施工合同模板集锦5篇

1、施工合同模板集锦5篇现今许多公民的维权意识在不断增加，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避开不必要的争端。那么我们拟定合同的时候须要留意什么问题呢？以下是我整理的施工合同5篇，仅供参考，欢迎大家阅读。施工合同 篇1发包人（全称）：广州市嘉华投资有限公司承包人（全称）：惠州市东江建筑安装工程总公司广州分公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称： 广州嘉华医院(暂定)室内装修工程工程地点：广州市天河区车陂路6号工程内容：详见招标图纸及工程量清单。工程立项批准文号： 资金来源：自筹二、工程承包范围及承包方式承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。发包人有权依据工程实施状况对承包范围进行适当调整。承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包平安、包文明施工。综合单价包干，措施项目按合价包干。综合单价因市场价格改变、人员工资、福利调整以及其他政

2、策性文件的下达而调整超过5%时，则作相应的调整。5%内综合单价不作调整。三、合同工期开工日期：20xx年 3 月日（暂定开工日期，详细以建设单位开工令为准）。 竣工日期：20xx年 6月日前竣工。 合同总工期： 日历天四、质量标准：工程质量标准：符合国家有关施工质量验收标准（依据工程的特点为：合格）。五、合同价款招标范围内工程合同价暂按中标价，暂计为（大写）：玖佰壹拾捌万捌仟陆佰伍拾陆元零角零分（人民币）（9,188,656.00元）。六、组成合同的文件1.本协议书中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。 2.下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并互为补充和说明的,如上述各部分存在不一样之处,以先后排列次序为优先。（1）本合同协议书 （2）中标通知书（3）招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说明等）（4）投标书及其附件（5）本合同专用条款（6）本合同通用条款（7）图纸（8）标准、规范及有关技术文件双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同通用条款、专用条款中分别给予它们的定义相同。八、承

3、包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在保养期内担当保养责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。十、合同生效合同订立时间：20xx年 3 月23 日合同订立地点： 广州本合同双方约定 自签字盖章之日起生效。发 包 人： 承 包 人：法定代表人（或授权代表）： 法定代表人（或授权代表）：联 系 人： 联 系 人：联 系 电 话： 联 系 电 话：传 真： 传 真：开 户 银 行： 开 户 银 行：帐 号： 帐 号：施工合同 篇2甲方：身份证：乙方：身份证：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方确定将公司全部外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务，依据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条 工程概况1、工程地址：2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约 平方米3、工程开工日期：4、工程竣工日期：5、工程承包方式：包工6、工程总天数： 天，雨天顺延。其次条 工程价款工程价款根据每平方米 元包工计算（大写） （ 元，以实际测量面积计算）。增加工程，增加造价；削减工程，削减造价。第三条 质量要求1、工程验收标准：依据业主要

4、求2、施工中，甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。3、凡由男方选购的材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。4、乙方要细心施工，确保颜色一样，如不能保持颜色一样，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行担当，甲方不担当任何责任。第四条 付款方式合同签订后，甲方在乙方开工 天内付工程款 （ ），施工完成后再付款 （ ），经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺： 年 月 日前结算清晰工程的余款。第五条 工程工期乙方应按期完工，假如延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。第六条 工程验收双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。第七条 其他事项本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。1、乙方在承包过程中应严格执行国家平安生产法律法规及施工规程，做到平安生产，文明施工。2、甲方义务给乙方施工人员（3人）购买每人300元意外保险。3、乙方在承包过程中发生的全部事故责任均由乙方自行担当，因事故导致的人身损害和财产损失及其他全部损失均由乙方负责赔偿，甲方不担当任何责任和赔偿（甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10，实际财产损失50补

5、偿）。第八条 违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第九条 争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。第十一条 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：电话： 电话：签约日期： 年 月 日施工合同 篇3甲方(业 主)：_乙方(承包方)：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消费者权益爱护法以及其它有关法律、法规的规定，遵循公允、诚恳信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一样，订立本合同。一、工程概况装饰工程施工地点施工内容：_承包方式：_合同总工期_天，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工。合同总价款(金额大写)：_其中：人工费_元;材料费_元。(见附表一)二、双方工作1.甲方工作1.1 开工前，向乙方供应装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施，并经乙方书面确认。1.2 办理本工程施工所涉

6、及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。1.3 向乙方供应施工需用的水、电、气等设备，并说明运用留意事项。协调做好垃圾清理等工作，并担当相应费用。2.乙方工作2.1 根据甲方的意图和要求，向甲方供应施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。2.2 乙方指派_(姓名)为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。2.3 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。2.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、平安操作规程、防火及环保规定。2.5 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。三、工期1.工期延误1.1 因以下缘由造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：(1)甲方不能按约定供应开工条件。(2)设计变更和工程量改变。(3)甲方同意工期相应顺延的其它状况。1.2 由于甲方缘由导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_元。1.3 由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_元违约金。四、工

7、程价款支付开工日前三天，甲方支付总价款的_%，计_元;工程日期过半，甲方再支付总价款的_%，计_元;验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部分，计_元。五、材料供应1、甲方供应材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表(见附表二) .甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成损失的，由甲方担当责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并担当由此造成的损失。2、乙方选购的材料乙方选购的材料、设备，必需有材料设备表，(见附表三)注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方选购的材料、设备与材料设备表不符，不得运用。如乙方未经甲方同意擅自运用，造成的损失由乙方负责。六、工程变更在工程施工过程中甲方提出设计修改看法及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单(见附表四)后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，

8、甲方应负责赔偿。施工合同 篇4建设单位：施工单位：日 期：施 工 合 同 书 建设单位(以下简称甲方)：施工单位(以下简称乙方)：甲乙双方经同等协商，本着相互合作、紧密协作、分工负责的原则，就(城市碧园公寓b、c栋玻璃幕墙工程)达成以下条款，以便共同遵守。第一条：工程范围、造价数量、单价、总价 1.1 工程范围：“城市碧园公寓b、c栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透亮玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：mc42、mc39、mc41、mqc63、mqc63a、mqc64、mqc53、mqc54、mqc72、mqc65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透亮白玻幕墙。1.2 工程单价：(详见后附报价书之报价明细表)1.3 工程数量及总价合计：(详见后附报价书之工程报价总表)1.4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工绽开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料改变等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。1.5 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。其次条：工程用料 2.1 玻璃：幕墙的玻璃采纳东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透亮钢化玻璃及6mm透亮钢化白玻，按乙方供应的玻璃样板确认。2.2 铝合金型材：均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-t5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满意aa15级要求，按乙方供应的样品确认。2.3 硅酮结构胶及密封胶：选用郑州中原胶厂产的mf811硅酮结构胶及mf889硅酮耐候密封胶，按乙方

《施工合同模板集锦5篇》由会员大米分享，可在线阅读，更多相关《施工合同模板集锦5篇》请在金锄头文库上搜索。