阳江核电厂3-6号机组明渠工程资格预审文件

1、（项目名称）施工招标资格预审申请文件申请人：_ （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日1目录一、资格预审申请函二、法定代表人身份证明 三、授权委托书 四、申请人基本情况表 五、近三年财务状况表六、近五年已完工的类似海工项目情况表 七、在建类似海工项目情况表 八、核电类似项目情况表 九、近年发生的诉讼及仲裁情况 十、质量安全事故十一、投标意向确认函 十二、其他材料一、资格预审申请函中广核工程有限公司 （招标人名称）:1、按照资格预审文件的要求，我方（申请人）递交的资格预审申请文件及有关资料，用于贵方（招 标人）审查我方参加（项目名称）施工招标的投标资格。2、我方接受贵方的授权代表进行调查(包括源地评审)，以审核我方提交的文件和资料，并通过我方 的客户，澄清资格预审申请文件中有关财务和技术方面的情况。3、本申请在充分理解下述情况后作出： (1)资格预审中合格申请人的投标，必须以其资格预审材料为前提； (2)贵方保留下述权利：a.更改本项目合同的规模和金额。在这种情况下，投标仅面向资格预审合格且能满足变更后要求的申 请人；b.拒绝或接受任何申请；(3)贵方将不对其上述

2、行为承担责任，也无义务向申请人解释其原因。4、我们在此声明，所递交的资格预审申请文件及有关文件内容完整、真实和准确，如某些方面与事 实不符，贵方有权取消我们的资格预审资格。申请人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 电话： 传真： 申请人地址： 邮政编码： 年 月 日二、法定代表人身份证明申请人名称： 单位性质： 成立时间： 年 月 日经营期限： 姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （申请人名称）的法定代表人。特此证明。申请人： （盖单位章） 年 月 日三、授权委托书本人 （姓名）系 （申请人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为 我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改 （项目 名称）施工招标资格预审申请文件，其法律后果由我方承担。委托期限： 。 代理人无转委托权。 附：法定代表人身份证明申请人： （盖单位章） 法定代表人： （签字） 身份证号码： 委托代理人： （签字） 身份证号码： 年 月 日四、申请人基本情况表公司名称总部地址企业法人企业性质上级主管部门技术负责人及职称25企业在编职工人数资金情况全员人， 其中：技术工人人高级人，中级

3、人 工程技术人员人高级人，中级人固定资产万元 自由流动资金万元企业技术等级及证号工商营业执照证号 开户银行及帐号主要自有施工机械工程所在省、市 的分支机构情况 (如有)地 址分支机构名称是否有独立法人资格负责人 总计人，其中：职工人数技术工人人，高级人，中级人工程技术人员人，高级人，中级人1、 组织机构框架图；2、 参、控股情况说明；3、股权结构说明书（表）。附：(1)营业执照；(2)组织机构代码证；（3）企业资质证书；（4）安全生产许可证；(5)税务登记证；(6) 股权结构的股东名册或公司章程或第三方验资报告。上述材料均为彩色扫描输出件。附：项目经理简历表应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险、劳动合同、任职证明等，管理过的项目业绩 须附合同协议书。上述材料均为彩色扫描输出件。姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话27五、近三年财务状况表单位：资产及负债年度 项目备注总资产流动资产速动资产总负债流动负债营业额及利润年营业额营业利润净利润主要财务指标资产负债率流动比率速动比率销售利润率净资产收益率注：

4、1 速动资产=流动资产-存货-预付帐款-待摊费用-待处理流动资产损失。2 在计算各比率时，同时请提供计算公式。3 应附近三年经注册会计师事务所出具的审计报告和财务报表，为彩色扫描输出件。包括：资产负债表、损 益表、现金流量表及附注。以及 2011 年最近一期的财务报表，并提供相应的联系人信息。六、近五年已完工的类似海工项目情况表（单项合同价在 7000 万元以上）1合同号合同名称工程地址2发包人（请详细说明发包人地址、联系电话及联系人）3监理（请详细说明监理人名称、总监理工程师及电话）4项目描述（请详细说明所承担的合同工程内容，如工程承包主要范围、工程规模（包括主要工程量）等）5合同身份（注明其中之一）独立承包人分包人 联合体成员6合同总价7项目经理8开、竣工时间9工程质量10备注注：1. 每项合同须单独具表，无相关证明的，评审时将不予考虑。2. 附：中标通知书（招标工程）、合同协议书(含招标人及承包人名称、项目名称、标准、规模、金额和合同 签订时间等内容)、合同工程量清单、工程质量核定书或工程交工验收证书彩色扫描输出件。七、在建类似海工项目情况表（单项合同价在 5000 万元以上）1

5、合同号合同名称工程地址2发包人（请详细说明发包人地址、联系电话及联系人）3监理（请详细说明监理人名称、总监理工程师及电话）4项目描述（请详细说明所承担的合同工程内容，如工程承包主要范围、工程规模（包括主要工程量）等）5合同身份（注明其中之一）独立承包人分包人 联合体成员6签约合同价7项目经理8开工时间及计划竣工日期9备注注：1、对在建工程，申请人必须附上该工程的中标通知书、合同协议书、合同工程量清单彩色扫描输出件。八、核电类似项目情况表1合同号合同名称工程地址2发包人（请详细说明发包人地址、联系电话及联系人）3监理（请详细说明监理人名称、总监理工程师及电话）4项目描述（请详细说明所承担的合同工程内容，如工程承包主要范围、工程规模（包括主要工程量）等）5合同身份（注明其中之一）独立承包人分包人 联合体成员6签约合同价7项目经理8开工时间及计划竣工日期9备注注：1、 对在建工程，申请人必须附上工程的中标通知书、合同协议书、合同工程量清单彩色扫描输出件。2、 对完建工程， 申请人须附上中标通知书、合同协议书、合同工程量清单、工程质量核定书或工程 交工验收证书彩色扫描输出件。3、对在表六、表七

6、中已提供的资料，不需再提供。九、近年发生的诉讼及仲裁情况（如有）时间裁决情况客户名称、争议事件、诉讼或仲裁原因争议金额注：1.须随附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。十、质量安全事故（如有）详细说明申请人或合作伙伴近三年内是否因重大质量、安全事故受到行政处罚并在处罚期。十一、投标意向确认函 中广核工程有限公司 ：若通过贵司关于本工程的资格审查，我司确认将参加本工程的投标，否则贵司可拒绝我司关于中广 核后续项目的投标申请。申请人： （盖单位章） 年 月 日十二、其他材料1、请根据第三章补充资格评审所需的其它资料，如未补充或补充不全，相关项评分按 0 分计。2、申请人不得随申请文件附送与资格审查无关的宣传资料，此类资料在资格评审时不予考虑。第五章 项目建设概况一、项目说明本工程位于广东省阳江市阳东县东平镇，工程范围包括 36 号机组明渠及排水箱涵、34 号机组下 游围堰拆除、56 号机组下游围堰拆除及改建恢复、36 号机组 CC 井开挖、34 号机组泵房直立墙基 础开挖等工程。主要工程量：土石方开挖约 200 万方、石料（规格石、碎石等）约 60 万方、混凝土工程约 5 万方。 工程工期：2011 年 9 月2014 年 12 月，约 40 个月。二、建设要求必须建立有效的质量管理体系，工程质量要求为满足国家规定的质量验收标准；在约定工期内完成工 程施工；建立健全环境、职业健康安全管理体系运作，满足现场安全要求。

《阳江核电厂3-6号机组明渠工程资格预审文件》由会员M****1分享，可在线阅读，更多相关《阳江核电厂3-6号机组明渠工程资格预审文件》请在金锄头文库上搜索。