电子文档交易市场
安卓APP | ios版本
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本

油漆买卖合同

48页
  • 卖家[上传人]:cl****1
  • 文档编号:494215136
  • 上传时间:2022-07-24
  • 文档格式:DOCX
  • 文档大小:31.06KB
  • / 48 举报 版权申诉 马上下载
  • 文本预览
  • 下载提示
  • 常见问题
    • 1、油漆买卖合同范本甲方:法定代表人:乙方:法定代表人:经甲、乙双方共同协商,一致同意油漆购销达成以下条款,作为双方履行买卖合同之准则:风险提示:标的物信息买卖合同中应根据标的物的类型,在合同中将其特定化。防止因产品约定不清,而产生纠纷。数量、价款要明确,包括数额的计量单位,大多数事项应由双方协定,同时需要标出标的物的单价、总价,币种、支付方式及程序等,各项须明确填写,不得含糊。一、产品基本情况产品名称:规格:数量:单价:二、质量要求:质量达到国家标准,如有异议十五日内提出,甲方包退包换。风险提示:履行期限、地点和方式履行期限、地点和方式要明确,履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担,而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题;履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施,产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。如:有的合同对履行期限作出模糊约定,如“一个月内履行完毕”,但从何时起算一个月没有约定,这就容易使双方产生歧义,都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化,约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。三、运输方式及承担费

      2、用:_运输,_方承担运费。四、供货方式及期限:甲方根据乙方的订购单供货给乙方,乙方必须把交货计划5天前通知给甲方。甲方组织车辆,按乙方要求的日期交货。风险提示: 交货地点对于“交货地点”应当明确约定,因为它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险承担问题。一一般情况下,标的物的所有权自交付时转移,风险承担随之转移。如:在合同中约定交货地点为卖方的仓库,则意味着该货物一旦出库,其毁损、灭失的风险则转移到买方处,因此,在签订合同时,对于交货地点的选择上,应慎重对待。五、交货地点、方式:货物送至乙方指定的厂房。六、结算方式:货到付款。风险提示: 违约责任违约责任要条款化,在出现违约情形时,能有效执行,避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊,不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定,支付违约金10万元”,这个约定就太过笼统,实务中很难操作。具体应明确,违反合同的哪条约定,应承担何种违约责任,如:质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等,不同违约情况应制定相应的违约责任,另外,违约金的数额要具体化、数字化,以便于向违约方主张。七、违约责任:1、违反本合同的约定,或无故终止

      3、合同视为违约。违约方应按合同法的有关规定,承担违约责任。2、在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约。3、违约金的计算方法:如果任何一方单方面终止合同,应向另一方支付相当于合同总金额百分之_的违约金;如果乙方逾期付款,应向甲方按日支付相当于逾期付款部分百分之_的违约金,但最高不超过延迟总价的百分之_。如果甲方逾期交货,应向乙方按日支付相当于逾期交货部分的百分之_的违约金,但不得超过延迟交货部分的百分之_。八、合同终止甲方或乙方如要提前终止本合同,应提前30天正式书面并电话通知对方,双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。风险提示:争议解决方式合同双方一旦发生争议,协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式,则需要当事人双方约定,如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会,否则就会因约定不明而致约定条款无效。当然双方也可以约定管辖的法院,而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一,而不能随意选择,否则该条款无效。九、争议的解决若在本合同执行过

      4、程中发生争议,由双方协商解决;若协商不成,双方均可向起诉方所在地人民法院提起诉讼。十、本合同一式_份,甲方_份,乙方_份,具有同等法律效力,合同经甲乙双方签定盖章生效。风险提示:证据保留注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件,交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料,一旦发生纠纷,这些证据都将有可能成为有力的事实证据。甲方(公章):法定代表人(签字):_年_月_日乙方(公章):法定代表人(签字):_年_月_日延伸阅读油漆施工合同范本这篇关于油漆施工合同范本,是编辑为您整理的,希望对您有所帮助!油漆施工合同范本以下内容从原文随机摘录,并转为纯文本,不代表完整内容,仅供参考。委托方(以下简称甲方): 施工方(以下简称乙方):甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:工程地址:_ 工程内容:详见合同附件一。 委托方式:采取甲方提供材料,乙方包清工的委托方式。 工程工期:1、开工日期: 年 月 日,(以乙方工人

      5、开工算起)。 2、竣工日期: 年 月 日,(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。 五、工程总造价: 万 仟 百 拾 元。 六、甲方的权利和义务:甲方负责自行采购施工材料,其所购材料应符合国家规定的有关标准,其材料必须在协会会员店铺采购,油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。 甲方采购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。 甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时需要使用公123、棕眼及缝隙必须全部刮平,做清漆时棕眼及缝隙应与面板颜色相近。4、油漆表面上不允许有流挂、皱皮、针眼孔、气泡。5、油漆颜色基本一致、无刷纹。表面应平整、光滑,光泽均匀。6、做清水漆时应做到木纹清晰,颜色基本一致,无刷纹,在*米线外目测。7、装饰线分色线偏差不大于1MM,五金配件、玻璃洁净。 注意事项:木门窗、扇上帽头顶面及下帽面底面不得漏刷。 墙面涂刷乳胶漆工艺验收标准(气喷工艺)1、腻子与基层结合坚实牢固,不起壳,无粉化及裂纹。2、 墙面平整,表面平整度偏差不得大于2MM,梁与吊顶两头偏差不得大余3MM。3、在*米距离观测漆膜

      6、,应无明显刷痕、辊痕、没有明显的滚筒痕迹和排笔痕迹4、检查整体墙面,应无少涂、漏涂、漏底、光泽不匀、局部色差、流挂现象等。5、若1间房用2种以上颜色涂装,装饰线分色线偏差不大于2MM。6、逆光观察墙面无明显凹凸,阴角直,阳角挺,阴阳角偏差不大于3MM横平竖直。7、漆面没有污染、没有脏迹存在。12油漆销售合同范本最新需方:(以下简称需方)地址:传真:电话:风险提示:签订前对合作对象的审查,有助于在签订合同的时候,在供货及付款条件上采取相应的对策,避免风险的发生。注意,了解合作方的基本情况,保留其营业执照复印件,如果合作方是个人,应详细记录其身份证号码、家庭住址、电话。了解这些信息有利于我方更好地履行合同,同时,当出现纠纷的时候,有利于我方的诉讼和法院的执行。供方:(以下简称供方)地址:传真:电话:供需双方本着真诚合作、互惠互利的原则,在平等友好的基础上,经过协商签订下列条款以共同遵守:一、产品品种、数量、交货期限1、供方按照需方的涂料订单确定涂料名称、编号、数量、交货期限、保质保量按期交货。风险提示:一般货物毁损、灭失风险随货物所有权转移面转移,属于动产的货物在所有权交付时转移。如:在合

      7、同中约定交货地点为供方的仓库,则意味着该货物一旦出库,其毁损、灭失的风险则转移到需方处,因此,在签订合同时,对于交货地点的选择上,应慎重对待。如果货物送往本地,当明确约定送货地点,这关系到纠纷处理时法院的管辖;如果货物送往外地,则尽量不要写明,而应争取约定由本地法院管辖。此外,合同中应列明收货方的经办人的姓名(签名样本)。这样做的目的是防止经办人离开后,对方不承认收货的事实,给诉讼中的举证带来困难。2、按照交货期限内,交至指定公司仓库。3、供货周期(1)样板和样漆的交付时间:供方在当天中午前收到需方需要调色的色样,当天内完成调色并由快递。货运或其他方式发出给需方。(2)批量供货交付时间:在供方收到需方订货通知单起_个工作日内,由快递货运或其他方式发出给需方,到达时间视路途距离而定,确保在双方约定的时间内到达。二、产品的质量标准供方供应给需方的涂料,满足下列标准:1、供方所提供的产品符合其他协定标准或相关行业标准。2、上述各条款不能包容时,如果有公共标准时,则以公共标准为准。3、双方有特殊要求的,协商制定。三、产品的验收以及质量问题处理风险提示:应对送货、签收、验收事项进行约定,特别是在

      8、发货人或收货人为一方当事人指定的第三人时,一定注意留存发货单、签收单等交易凭证并备注,以防另一方在结算、支付货款、发生质量问题时不承认存在前述交易。为保障供方的合理利益,一般应在销售合同中对需方进行产品检验的时间进行限制规定,即在限定时间内如需方未提出质量问题,则视为检验合格。同时,在机械设备的销售中,同时建议约定需方在质量检验(验收)合格之前,不得使用产品,否则,视为验收合格,供方对此后的质量问题不再承担责任。1、供方向需方交货时,附带本批样板1份。2、需方收到涂料后,如发现颜色、数量有不符的情况,需方应两日内书面通知供方。四、质量异议如双方对产品质量发生异议,以双方认可的色板封样和每批涂料小样为依据,可共同抽样送国家权威涂料机构评定,并以此结论区分双方责任。如出现难以判定的质量纠纷时,双方协商处理,协商不成,同意以国家质量监督机构为鉴定单位,有关质量问题交由该单位检验,并以其检验报告为依据处理纠纷。五、价格与货款支付风险提示:应就对账方式、确认形式,以及付款时间、开具发票等事项进行约定,以防双方在实际履行过程产生分歧,甚至诉讼纠纷。作为供方,应特别注意在销售合同中对需方货款支付时间、金额(应明确是否为含税价)进行明确约定。建议在合同中约定要求需方支付一定金额预付款或定金(不能超过合同总金额的20%),供方才予以发货,或者在合同中约定供方收到需方支付的货款全款后发货。1、涂料的价格有供需双方协商确定,确定后价格表将作为本合同的附件。2、特殊颜色的价格供需双方另行商定。3、价格包括供方运至需方指定地点之前的所有费用。六、货款的确认与支付1、乙方每月_号以甲方(项目部)签字确认的货物清单为限,向甲方(项目部)申请货款支付。甲方(项目部)对乙方要求的款项在_日内核准后,在付款申请书上签字确认,乙方凭此付款申请书要求甲方付款,甲方应于_天内付清双方确认的付款金额。2、因乙方原因造成逾期交货时,货款的结算:当市场价格上涨时,仍按原合同约定单价结算;当市场价格下跌时,按下跌后单价结算。3、货款的支付方式:合同生效后10天内,甲方支付合同总价5%预付款;根据工程进度每月按实际完成工程量75%付款;工程竣工后付至实际发生总价的90%;工程竣工验收合格并通过审计后付至实际发生总价的95%;余款5%待质保期满后10天内付清。注:每月付款

      《油漆买卖合同》由会员cl****1分享,可在线阅读,更多相关《油漆买卖合同》请在金锄头文库上搜索。

      点击阅读更多内容
    最新标签
    监控施工 信息化课堂中的合作学习结业作业七年级语文 发车时刻表 长途客运 入党志愿书填写模板精品 庆祝建党101周年多体裁诗歌朗诵素材汇编10篇唯一微庆祝 智能家居系统本科论文 心得感悟 雁楠中学 20230513224122 2022 公安主题党日 部编版四年级第三单元综合性学习课件 机关事务中心2022年全面依法治区工作总结及来年工作安排 入党积极分子自我推荐 世界水日ppt 关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见 空气单元分析 哈里德课件 2022年乡村振兴驻村工作计划 空气教材分析 五年级下册科学教材分析 退役军人事务局季度工作总结 集装箱房合同 2021年财务报表 2022年继续教育公需课 2022年公需课 2022年日历每月一张 名词性从句在写作中的应用 局域网技术与局域网组建 施工网格 薪资体系 运维实施方案 硫酸安全技术 柔韧训练 既有居住建筑节能改造技术规程 建筑工地疫情防控 大型工程技术风险 磷酸二氢钾 2022年小学三年级语文下册教学总结例文 少儿美术-小花 2022年环保倡议书模板六篇 2022年监理辞职报告精选 2022年畅想未来记叙文精品 企业信息化建设与管理课程实验指导书范本 草房子读后感-第1篇 小数乘整数教学PPT课件人教版五年级数学上册 2022年教师个人工作计划范本-工作计划 国学小名士经典诵读电视大赛观后感诵读经典传承美德 医疗质量管理制度 2
    关于金锄头网 - 版权申诉 - 免责声明 - 诚邀英才 - 联系我们
    手机版 | 川公网安备 51140202000112号 | 经营许可证(蜀ICP备13022795号)
    ©2008-2016 by Sichuan Goldhoe Inc. All Rights Reserved.