电工工程承包合同范本

1、最新电工工程承包合同范本【正式版】发包方： （ 以下简称甲方）法定代表人： 通讯地址： 联系方式： 银行账户： 银行卡号 : 承包方： （ 以下简称乙方）法定代表人： 通讯地址： 联系方式： 银行账户： 银行卡号 : 签订地点： 风险告知： 作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法， 该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;对方委派代表签约人的，应该要确认签约人的资格，若是委托代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、 社会信誉等以确定其履约能力， 必要时可以去参观承包方正在施工的现场。 楼的所有水电工分项工程承包给乙方施工，为维护双方的利益，保证工程的顺利进行，依据中华人民共和国合同法以及建筑工程质量管理相关条例 ，甲、乙双方在平等互利的基础上达成如下协议：第一章：专用条款第一条：分包项目内容1. 本工程所有水、电的工作内容 。及时提供材料计划。风险告知： 关于材料提供的事项， 合同中提供了几项可供选择的方式。 既有约定由承包 方包

2、工包料的形式， 也有承包方包工部分包料、 或者承包方包工甲方包料的形式。 具体的选择方式有合同双方经协商一致自行选择， 但在这里需要提醒的是， 在由承包方提供材料的情况下， 承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准， 有质量检验合格证明， 同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。2. 负责现场所有临时水电安装、维修，排除小型机械故障。3. 负责各工种的机械及临时用电的安装、拆卸。4. 按照图纸及变更、规范、强条规定进行操作。5. 加班必须有电工值班，确保现场不断电 . 配合安全员做好各种报验准备。第二条：施工要求1. 现场清理，楼层清理。2. 负责材料按指定位置归堆，保持现场材料堆放整齐。3. 应节约原材料，杜绝材料浪费。4. 要积极配合甲方做好每道工序的验收工作，力求一次性通过，如验收通不过，及时返工。否则甲方将追究由此造成的工期拖延责任。验收费用由乙方承担。5. 雨具，劳动保护用品自备，不得影响雨季及安全施工。第三条：工程质量标准力创武汉市优良（黄鹤杯）工程，文明样板工地，乙方施工必须达到建筑规范标准，否则按合同价的 80%结算。第四条：

3、劳务费及支付办法按建筑面积计算 ，承包单价为 元 /m2 ，主体封顶后付总造价的 80%，余款到竣工结算后一次付清，如果中途退场，按所做的工作量按上述单价的50%结算付给乙方。工程完工或者春节乙方应该确保工人有序退场。 不得以各种方式讨要工钱。 否则甲方有权要求乙方解除合同关系， 拒付工程款， 不退还履约保证金， 并且按恶意欠薪罪交由法律机 关处理。第二章：通用条款第一条：进场人员1 .乙方进入施工现场人员要有身份证明，向甲方提供进场人员花名册，花名册中应有姓名、性别、身份证号码、出生年月、常住地址、联系方式等内容。2 . 乙方进场人员不得少于 人 / 天，如乙方减少人员须经过甲方同意，否则甲方有权采取必要措施。3 .乙方或其指定全权委托人（ ） 必须常驻工地指挥施工，配合甲方把好工程质量关、进度关、 安全关。 不论任何原因， 乙方或其指定全权委托人有事外出都必须经甲方工地负责人批准后方可离开，时间不得超过4 小时，否则甲方有权按离场时间 30 元/小时罚款（从乙方的劳务承包费中扣，以下罚款均按此办理）。4，乙方负责提供：劳务分包资质证书，营业执照，上岗证，特种工作业证，劳务分包备案证

4、。第二条：工地管理1 .乙方人员必须遵纪守法， 服从建设方、 监理方及甲方的管理， 严格遵守工地规章制度。如发生打架滋事行为，处以 500 元/次的罚款，情节严重的交当地派出所处理。2 .乙方人员应爱护工地财产，不得有偷盗行为，工人外出必须经甲方人员检查所带物品后方能离开，如发现偷盗行为罚款500 元/次，情节严重的交当地派出所。3 .讲文明，施工现场必须每天按照文明施工要求进行清理，如通不过行业主管部门的文明施工现场检查，罚款1000 元/次。生活区应每天打扫干净，收拾整洁，不得随地大小便，不得乱扔乱倒垃圾，如有违反，情节严重的，罚款200 元/次。4 .乙方施工任务由甲方分配，密切配合其他工种，不得对其他工种造成施工障碍，如造成其他工种的施工延误，甲方将根据其他工种的损失追究乙方的经济责任。5 .乙方应按时参加甲方组织的各种会议，并落实好会议精神。第三条：施工安全1 . 乙方配备 1-2 名以上兼职安全员上报甲方并参加培训，严格执行安全规范及安全交底。2 .乙方人员在施工中应遵守工程建设安全生产管理规定，牢固树立安全第一的原则，严格按安全标准进行施工， 并随时接受行业检查人员依法实

5、施的监督检查， 采取必要的安全防护措施（乙方自备符合要求的安全帽、安全带），消除事故隐患。3 . 严禁设备带病作业。发现安全隐患及时停止操作并报甲方安全员或项目部处理。如因不听指挥，野蛮施工所造成的一切后果由乙方负责。4 .非他方原因发生的一切安全责任事故均由乙方承担，不得与甲方发生纠葛，甲方只作人道主义慰问。5.注意安全用电。未经甲方同意，乙方人员不得随意接电，否则罚款500 元/次。第四条：工程质量乙方所分包的工程质量须达到优良标准。 乙方应保证工程质量， 如造成质量事故由乙方 承担材料费及返工费用并负责返工达到验收标准。 如造成工期延误， 还将追究乙方的经济责 任。第五条：工程工期1 .本工程乙方分包项目的工期为 个有效工作日， 乙方应保证工程工期并力争提前完成。非天气原因及他方因素影响，工期每拖延一天罚款1000 元。天气原因及他方因素影响的工日，双方办理签证，未签证的延期工日无效。具体开工日期以甲方书面通知为准。2 .无论何种原因乙方未完成工程量而中途要求退场，作违反合同处理，甲方不予结帐。如乙方人员技术素质差、 自备材料跟不上造成分段工期与计划工期相差超过5 天， 甲方有权

6、责令乙方退场，乙方同意甲方按所完成工程量的60%结帐。乙方不能拒不退场而无理纠缠，否则甲方将追究乙方法律和经济责任。3 .工程开工前，甲乙双方根据建设方的工期要求制定施工进度计划并办理签字手续，其效力等同于本合同。4 .服从大局，无条件参加甲方组织的突击性工程任务，乙方不得讨价还价。5 .工期紧张时，乙方应自觉安排加班。第六条：质量保修1 .本分包工程质量保修期为与总包方保修合同保修期同步。2 .保修金为劳务费总额的 %，无质量问题，保修期满后30 日内全额返还。风险告知： 为了保障发包方的合理利益， 在合同中应当明确约定对建设工程的检查与验收手续。 在建设合同中应当约定， 工程竣工后承包方应通知发包方验收， 发包方在合理时间内组织验收， 并办理验收移交手续。 如果发包方不能在规定时间内组织验收， 及时通知承包方另行安排时间验收。 若发包方在验收时发现不符合质量标准的， 可要求承包方赔偿或返工。第七条：违约责任在乙方发生下列情况之一时， 甲方可以随时解除合同并将乙方清退出场， 乙方必须自行退场并付清所属人员的劳务工资，甲方按乙方所完成量的 60%给予结算，同时本合同终止，乙方应在甲方退

7、场通知后叁天内无条件退场，借口拖延每天罚款壹仟元;违反法律、法规和治安管理条例的 ;严重违反甲方的规章制度、违反劳动纪律且屡教不改的 ;施工过程中，经相关人员连续叁次检查达不到甲方对工期、质量、安全生产的要求的违反操作规程，经教育不改的 ;乙方因技术力量。中途发生较大的质量事故及乙方技术力量不足，施工质量差的 ;多次不服从甲方管理人员合理指挥调配的 ;乙方现场管理人员未经请假连续三天不在工地，或把该工程再次进行转包的。第七条：其它事项1 .乙方签订合同时必须交纳 元信誉保证金，工程竣工验收后全额退还。进场时间由甲方通知，在规定时间未进场合同作废，乙方的信誉保证金不退。2 .本合同未尽事宜按国家现行法律法规及建筑行业规范执行。3 .甲乙双方发生争议应协商解决，协商不成的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。风险告知： 关于争议解决方式的约定， 可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。4 .此合同一式两份，甲方、乙方各执一份，属自愿签订，签字生效。发包方（公章）： 承包方（公章）： 法定代表人（签章 ）： 法定代表人（签章 ） ： 5 年月日 年月日承包工程合同的注意事项一、关于发包人与承包人：1、对发包方主要应了解两方面内容：主体资格，即建设相关手续是否齐全。履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。2、对承包方主要了解的内容有：资质情况；施工能力；社会信誉；财务情况。承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同 .上述内容是体现履约能力的指标，应认真的分析和判断。二、合同价款应注意：1、 协议书第5 条“合同价款”的填写，应依据建设部第 107 号令第 11 条规定，招 标工程的合同价款由发包人、 承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。 非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定。 ”2、合同价款是双方共同约定的条款，要求第一要协议，第二要确定。暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款，约而不定的造价不能作为合同价款。三、发包人工作与承包人工作条款应注意：1、双方各自工作的具体时间要填写准确。2、双方所做工作的具体内容和要求应填写详细。3、双方不按约定完成有关工作应赔偿对方损失的范围、具体责任和计算方法要填写清楚。

《电工工程承包合同范本》由会员cl****1分享，可在线阅读，更多相关《电工工程承包合同范本》请在金锄头文库上搜索。