施工合同模板七篇

1、施工合同模板七篇 随着法律法规不断完善,人们更加重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能平衡双方当事人的同等地位。信任大家又在为写合同犯愁了吧，以下是我帮大家整理的施工合同7篇,希望对大家有所帮助。施工合同篇 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以依据不同建设工程的特点及详细状况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。以下是施工合同范本最新，欢迎阅读。 合同编号：0xx-*签约双方：发包人:*(以下简称甲方）承包人:*(以下简称乙方） 依据中华人民共和国合同法等相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着自愿、同等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同，双方共同遵守:一、工程概况：(一)施工内容:*等。 （二)施工地点：* (三)工期要求：工程定于20xx年*月*日开工,0xx年*月*日竣工。 二、工程费用: 工程暂定合同价*元(大写:万元整)(工程造价最终以审计为准)三、资料和提交： 1、本合同签订之日起，乙方按甲方指定施工内容进行施工。四、工程款结算依据及价款确

2、定： 1、结算依据:施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。 、工程结算:工程最终结算价依据业主、监理(如有时)施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量，按20xx年四川省建设工程工程量清单计价定额及相关配套文件执行。 2.1、规费按承包人的规费取费证核定费率进行计取。 .2、平安文明施工措施费按2x年四川省建设工程工程量清单计价定额规定的基本费率及相关规定计取; 2.3、税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行 24、材料价格按施工期同期成都市工程造价信息龙泉驿区价格信息计取,如工程造价信息龙泉驿区价格信息中没有的材料，按业主依据市场调查签认价格计取。2.5结算总价扣除主材(主材参照川建立价发2x7号约定为：钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青砼、砖、汽油、柴油、定额中的未计价材料、建设单位依据市场调查签认价格材料)后下浮 7%为合同最终结算价;工程最终造价以业主托付相关审计部门审计为准为准。 3、施工期的水、电费用由乙方负责担当。 五、付款方式: 1、工程施工完毕阅历收合格后三十日内支付暂定合同总价的60% 2、工程施工完毕验收合格并经审计后三十日内支付

3、至审定总价的95% 、质保金为审定总价的5%，在质量责任缺陷通知期(12个月)满后1日内（无息)付清。 六、工程质量及验收: 本合同项工作内容应满意国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。 七、甲方的责任: 乙方自行解决施工过程中所须要的水源、电源和运输道路问题;甲方帮助消退阻碍乙方施工的障碍物； 八、乙方的责任： 1、根据第一条（二)项中所规定的施工内容进行施工，确保工程质量,根据合同规定的时间如期完工和交付运用。 、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题,免费无偿修理。九、特殊约定:1、施工中因乙方缘由发生的伤亡事故，均由乙方负责,并担当相关医疗、赔偿费用。 2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。 3、乙方进购的材料需经甲方认质、认价后运用,并由乙方自行负责看管。 4、承包人应按发包人的指令,完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。 5、承包人应根据政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷,导致民工围堵发包人等的,发包人有权解除合同,并要求承包人退场，并支付违约金。 、承包人进

4、入现场施工,应做好现场平安文明施工及已有成品爱护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染，承包人应当有专人负责跟踪打扫;场内的绿化、市政等公用设施做好施工期间的爱护工作;现场施工及生活产生的垃圾应当每天有人清除。 7、承包人必需遵守本地区建设相关部门、业主、所属社区等对平安文明施工、环境爱护等管理的规定;负责处理旁边居民对施工环境的看法及建议 。 8、承包人提交的竣工结算,经托付的审核单位审核后,如结算最终审减率大于5%，则审减金额大于5以上部分的审计费(按审减额的3%计算)用由承包人担当。 十、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。 十一、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效,以作为法律依据留存,双方必需共同遵守,如任何一方不遵守本合同而造成损失,则由违约方担当全部责任。十二、合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。 甲方法定代表人：乙方法定代表人: 甲方托付代理人：乙方托付代理人: 甲方盖章:乙方盖章: 日期： 开户银行: 电话:帐号: 日期： 电话：施工合同篇甲方:*公司 乙方:*施工队 经甲、乙双方共同友好协商，甲方托付乙方进行*工业园施工围墙施工,为明确双方在施工过程中的权利、

5、义务，经双方协商一样，签订本合同: 工程范围及内容: 1、 乙方承建甲方位于淮口工业园区西一横道与现代大道两个地块的施工围墙工程。 2、该围墙的详细做法见乙方供应的施工图。 3、 由于本地块地质缘由,乙方必需对围墙基础进行处理并担当一切费用,以保证围墙的平安建设和运用。 、 该围墙的验收标准以西一 横道路面做为基准点，墙体为 xx年 月8日xx年2月28日。 注（春节之前完成总工程量的40，)工程价款及支付：、 甲乙双方经协商同意本合同为单价包干合同,其承包单价为每米 5 元。（全部费用包干）2、 甲方依据合同确认的价款，按进度分阶段支付给乙方(甲方不接受乙方任何形式的托付付款或转付款要求)。 合同签订后当日内，甲方支付乙方000元预付款; 详细工程量按实际验收的方量为准。 工程量施工完成50%,经甲方书面确认质量符合要求后五日内，支付完成工程量总价的80给乙方； 全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内,支付款达到合同总价的8给乙方; 竣工质检验收合格后，支付工程尾款给乙方，(乙方需供应工程发票)。留工程决算总价的3作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付

6、（保修期按双方协商时间两年为准,从xx年3月 日起先计算)。 成品及半成品爱护： 、工程成品及半成品爱护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。 、 乙方应制订出详细的措施作好成品、半成品爱护工作 3、乙方应帮助甲方搞好项目周边的工作，杜绝发生各种纠纷。假如出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决,确保工程项目正常进行。 施工管理及协调： 、 乙方应针对本工程特点制定施工方案（详细工期支配)交甲方审核。 2、 为加强现场管理,其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。 、乙方应加强其施工人员的平安、文明施工教化, 自觉遵守地方政府的有关规定,自觉听从甲方有关现场平安文明施工的各项规定，杜绝平安事故、治安、刑事案件的发生,维护好现场文明施工形象。若发生上述事务,乙方应自行与责任方协商解决。 4、在乙方施工过程中,假如发生平安事故，由乙方自己担当责任,与甲方无关。 5、在施工过程中,若因乙方缘由导致整个工程项目产生不良影响,甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算(干脆、间接损失）,其费用干脆从工程款中扣除。 工程质量保修与售后服务: 在保修期内，所发生的故障,由乙方负责无偿返修，

7、乙方应在接到甲方电话通知4个小时之内上门修理,并在24小时之内解除故障,超过此时间限制，乙方担当此项修理费用的双倍违约赔偿金。 违约责任： 1、 乙方未按合同条件规定的质量要求施工,甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求,乙方自行担当返工费用，且工期不得顺延，还应担当给甲方造成的经济损失(费用按实计算）。2、 若因乙方缘由而致围墙工程工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金00 元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级,其价格按总价下浮 0结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括干脆损失和间接损失）。甲方有权干脆解除合同。 3、 以上违约金甲方可干脆从应付工程款中扣除。 4、 超出双方确认工期十天视乙方严峻违约,甲方有权变更或解除合同。 本合同一式两份, 各执壹份。其中 望江村委会 作为乙方的担保方与乙方共同担当责任和义务。经双方盖章后生效。相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认,补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章，设计变更和签证应由甲方加盖公章。 双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议,应协商解决,若协商未果，当事人一方可向本合同履行地(即工

8、程所在地)人民法院提起诉讼。 甲方： 乙方: 甲方代表: 乙方代表： 年 月 日施工合同 篇甲方: 身份证号码： 乙方： 身份证号码： 甲方因工程项目施工任务的须要，现同意将本工程施工任务落实由乙方施工队进行施工,经双方协商同意,订立本合同书供双方共同遵守执行。 一、工程内容:依据设计图纸和双方已协商的内容进行施工，如遇实际缘由须要,可在征得甲方同意后作微小变更施工方案。 二、施工项目工期：自合同签订之日起共7个自然日完成。 三、甲方负责工程的报建、报批相关手续,并为工程供应所需的PVC管、井框井盖、光缆、角铁、支架、钢绞线、电杆等材料给乙方施工。除上述材料外,乙方负责整个项目的其它材料和施工以及修复等全部任务。 四、乙方应严格按有关规范进行施工建设和施工现场邻里关系协调，做好各项防护措施，施工过程中如发生损坏邻近设施、人员伤亡、工程质量等事故，概乙方负责。如遇障碍无法开挖的，应刚好通知甲方到场确认。 五、工程结算:按实际完成长度乘以承包单价计算：1、管道部分：水泥路面及步道砖每米60元，土路路面每米0元，直埋光缆每米2元,包封每米元,基座每个300元。2、光缆部分:管道光缆(48芯以下).4元/米,芯以上(含芯)1元/米,五孔子管.元/米, 新设吊线3元/米,加挂光缆2元/米,安装引上钢管4元根。 3、防雷地网:水泥路60元/米,土路0元/米,挂墙0元/米。 4、电力电缆布放:10元/米 工程施工期间，乙方可在完成总工程量并经甲方工程管理人员初验合格，申付至总工程量0%的进度款，工程竣工验收合格后30天内付清20%余款。 六、本合同书自签名之日起生效，工程款付清后自行失效。甲方（公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字）:_法定代表人(签字）：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇 发包方（甲方）：彭阳县王洼镇人民政府 承包方(乙方)：固原利原水利工程建设有限公司监督方（丙方):宁夏王洼煤业有限公司 为了确保工程质量,明确责任,圆满完成工程建设内容,并 依据项目管理有关规定,现甲、乙、丙三方签订该工程承包合同，以便共同遵守。 一、协议时间:二0一一年 月 日 二、协议地点：彭阳县王洼镇人民政府 三、施工地点：彭阳县王洼镇汪家湾居民点(南街新村）。 四、施工期限:40天。 五、建设内容: 1、安排新打机井眼,并配套补偿器、水泵、水管。2、机井管理

《施工合同模板七篇》由会员s9****2分享，可在线阅读，更多相关《施工合同模板七篇》请在金锄头文库上搜索。