1、亲爱的朋友, 很高兴能在此相遇! 欢迎您阅读文档分包工程合同模板, 这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。 相信您通 过阅读这篇文档, 一定会有所收获。 假若亲能将此文档收藏或者 转发,将是我们莫大的荣幸,更是我们继续前行的动力。分包工程合同模板分包工程合同模板 1甲方:乙方:为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务, 促使双方互相 配合协作,共同完成本建设项目,经甲乙双方充分协商,特签订 本合同。一、项目名称:爱建顾园 F8 区智能化工程二、工程地点:宝山区顾村镇刘行菊太路三 、 工程 总价: 人民币 壹佰零 捌万陆 仟贰佰 柒拾元 整 (1086270.00 元 )四、工程范围1、乙方提供全套设备、安装辅助料和线缆至工程现场。2、乙方负责本工程范围内的施工图设计,交甲方审核后由 设计单位出正规施工图。3、乙方负责现场施工安装、系统调试和检测。4、乙方提供全套竣工图纸、技术资料 ( 一式三份 )、并提供 技术培训。5、乙方提供系统验收后二年内的免费维修保养。人为损害 和不可抗力 ( 如:雷击、台风、地震、战争等 )原因造成的设备损 坏除外。五、工程设备六、工期本合同全部工程自 20x
2、年 4 月 1 日开工至 20x 年 9 月 30 日 竣工 (暂定) 。乙方在组织施工过程中, 如遇到下列情况,可以顺 延:1、由于天灾或人力不可抗拒的原因使工程被迫停工;2、甲方提出变更计划或变更施工图使工程不能继续施工;3、由于非乙方责任 (诸如配套工程进度滞后等 ) 致使乙方无 法按正常进度施工 ; 对此,甲乙双方应及时充分协商,并通过书 面形式确定顺延期限。七、甲方职责 甲方按协议条款的要求,一次或分阶段完成以下工作:1、接通施工所需水、电和运输道路 ;2、办理施工所需各种证件、 批件( 证明乙方自身资质的证件除外 );3、向乙方提供有关建筑和室内装饰图纸,向乙方进行设计 4、向乙方提供设备保管和办公场地 ;5、按合同付款办法,按时付款 ;6、协调其他配套工程的进度,保证乙方可以按进度正常施 工。分包工程合同模板 2劳务发包人:劳务承包人:依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法 及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用 的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。一、劳务承包工作对象及劳务内容工程名称:工程地点:分包范围:质量标准:质量评定等
3、级为合格二、工作期限 开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历天数为:天。三、劳务价款1、本工程的劳务价款采用下列方式计算:根据 20x 年省安装工程计价表 ,按实际完成的工程量清 单计算,采用人工定额基价为 37 元/工日,取机械费定额总价的 50%。2、劳务价款的支付(1) 合同生效即支付预付款 30000 元 ;(2) 进度款支付:每月根据本月完成的工程量计算价款, 支付本月完成价款的 60%;(3) 最终支付:工程竣工验收后, 根据劳务结算总价款, 支付至劳务结算总 价款的 95%;劳务结算总价款的 5%作为质量保修金,质量保修期 ( 竣工验收起一年 ) 满后 7 天内,付清 ( 质量保证金不计利息 ) 。四、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1) 本合同 ;(2) 本合同附件 ( 施工图纸、补充协议 );(3) 本工程施工总承包合同 ;(4) 本工程施工专业承包合同。五、图纸 劳务发包人应在劳务承包人现场开工 3 天前,向劳务承包人 提供图纸 2 套。六、劳务发包人义务1、成立与工程相适应的项目管理机构,组织实施施工管理 的各项工作,对工程的工期
4、和质量向劳务承包人进行交底 ;2、除非本合同另有约定,劳务发包人应完成施工前期的下 列工作并承担相应费用:(1) 在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开 工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求 ;(2) 在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路,并 满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、 通讯及施工道路畅通 的时间和质量要求 ;(3) 在施工前向劳务承包人提供相应的地下管网线路资料 ;(4) 在施工前完成办理下列工作手续 ( 包括各种证件、批件、 规费,但涉及劳务承包人自身的手续除外 );(6) 在施工前向劳务承包人提供生产、生活临时设施:满足 生产生活要求,劳务承包人对其设施进行妥善保管 ;3、统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地4、及时提供相应的施工图纸,及时交付应供材料、设备, 所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要 ;5、按本合同约定,及时向劳务承包人支付劳动报酬;6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系,协调现场 工作关系。七、劳务承包人义务1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人
5、负责, 组织具有熟练技术的工人投入工作 ; 未经劳务发包方授权或允许, 不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联系 ; 自觉遵守法律 法规及有关规章制度 ;2、劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月 底前天提交下月施工计划, 有阶段工期要求的提交阶段施工计划, 经劳务发包人批准后严格实施 ;3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施 工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准 ; 科学 安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期 ; 加强安全教 育,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全 ; 严格执 行建设主管部门及环保、 消防、 环卫等有关部门对施工现场的管 理规定,做到文明施工 ;4、自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查 ; 接受劳务发包人随时检查其设备、 材料保管、 使用情况, 及其操作 人员的有效证件、持证上岗情况 ; 与现场其他单位协调配合,照 顾全局 ; 搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作 ;5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的 指令。八、工程量及点工的确认1、现场实际完成的工程量按确认的工程量计算劳
6、务报酬的, 由劳务承包人按月将完成的工程量报劳务发包人, 由劳务发包人 确认,作为进度款的支付依据 ;2、发生的现场点工按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务 承包人及时将提供劳务点工数报劳务发包人, 由劳务发包人确认, 作为工程款的结算依据 ;3、全部工作完成,经劳务发包人认可后 14 天内,劳务承包 人向劳务发包人递交完整的结算资料, 双方按照本合同约定的计 价方式,进行劳务报酬的最终支付。九、争议解决 合同双方在履行合同时发生争议,采取以下方式解决:(1) 双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁 ;(2) 向有管辖权的人民法院起诉。十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。十一、合同份数 本合同正本肆份,具有同等效力,由双方各执二份。 十二、补充条款十三、合同生效 合同订立时间:年月日合同订立地点: 本合同双方约定签字、盖章后生效。 劳务发包人: ( 公章 )劳务承包人: ( 公章) 住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人: 电话:电话:开户银行:开户银行: 帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:其具体条分包工程合同模板 3 发包方 (甲方) : 承包方 (
7、乙方) : 经甲、乙双方共同协商签订此建设工程承包合同, 款如下:、工程项目1、工程名称:2、工程地点:3、承包工程范围及工程量:4、承包期限:年月月日竣工。5、工程承包费用6、乙方必须投入的工种及人数二、工程结算工程竣工经甲、 乙双方共同验收合格后, 甲方一次性支付工 程款。三、工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行验收, 乙方应按 照施工图纸及建设单位要求组织施工, 保证工程质量, 如不符合 质量标准必须返工修理,其工料费损失由乙方承担; 如乙方工程质量低劣且无法挽救,应由乙方负责赔偿全部工料损失。四、安全生产1、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守 安全操作规程, 对甲方提供的安全生产设施, 乙方经检查合格方 可使用, 施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故, 其损失由乙 方负责。2、劳保用品及施工中属于个人使用的工具由乙方自行解决。2、施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事 故由乙方负责。五、材料供应甲方设专人工程材料, 乙方应按照甲方提供的质量要求和材 料配合施工。 乙方施工中浪费及不合理的超出限额部分, 由乙方 负担。六、施工机具1、大型机具由甲
8、方负责,保证使用需要。2、施工中使用的手工操作工具,由乙方自带。3、对甲方提供的工具,乙方应认真保管使用,如丢失或损 坏乙方负责赔偿。七、现场管理1、甲、乙双方要严格遵守现场管理制度,在甲方现场负责 人的统一领导下组织施工,有关计划、 进度、 材料等工作双方应 密切配合,保证施工顺利进行。2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产 的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料, 如 有违反现场管理制度的不法行为甲方有权采取必要的措施, 乙方 应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。八、违约责任1、乙方承包的工程项目不得再行分包。在施工中经检验达 不到国家验收规范规定, 不能保证工程质量, 甲方有权终止合同, 造成返工的损失乙方应予赔偿。2、合同签订后,未经双方协商,任何一方不得随意变更或 解除。3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求交工,如乙方不 能按期交工则按每超一天扣 1000 元计算,甲方可从工程款中扣 除作为违约金。九、附则1、本合同如有未尽事宜,甲、乙双方及时协商,协商不成 可向仲裁委员会申请仲裁,或向当地人民法院提起诉讼。2、本合同自签订之日起生效。本合同一式
9、两份,甲、乙双 方各执一份。甲方签字:乙方签字:签订日期:签订日期:分包工程合同模板 4甲方:乙方:根据中华人民共和国经济合同法 和其它相关法律、 法规, 就甲方开发建设的 长兴滨河国际智能化系统工程委托乙方施工 事宜, 在甲、乙双方平等自愿、 协商一致的基础上, 签署本合同 为明确甲乙双方的权利和义务,现就本合同具体条款明确如下:一、工程内容:1、闭路电视监控系统 ;2、周界报警系统 ;3、彩色可视对讲系统 ;4、电子巡更系统 ;5、智能家居(含燃气报警、家庭 SOS求救);6、UPS电源、机房防雷、防静电等;7、背景音乐系统 ;8、停车管理系统 ;9、电话网络及电视系统 ;( 由弱电井到住户智能箱 )10、室外智能化管线 ;11、LED电子公告系统;12、户内电梯召唤 ;13、智能一卡通系统 (单元门、电梯、汽车库道闸、信报箱 等)。二、材料和施工质量要求:1、严格按照 20x.5.26 滨河国际智能化报价表和滨河 国际智能化设计方案要求组织施工 ;2、符合产品原厂家出品标准要求,同时满足智能建筑工 程质量验收规范 GB50339-20x 的要求。3、乙方必须保证滨河国际大厦工程智能一卡通系统的兼容 性。4、所有材料必须符合投标预算书中的品牌和生产厂家,进 场后经监理和甲方验收,确认后方可使用。三: 承包形式:本智能化工程由乙方采用包工、 包料形式承 包施工,按乙方设计图纸、 投标方案的要求施工, 预埋管线价格、 数量固定,不作调整。材料、设备按照乙方投标报价单固定单价, 具体安装数量根据甲方要求实施 ;
《分包工程合同模板》由会员人***分享,可在线阅读,更多相关《分包工程合同模板》请在金锄头文库上搜索。