电子文档交易市场
安卓APP | ios版本
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本

园林施工合同律师版(七篇)

30页
  • 卖家[上传人]:M****1
  • 文档编号:510447657
  • 上传时间:2022-07-20
  • 文档格式:DOC
  • 文档大小:47KB
  • / 30 举报 版权申诉 马上下载
  • 文本预览
  • 下载提示
  • 常见问题
    • 1、园林施工合同律师版发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。第一条工程概况1.工程名称:工程。2.工程地点:3.工作内容:别墅周边约平方米景观工程设计及施工,施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。第二条工期本工程工期为60天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。(一)如遇下列原因工期顺延:1.未及时签审施工图纸和施工组织计划;2.设计变更;3.甲方未能按期提交施工场地;4.连续4小时遇雨和停水、停电;5.未按合同规定时间拨付工程款项;6.遇不可抗拒因素。(二)竣工验收:1.甲方在收到乙方竣工报告的_日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;2.若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上。第三条工程合同价款及支付方式1.经双方商定本项目设计费为元,本工程暂定造价5_元(具体单价详见清单);2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;3

      2、.结算工程量以现场实际收方量为准。4.合同签订后_日内,甲方支付乙方工程预付款100000元整;5.工程竣工并验收合格后_日内,双方按合同第三条第2、第3款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。第四条关于设计调整(更改)本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量及造价按本合同第三条进行增减。第五条保修期1.保修期:从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年,工程部分保修期为一年。2.成活率:植物管护移交时按行规达到95%的成活率。第六条双方的责任(一)甲方责任:1.保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;2.合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;3.负责协助办理施工的各项进场手续。4.负责协调现场各施工单位间的关系;5.若施工变更应以书面形式通知乙方;6.按合同规定时间按时付款。(二)乙方责任:1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理

      3、;3.文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;4.负责施工中的成品保护;第七条甲、乙双方现场代表及责任1.甲方现场代表:甲方代表作为现场签证代表;2.乙方现场代表:乙方代表作为接受甲方书面通知的代表第八条材料的认定及采购1.乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。2.设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。第九条违约责任(一)甲方违约责任:1.甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的5向乙方支付逾期违约金。(二)乙方违约责任:乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的5向甲方支付违约金。第十条争议解决方式在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签字盖章后生效。第十二条未尽事宜

      4、,双方协商解决。第十三条本合同一式四份,双方各执二份,均具同等法律效力。甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_代表人:_ 代表人:_本合同签订日期_年_月_日园林施工合同律师版(二)建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)经甲、乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行院内园林绿化工程施工,本着互相协作,紧密配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。一、工程内容和承包方式:1、工程内容包括苗木、土方工程。2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案。二、工程造价:乙方按工程施工范围、施工提交一份工程预算书,按园林建筑、绿化类工程标准收取,人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行,工程造价为人民币_元(大写元整)。注:附价格表一份。三、付款方式:工程完工甲方初验合格后付工程款的90%款额,剩余款额保活期满一次性付清。(保活期一年)四、双方责任:1、施工中甲方应对乙方提供地下埋伏线路及管路有关2、花苗成活率不可控制,乙方应及时更换。(一)甲方责任:1、甲方无偿给乙方提供水源、电源。2、组织工程竣工验收,并按合同规定

      5、办理结算。(二)乙方责任:1、按施工有关施工技术规范进行施工。2、承担绿化工程完工后保养责任,保证绿化工程苗木成活率100%。3、工程竣工后清理现场,做到工完场清。五、本合同一式四份,双方签字生效,各执二份,具同等效力。甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_代表(签字):_ 代表(签字):_年_月_日园林施工合同律师版(三)发包人(全称):法定代表人:住所:联系电话:承包人(全称):法定代表人:住所:联系电话:依照_、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下列建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:二、工程承包方式:三、工程工期:1、本工程计开工时间_年_月_日。2、本工程预计完工时间_年_月_日。3、如遇不可抗剂因素和自然灾害,或甲方原因,影响施工,经甲方签证后可顺延工期。4、因乙方原因拖延工期,按每拖延一天,乙方应向甲方交违约金人民币_元。甲方可从乙方的工程款内扣付。四、园林施工工程价款1、合同价款:经甲乙双方协商,本工程承包范围内合同价款暂定为_万元整,竣工后据实结算。2、合同价款涵盖内容为:(

      6、1)绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、_护等全部内容。(2)绿化土方平整及换、填土,渣土外运由甲方及监理工程师到现场测量后,方可外运。五、工程质量标准1、所栽苗木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;2、施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;3、乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;4、乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。5、乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木24个月,其间发生的费用由乙方负担。六、甲方责任1、监督检查工程质量、进度、负责施工过程、设计变更等的签证。2、协调好各专业与绿化施工之间的关系。3、工程竣工后组织工程验收,并按合同约定审定竣工结算。4、按合同约定支付工程款。七、乙方的责任1、按甲方审定的设计图纸、工程量清单及国家有关园林绿化施工技术规范进行施工。2、现场施工中,如有设计及品种修改,需接甲方书面变更通知单后实施。3、乙方需办理好施工

      7、的一切相关手续,服从当地政府主管部门的监督和管理,费用自理。4、已竣工工程未交付甲方之前,负责已完工工程的保护工作。5、施工中由于乙方施工原因发生的安全事故,概由乙方负责。6、施工中乙方应注意对施工现场已有的建筑物及地下、地上市政配套设施及电缆沟进行保护,如因乙方原因造成的损失及严重后果,概由乙方负责赔偿,并承担一切责任。7、乙方未经甲方书面同意,不得将本工程转让或分包其他单位,否则甲方有权终止合同。8、全部工程完工后,乙方负责清运绿化所产生的垃圾,做到工完场清。八、工程价款的支付方式苗木栽植完毕,余款在养护期满,验收合格并移交甲方完毕后全部付清。九、材料的提供1、工程所需的苗木由乙方自行采购,到现场后,必须经甲方检查,确认符合设计,并得到甲方签字认可后,才能栽种。2、乙方所购苗木必须是新鲜、树杆挺直、树形好、植株健壮。枝叶茂盛丰满,无病症现象。3、工种所用材料,必须先向甲方提供样品及各种资料,经甲方检查,确认符合设计要求后,才能进场。进场后,必须及时向甲方报验,经检查合格后,才能施工。十、工程验收1、施工质量等级验收评定执行当地园林绿化工程质量检验评定标准有关规定,本园林绿化工程施工

      8、质量要求能满足上部苗木正常成活为质量标准,其园林绿化标准达到预期设计的效果。因乙方施工原因造成的苗木枯死,乙方无条件重植。2、工程具备竣工验收条件,乙方按国家和本市的有关规定,向甲方提供竣工图四套,电子文档一套,甲方代表收到相关的资料后,组织有关部门验收,并在验收后的14天内给予批准或提出整改意见,乙方按要求整改并承担由自身原因造成的相应损失。3、乙方每道工序都应向甲方报验,经甲方检查、签证后才能施工下道工序。十一、养护责任2、乙方应向甲方递交两年养护期的绿化工程养护计划书。3、如乙方派人养护苗木工作不力,造成苗木枯死,乙方应补种。4、因死亡而重新更换的苗木,需经过一年的养护后予以确认。十二、违约责任1、违约的处理:合同双方的任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿。2、违约造成工期延误责任分担:甲方违约,工期相应顺延;乙方违约,工期不得顺延。3、违约金的标准:合同履行中任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约造成的损失,除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外,还必须向对方支付合同价款3%的违约金。十三、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议时,有双发当事人协商解决,协商不成的,依法向工程所在地人民法院起诉。十四、其他1、发包人、承包人履行合同全部义务后,发包人向承包人签发履约证书,本合同即告终止。2、合同的权利义务终止后,发包人、承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。3、本合同正本_份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存_份。4、双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本合同内容具体化、补充或修改,其效力同本合同。发包人:(公章)委托代理人:电话:传真:开户银行:账号:编码:_年_月_日承包人:(公章)委托代理人:电话:传真:开户银行:账号:编码:_年_月_日园林施工合同律师版(四)建设单位:(以下简称甲方)承建单位:(以下简称乙方)经甲乙双方充分协商,甲方将下列工程任务委托乙方进行施工承包,为明确双方责任,

      《园林施工合同律师版(七篇)》由会员M****1分享,可在线阅读,更多相关《园林施工合同律师版(七篇)》请在金锄头文库上搜索。

      点击阅读更多内容
    最新标签
    监控施工 信息化课堂中的合作学习结业作业七年级语文 发车时刻表 长途客运 入党志愿书填写模板精品 庆祝建党101周年多体裁诗歌朗诵素材汇编10篇唯一微庆祝 智能家居系统本科论文 心得感悟 雁楠中学 20230513224122 2022 公安主题党日 部编版四年级第三单元综合性学习课件 机关事务中心2022年全面依法治区工作总结及来年工作安排 入党积极分子自我推荐 世界水日ppt 关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见 空气单元分析 哈里德课件 2022年乡村振兴驻村工作计划 空气教材分析 五年级下册科学教材分析 退役军人事务局季度工作总结 集装箱房合同 2021年财务报表 2022年继续教育公需课 2022年公需课 2022年日历每月一张 名词性从句在写作中的应用 局域网技术与局域网组建 施工网格 薪资体系 运维实施方案 硫酸安全技术 柔韧训练 既有居住建筑节能改造技术规程 建筑工地疫情防控 大型工程技术风险 磷酸二氢钾 2022年小学三年级语文下册教学总结例文 少儿美术-小花 2022年环保倡议书模板六篇 2022年监理辞职报告精选 2022年畅想未来记叙文精品 企业信息化建设与管理课程实验指导书范本 草房子读后感-第1篇 小数乘整数教学PPT课件人教版五年级数学上册 2022年教师个人工作计划范本-工作计划 国学小名士经典诵读电视大赛观后感诵读经典传承美德 医疗质量管理制度 2
    关于金锄头网 - 版权申诉 - 免责声明 - 诚邀英才 - 联系我们
    手机版 | 川公网安备 51140202000112号 | 经营许可证(蜀ICP备13022795号)
    ©2008-2016 by Sichuan Goldhoe Inc. All Rights Reserved.