压配电柜的安装调试、变压器的安装调试、电力电缆的敷设、电气线路的连接、接地系统的施工等，具体工程内容以甲方提供的施工图纸及技术要求为准。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务权利：有权对工程进度、质量进行监督检查，提出合理整改意见。按照合同约定对工程进行验收。义务：向乙方提供施工现场的场地条件，确保具备施工条件。按照合同约定及时支付工程款项。协助乙方办理与工程相关的政府审批手续，提供必要的文件资料。（二）乙方权利与义务权利：按照合同约定收取工
2、程款项。要求甲方提供必要的施工协助。义务：严格按照国家现行施工规范、标准及甲方提供的施工图纸进行施工，确保工程质量。负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护措施，确保施工人员及第三方的人身、财产安全。如发生安全事故，由乙方承担全部责任。按照合同约定的工期完成工程施工，未经甲方书面同意，不得擅自延误工期。工程竣工后，负责向甲方提供完整的工程竣工资料及竣工报告。三、工程质量质量标准：工程质量应符合国家现行的高低压配电工程施工及验收规范，如 GB 50168-2018电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范、GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准等，以及甲方提出的特殊技术要求。质量保证期：自工程竣工验收合格之日起，质量保证期为 X 年。在质保期内，乙方负责免费维修因施工质量问题导致的故障及损坏，因甲方使用不当或不可抗力等非乙方原因造成的问题除外。质量检测：乙方在施工过程中应进行质量自检，每完成一道工序，应经甲方或其委托的监理单位验收合格后方可进行下一道工序。工程竣工后，乙方应向甲方提交工程质量检测报告，甲方有权委托有资质的第三方检测机构对工程质量进行抽检，如抽检结果不
3、合格，相关检测费用由乙方承担。四、工期开工日期：本工程定于 具体开工日期 开工，以甲方书面通知或双方确认的开工报告为准。竣工日期：乙方应在 具体竣工日期 前完成工程施工并通过甲方验收，总工期为 X 天（日历天）。工期延误：如因不可抗力、甲方原因（如设计变更、未按时提供施工场地等）导致工期延误，乙方应在事件发生后的 X 天内书面通知甲方，并提供相关证明文件，工期相应顺延。若因乙方自身原因导致工期延误，每逾期一日，乙方应按照工程总价的 X% 向甲方支付违约金。逾期超过 X 日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。五、工程价款及支付方式工程价款：本工程总价为人民币 大写金额 元整（小写：￥小写金额 元）。此价格为包含工程施工所需的设备材料采购、运输、安装调试、人工费用、税费等一切费用的总价，除非合同另有约定，工程价款在合同履行期间不得调整。支付方式：合同签订后的 X 个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的 X% 作为预付款，即人民币 大写金额 元整（小写：￥小写金额 元）。工程进度达到 X% 时，经甲方验收合格后的 X 个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的 X%，即人民币 大写金
4、额 元整（小写：￥小写金额 元）。工程竣工并经甲方验收合格后的 X 个工作日内，甲方向乙方支付至工程总价的 X%，即人民币 大写金额 元整（小写：￥小写金额 元）。剩余工程总价的 X% 作为质量保证金，在质量保证期满且无质量问题后的 X 个工作日内，甲方向乙方一次性无息支付。六、工程变更在工程施工过程中，若甲方提出工程变更要求，应书面通知乙方。乙方应按照甲方要求进行变更施工，由此产生的费用增减及工期变化，由双方协商确定，并签订书面补充协议。若乙方因施工需要提出工程变更建议，应事先向甲方提交书面报告，说明变更理由、变更方案及对工程质量、工期、造价的影响。经甲方书面同意后方可实施变更，未经甲方同意擅自变更的，乙方应承担由此造成的一切损失。七、竣工验收工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。甲方应在收到申请报告后的 X 个工作日内组织验收。验收内容包括工程质量、工程数量、施工工艺等是否符合合同约定及相关标准。如验收发现问题，乙方应在规定时间内整改完毕，重新申请验收。工程经甲方验收合格后，双方应签署竣工验收报告。如乙方未能通过验收，乙方应承担返工费用及由此导致的工期延误责
5、任。八、知识产权与保密条款知识产权：乙方保证在工程施工过程中所使用的技术、工艺、设备等不侵犯任何第三方的知识产权。若因知识产权问题导致甲方遭受损失，乙方应承担全部赔偿责任。保密条款：双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、工程资料等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用。本条款的保密期限为自合同生效之日起 X 年。若一方违反保密条款，应向对方支付违约金人民币 大写金额 元整（小写：￥小写金额 元），如违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应继续赔偿。九、违约责任甲方违约责任：若甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应按照未支付款项的 X% 向乙方支付违约金。逾期超过 X 日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担因停工造成的损失，如窝工费、设备闲置费等。若甲方未按约定提供施工场地、协助办理审批手续等导致工程延误，应承担相应的赔偿责任，工期相应顺延。乙方违约责任：除工期延误违约责任外，若乙方施工质量不符合合同约定标准，乙方应负责无偿返工直至合格，由此造成的工期延误及经济损失由乙方承担。若乙方未经甲方同意擅自将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求
6、乙方按照工程总价的 X% 支付违约金，同时乙方应承担因此给甲方造成的一切损失。十、不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害（如地震、洪水、台风等）、政府行为（如征收、征用、法律法规政策调整等）、社会异常事件（如战争、罢工、骚乱等）。责任免除：因不可抗力事件导致一方无法履行合同义务的，该方不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件。在不可抗力事件持续期间，双方应相互协商，寻求合理的解决方案，以减少不可抗力事件对合同履行的影响。合同解除：若因不可抗力事件导致合同目的无法实现，双方可协商解除合同。合同解除后，双方应按照公平合理的原则处理已发生的费用和损失。十一、争议解决适用法律：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。争议解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其他条款合同变更与补充：本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签署相关的变更或补充协议。变更或补充协议与本合同具有同等法律效力。如变更或补充协议与本合同不一致的，以变更或补充协议为准。合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_法定代表人或授权代表（签字）：_签订日期：_年_月_日乙方（盖章）：_法定代表人或授权代表（签字）：_签订日期：_年_月_日
《电气设备公司高低压配电工程承包合同》由会员随****分享，可在线阅读，更多相关《电气设备公司高低压配电工程承包合同》请在金锄头文库上搜索。
