简单土方合同范本

1、合同编号：建设工程施工专业分包合同承包单位：分包单位：签订时间：年月日土石方施工合同承包方：（以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，结合本工程具体情况，双方就 工程施工协商一致，签订合同条款如下：第一条工程名称、工程地点、工程范围、承包方式1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：4、承包方式：1 / 8第二条合同价款及综合单价1、综合单价：根据施工组织设计方案，按甲方提供的开挖尺寸及标高计算，每立方米（实方）综合单价为元，承包综合单价内容含人工、开挖、机械设备、油料、运输、倒场、道路运输过程中所需办理一切手续、场地文明保洁、税金（含个调税及其他地方税）等一切费用。2、合同价款：本工程土石方数量暂定为m3，根据综合单价计算，本合同暂定总价为：元人民币 (大写：)。第三条工 期1、合同计划开竣工日期：按开工日起至年月日完工。乙方在施工期间必须满足甲方工期要求，及时根据甲方要求增加机械，确保土石方施工如期完工。第四条项目负责人1、甲方项目负责人：2、乙方项目负责人：第五条工程质量1、本工

2、程验收按设计图纸要求、 市政施工技术规范、质量验收标准、地方标准。2 / 82、质量等级： :一次性验收合格，合格率100%。3、机械设备进场时甲方、监理和业主有权随时进行检查，检验机械设备证件、操作人员资格证、机械运转情况等，若检查不合格，乙方应立即运出工地并调运合格机械进场。若因乙方机械进场延误导致甲方工程延误，因此受到业主经济处罚损失均由乙方承担，乙方不得异议，由此延误的工期不予顺延。若乙方无力调运机械或故意阻挠、拖延，甲方有权终止合同，合同终止。4、施工中若出现特殊情况，按甲方组织有关各方另行商定的本工程适用的设计、施工和验收规范、及有关会议纪要执行。5、业主及甲方有权对乙方施工质量随时进行抽检，并通过监理工程师对工程质量不合格部分实施否决，乙方应积极配合。第六条工程结算及付款1、支付工程进度款的方式时间和程序：每月 25 日截止日，乙方根据完成的产值上报甲方，甲方按合同单价对乙方每月完成产值进行审核计算，下月25 日前支付乙方60%的计量款。2、乙方领取工程款按照甲方财务制度要求，必须经甲方项目部会签后，由项目部上报公司经营科、公司分管经理签字后，乙方才能向甲方财务科领取款项

3、。3、延误处罚：3 / 8因分包人延误提交工程资料日期，使得总包延期提交结算资料，将对乙方所承包的工程总造价的 1%进行处罚。第七条工程结算1、双方合同约定的综合单价不变，土石方数量根据甲方签发的土石方施工组织方案，按方案面积、标高进行开挖，结算时候根据面积、标高计算土石方数量 (路面破碎不单独结算， 纳入土石方结算方量 )。乙方超面积、深度开挖方量甲方不予承认。2、土石方工程全部施工完工后30 天内甲乙双方办理好结算，结算后三个月内付清余款。3、因软土地基需要超深开挖，乙方应配合甲方做好照片拍摄、现场收方记录，若因无照片提供、无收方记录提供，最终导致设计、监理、业主拒签，甲方也不予承认。第八条甲方责任1、负责办理本工程相关的前期工作，协调各方关系。2、向乙方提供本工程的土石方开挖施工方案审定稿，负责组织施工图等技术资料的会审和设计交底工作，并协调处理施工现场有关事宜。3、负责办理业务、变更设计签证联系。4、负责对本工程质量、进度、现场文明施工、安全生产等方面的指导、监督和检查。4 / 85、负责审核全套竣工资料。第九条乙方责任1、乙方根据甲方编制的土石方施工组织方案实施。对甲方向业主

4、方所承诺的各项条款，乙方必须无条件履行。2、按有关规定如期向甲方报送开、竣工报告，月、季度施工进度计划，验工月报等相关的统计报表。3、工程结束后，乙方须按甲方要求提交本工程全套竣工验收资料 4 套(包括竣工记录和竣工图纸 )，并满足档案存档要求。4、乙方须服从甲方、监理方和业主的现场指挥、 协调、监督和管理。5、在签订本合同的同时， 乙方必须与甲方签订安全生产、 消防治安、文明施工等协议书，并作为工程合同的附件，与本工程施工合同具有同等法律效力，若违反规定野蛮，甲方有权限令停工整改，一切损失由乙方自负。若甲方违章指挥，所产生的一切责任由甲方承担。6、乙方破除的路面碎石块等旧料、开挖出的连砂石、铁件等归甲方所有，乙方必须按甲方要求运送到指定地点（ 1km 范围免费运到）。7、严格执行本工程的要求、进度计划，无论因客观原因影响如期进场，因各种管线配合施工、一般的设计变更、施工质量不合格或管理方面的原因而造成的施工影响、停工、误工等情况，合同竣工日期均不予调整。5 / 88、乙方应按甲方在工程管理上执行总包方已实施ISO 质量标准体系的要求进行项目管理。9、乙方不得再将其承包的全部工程转包给

5、他人，也不得将其承包的全部工程肢解后再以分包工名义转包给他人。否则，甲方有权终止合同，并追究经济损失。10、乙方必须在工程开工前上报给甲方专用银行账户，并以此帐户作为与甲方财务往来的专户，乙方有义务按专款专用的原则，对工程款进行控制使用，如发生乙方将本工程资金挪作他用，甲方有权停止支付工程款并对乙方进行处罚。第十条甲方违约责任因工程建设计划变更或设计错误造成乙方返工，甲方除应协助乙方采取补救措施减少损失外，由此造成乙方经济损失时经甲方与总包方、业主协商确认后，再给予补偿。第十一条乙方违约责任1、本工程合同期由于乙方原因造成延误时，每延误一天按贰千元罚款。2、本工程在实施过程中严重脱期或出现重大事故，而乙方又无力采取积极措施确保合同工期如期完成或乙方无力按质量标准继续施工时，甲方有权责令乙方停止施工，直至退场，并由甲方另行组织施工队伍进场，由此造成的损失均由乙方承担。6 / 83、乙方必须确保本合同段工程达到质量标准。如经检验或评定未达到此标准，乙方应根据验收意见和监理工程师指示进行返修或整改直至达到此标准，其费用由乙方承担。4、安全、文明施工不符合有关要求或发生问题时将有关管理条例进行

6、处罚，并承担甲方因受乙方的安全原因而引起的经济损失。第十二条合同附件1、附件一工程安全文明生产协议书2、附件二工程规章制度第十三条其他约定事项1、本合同一经签章即法律生效，甲乙双方均应严格遵守，任何一方均无权毁约；反之，受损方有权依法追究违约赔偿经济损失及法律责任。2、工地内乙方施工的电缆、电线、电箱等费用均由乙方承担，若水源头子、电力落火有甲方申请办理，则费用从乙方工程款内扣除。4、乙方必须参加甲方造开的生产例会，汇报上周本周及下周的工作情况及计划，乙方项目负责人缺席、 迟到开会，根据甲方处罚规定处理。5、按照业主统一月报格式，不能随意更改或删除，乙方每月25 日将完成的工作量按照细目清单及中间计量表要求上报甲方经营科，便于甲方统计工程产值。6、合同签定后，乙方机械设备、施工人员必须在贰天内到场，逾期7 / 8甲方将对乙方进行处罚，超过伍天，甲方有权终止合同。7、若甲方需要其他机械设备，乙方若能提供合格有效的机械，则甲方优先考虑租用。本合同正式一式六份，甲方执四份，乙方执二份。本合同未尽事宜，双方本着友好协商的原则，共同解决。因双方协商失败，可向甲方总公司法人注册所在地的人民法院起诉。工程余款付清完毕，本合同即自然终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法人代表或法人代表或法人委托人：法人委托人：日期：年月日8 / 8

《简单土方合同范本》由会员人***分享，可在线阅读，更多相关《简单土方合同范本》请在金锄头文库上搜索。