打井施工合同
2页打井施工合同发包人(简称甲方): 承包人(简称乙方): 湖北龙鑫地源专业钻井公司 依照中华人民共和国合同法以及其他有关法律法规的规定,甲、乙双方在自愿、平等、公平、诚信的原则基础上,达成如下协议:第一条:工程概况和造价:1、工程地点: 2、工程内容:根据甲方的场地要求对地下钻进施工。3、总造价:按工程完工总和计算。4、造价方式:按钻井深度计算,此造价不含税:(1) (2) (3)套管深度 元/米;水泵系统 元/套;井外电缆水管 元/米;运输费 元。5、钻井施工:覆盖层直径 mm,岩石层直径 mm。第二条:工期: 第三条:施工配合1、甲方义务(1)甲方需提供无阻碍地场面积和免费水电源,配合乙方安全施工。(2)甲方场地(包括天上和地下)有特殊阻碍的,应预先向乙方提出,以便乙方采取措施,开工时甲方应配和乙方清空地面阻碍.(3) 2、乙方义务(1)施工中严格执行操作规范标准,安全施工,快速钻井,优质完成甲方指定工程。(2)保证施工现场的整洁,确保甲方场地不受损坏。(3) 第四条:支付方式1、合同签订后乙方机械设备进场时甲方应支付乙方工程进场费: .2、每钻完一眼井时甲方应支付清一眼井的费用,乙方继续开始以下工作。3、总工程完工,经甲方验收合格,甲方应在两个工作日内付至总工程余款。4、以上工程款项延误一天支付,按总工程款的10/天作为违约金.5、开户银行:农业 帐号:6228481621955319613 户名:孔令炎第五条:其他约定1、乙方在工程施工期间关于工程的其它事项应向甲方商定后方可进行.2、因甲方原因造成乙方误工,甲方应另外支付误工费,每日按总造价5%计算。3、 第六条:纠纷处理方式:因本合同发生的争议,由双方当事人协商、调解,或按下列第 条方式解决。1、提交武汉仲裁委员会仲裁.2、依法向人民法院起诉。第七条:附则1、本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效。2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,本合同具有同等的法律效力。甲方(签字):乙方(签字):单位地址:单位地址:武汉市武昌区武珞路四巷28号委托代理人: 委托代理人:电话:电话:13517228720签订时间: 年 月 日
《打井施工合同》由会员re****.1分享,可在线阅读,更多相关《打井施工合同》请在金锄头文库上搜索。
浙江省平阳县第二中学2015-2016学年高一英语上学期质检考试试题
德育工作总结讲话稿
一级消防工程师背诵内容.doc
农村饮水施工组织设计
山东省泰安市第四中学2022届高三地理10月月考试题二.doc
校园歌手比赛活动总结标准范文(二篇).doc
掘进支护工锚喷安全行为规范
【人教版】地理选修六:1.3解决环境问题的基本思想同步练习
节能监测工作总结及工作计划.docx
海洋王国5d电影观后感
写字楼房屋的租赁合同
南昌关于成立固废再生公司可行性报告
旅游管理专业校企深度融合研究_优秀论文
那一刻我的世界春暖花开作文
2021年生产部经理年终工作总结.docx
经济结构调整思考.docx
识字表(学前).doc
高一住校要准备的东西
卉佳幼儿园大2.doc
中考语文课外文言文阅读汇编
2022-11-30 13页
2023-02-17 2页
2023-02-15 4页
2024-02-07 2页
2022-12-16 21页
2022-10-31 4页
2022-09-16 3页
2023-07-24 3页
2023-03-12 4页
2023-02-02 25页