施工合同格式.docx
12页
20XX施工合同格式参考 合同如今成了一个热门话题，为了更好的维护自身的权益，无论做什么，我们都得有合同意识所以我们需要懂得一些必备的合同知识下面是本人跟大家分享的有关合同的信息，仅供参考更多相关信息请参考 合同网本文为你提供合同范本两篇篇一： 发包人(全称) (以下简称甲方) 承包人(全称) (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程的承包形式及范围 1、轻包形式，按图纸要求施工 2、承包范围 所有材料由甲方负责、工具类全部由乙方负责，将未完成的强弱电、消防、通风等(所有电的施工)，按图纸要求施工，直至完工验收合格为止 三、合同数量及价款 1、按图纸要求 2、工程价款 总价款为壹拾万元正(100000.00) 四、合同期 开工日期 20__(请自填)年3月15日竣工日期20__(请自填)年5月15日合同工 期总天数 天期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。
五、工程质量标准符合国家验收标准 六、付款方式 签订合同工人进场后，甲方预付生活费伍仟元(¥5000.00)，施工中每完成一层付工资款壹万贰仟元(大楼共计六层)，剩余部分待工程竣工验收合格后一次性付清 七、施工组织与工期 1、乙方在收到甲方正式施工图纸后三日内向甲方提交施工方案，甲方对乙方的施工组织方案进行核准审查，安排图纸技术交底 2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符合时，甲方、监理有权限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理 八、安全及文明施工与管理 1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范 2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工，否则后果自负 3、特殊工程需要持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗 4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任工期不得顺延 5、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理， 因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担 6、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、支付违约金等措施。
九、甲方责任 1、甲方必须遵守合同付款方式 2、甲方为乙方劳务工人提供住宿 3、如甲方原因造成停工，甲方负责支付乙方的机械设备租赁费(按市场价计算)工期顺延 十、乙方责任 1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求 2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方名誉，如发生有故意损害甲方声誉，严重违反纪律，违反协议的行为，甲方有权要求乙方赔偿经济损失或承担违约责任，直至终止合同 3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担 4、本工程的质保期一年，质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方或书面通知 日内进场维修， 日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减，不足部分，乙方应予赔偿质保期满，如无质量问题，质保金退还乙方，不计利息 5、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访 6、乙方必须保护好已铺好的地板砖等，如有损坏，由乙方全部负责 十一、违约责任 1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任 2、甲方如迟延付工程款，应承担应付款部分的银行贷款利息。
3、乙方如延误工期，乙方应承担对甲方造成的经济损失 十二、附则 1、双方在本协议中未约定的，按国家法律规定执行 2、本协议经双方签字盖章后生效，本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决 3、本协议一共四页一式 份，双方各执 份，具有同等法律效力 发 包 人： 承 包 人： 住 所： 住 所： 身份证号： 身份证号： 年 月 日 本人精心推荐 施工合同 | 工程合同 | 施工合同范本 | 工程合同范本 篇二： 建设单位：(以下简称甲方) 施工单位：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》的要求,甲、乙双方对本工程项目进行了商议甲方对乙方的施工能力和管理水平进行了考察，认为能够满足该工程的要求经甲、乙双方协商特定协议如下 一、工程项目的综合说明 2、工 程 地址： 3、工 程 规模：建筑面积约8000平方米(实际面积以施工图为准) 4、结构及层数： 砖混六层 5、发 包 方式： 包工包料 6、发 包 范围： 工程图纸全部内容 7、开竣工日期： 20XX年 6月 18日至20__(请自填)年 11月30日。
8、本工程质量必须达到国家施工验收规范的合格标准 二、工程造价 1、经甲、乙双方共同商定本承包协议造价为： 车库及住宅部分实行平方米包干为910元/平方米 2、面积计算依据： 国家规定的建筑面积计算标准 三、材料采购供应 材料均由乙方自行采购如甲方供料价格应按照同期市场价格，经双方认可甲方指定使用的砂石、门窗等材料用拨付给乙方的房产进行置换 四、工程款支付方式 工程款支付按施工进度足额拨付由乙方将已完成工程量上报甲方，按50%现金加50%房产进行拨付(砂石及门窗等甲方供应的材料视同拨付房产)房产在施工前按2950元/平方米以立体砍块的形式留足，经双方确认后，根据施工进度情况陆续进行拨付 1、工 程 名称：富拉尔基区 小区 号楼 五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取 1、施工现场三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内 2、基础垫层以下的地基如需处理费用不含在总价内，经双方确认 后按实际发生给予调整 3、重大设计变更(指结构、规模、标准)由该工程图纸设计部门 出变更图或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内按实际发生给予调整 六、工程保修 本工程保修按中华人民共和国国务院《建设工程质量管理条例》 及《黑龙江省建设工程质量管理规定》执行。
按工程总造价的2%预留，满一年后返还 七、其他有关要求和说明：安全生产及文明施工按有关规定执行 如发生安全事故由肇事方负责 八、本协议共四份，建设单位、施工单位各二份 以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效 建设单位:(盖章) 施工单位:(盖章) 法定代表人：(签字、章) 法定代表人：(签字、章) 代 理 人：(签字、章) 代 理 人：(签字、章) 年 月 日 年 欢迎登录合同范文网查看更多 本人精心推荐 施工合同 | 工程合同 | 施工合同范本 | 工程合同范本 本人精心推荐 施工合同 | 工程合同 | 施工合同范本 | 工程合同范本。
