2023施工合同5257范文.docx

2023施工合同施工合同三篇 　　随着法律学问的普及，合同的运用频率呈上升趋势，合同协调着人与人，人与事之间的关系那么我们拟定合同的时候须要留意什么问题呢？以下是办公室王秘书为大家整理的施工合同3篇，仅供参考，希望能够帮助到大家 施工合同 篇1　　发包人(甲方): 社区效劳中心　　承包人(乙方):　　甲方经竞争性谈判，确定乙方承接甲方辖区内的环境整治施工双方依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?、有关法律、行政法规及竞争性谈判文件要求，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同　　一、工程概况　　工程名称:贵阳市2xxx年度“新型社区，温馨家园〞社区公益事业建设工程项目(比照批复文件注明详细项目名称) 工程地点：社区辖区内　　工程内容： (比照批复文件中项目确定内容)　　资金来源:市、区财政匹配　　二、工程承包范围　　竞争性谈判中项目预算报告(表)内容和方案图纸所列各项内容(详见附件)　　三、合同工期　　根据市、区统一支配部署，乙方须于2xxx年月日(以乙方在竞争性谈判中承诺的日期为准)前完工　　四、合同价款、支付　　〔一〕合同价款:乙方己完全知悉该项目的全部施工内容，并于签约前现场踏勘，双方约定本合同价款在竞争性谈判文件中各项目投资规模金额以内，以审计〔评审〕部门出具的结算评审看法中审定金额下浮%〔以乙方在竞争性谈判中承诺的下浮率为准〕为准，据实超出竞争性谈判文件中各项目投资规模金额局部不计。

　　〔二〕工程款支付的方式和时间:　　乙方进场施工十日内，甲方支付工程进度款20%；经各级验收合格后30日内，甲方支付结算工程款的75%，余5%作为质保金，待质保期满后十日内一次性付清　　五、结算编制原那么　　〔一〕项目结算编制应根据“一目一档〞要求，与概算批复项目一一对应，单独编制结算书　　〔二〕对于有第三方出资的项目，编制的结算书应包含全部建设内容，全面、真实地反映项目总造价　　〔三〕结算书应严格套用?贵州省工程计价定额?(2023版〕对应子目进行编制，对无定额子目的才可采纳市场价，否那么不予认可　　〔四〕结算编制依据应执行以下规定：　　1.?贵州省工程计价定额?(2023版)、市场价(应供给单价分析)等；　　2.贵州省建设厅?关于调整贵州省2023版五部计价定额人工费和机械运用费的通知?(黔建建通〔2023〕564号)；　　3.贵州省建设厅?关于调整贵州省建筑安装工程税率的通知?(黔建建通〔2023〕271号)；　　4.贵州省建设厅?关于贵州省2023版五部计价定额有关问题的综合说明?(黔建施通〔2023〕285号)；　　5.主要材料价格根据?贵州省建设工程造价信息?(2xxx年第2期〕计取及调整，造价信息中没有的主要材料由相关单位共同市场询价确定；辅材不予调整。

　　六、材料设备供给　　承包人负责工程的全部材料设备选购 　　七、平安施工　　乙方在施工过程中严格操作规程;平安、文明标准施工，作好相关平安工作，按建设施工合同范本中?通用条款?执行乙方在施工过程中造成的人员损害及财产损害均由乙方自行担当　　八、双方权利义务:　　〔一〕甲方按约定的时间和要求完成以下工作:　　1.施工地具备施工条件的要求及完成的时间:开工前　　2.将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供给要求:开工前将水电接至施工场地　　3.施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:开工前　　4.工程地质和地下管线资料的供给时间:开工前　　5.由甲方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:开工前　　6.水准点与座标限制点交际要求:由发包人现场代表交验并以书面形式交验　　7.图纸会审和设计交底时间:开工前由甲方主持　　8.协调处理施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物〔含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:以书面形式提交保护要求和内容　　9.双方约定发包人应做的其他工作:　　〔二〕乙方应按约定时间和要求，完成以下工作:　　1.应供给安排、报表的名称及完成时间:每周提交当周工程进度和下周施工进度的支配和安排。

　　2.担当施工平安保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:根据施工现场的要求，甲方赐予协调协作　　3.需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音等手续:按建设施工合同范本?通用条款?执行　　4.己完工程保护的特别要求及费用担当:已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责己完工程的保护工作，如有损坏，乙方负责修复　　5.施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用担当:按甲方要求进行，如要移动、移位加固等费用及手续由甲方担当办理　　6.施工场地清洁卫生的要求:按施工标准和有关规定执行　　7.双方约定乙方应做的其他工作:　　九、质量及验收　　〔一〕乙方严格根据建设工程强制条例等的要求施工，工程质量标准到达国家建设质量验收标准　　〔二〕甲方现场监督施工质量、进度和平安生产、文明施工工程量签证，图纸设计变更签证手续　　〔三〕隐藏工程和中间验收:双方约定中间验收部位为根底、沟槽开挖验收，由甲方主持中间验收　　〔四〕竣工验收:本工程竣工，甲方验收后，乙方供给竣工图叁份　　十、违约、索赔和争议　　〔一〕乙方需严格按本合同约定的质量、期限开展工程施工　　1.甲方按国家颁发的现行有关验收标准和验收标准进行验收评定。

如有质量未到达以上要求的，乙方必需无条件返工，并视其状况轻重，由甲方对乙方处总价5%以下的违约金，返工发生一切费用由乙方负责　　2.乙方因自身缘由不能按时交工验收，每超过工期一天按工程结算金额的2%向甲方支付违约金，工期提前不奖　　〔二〕本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向合同履行地人民法院起诉 十一、其他　　〔一〕本工程不允许分包施工合同 篇2　　发包方： (以下简称甲方)　　承包方： (以下简称乙方)　　依据?中华人民共和国合同法?、?建筑安装工程承包合同条例?及有关规定，结合本工程实际状况，签订本合同，以资双方共同遵守　　第一条工程概况　　1.工程名称： 工程　　2.工程地点：　　3. 工作内容： 别墅周边约 平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容　　其次条工期　　本工程工期为60 天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日( 现场具备开工条件)起先计算工期，非乙方缘由或不行抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延　　(一)如遇以下缘由工期顺延：　　1.未刚好签审施工图纸和施工组织安排;　　2.设计变更;　　3.甲方未能按期提交施工场地;　　4.连续4 小时遇雨和停水、停电;　　5.未按合同规定时间拨付工程款项;　　6.遇不行抗拒因素。

　　(二)竣工验收：　　1.甲方在收到乙方竣工报告的____日内组织验收，否那么视为默认工程合格并进行竣工结算;　　2. 假设未能通过竣工验收，双方应确定整改方式刚好间，再次验收程序同上　　第三条 工程合同价款及支付方式　　1.经双方商定本项目设计费为 元,本工程暂定造价50元 (详细单价详见清单) ;　　2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;　　3.结算工程量以现场实际收方量为准　　4.合同签订后____日内,甲方支付乙方工程预付款100000 元整;　　5.工程竣工并验收合格后1____日内，双方按合同　　第三条第　　2、第3 款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款　　第四条 关于设计调整(更改)　　本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同　　第三条进行增减　　第五条保修期　　1. 保修期：从乙方递交竣工报告后的第____日起算,保修责任按国家有关规定执行其中植物保活期________年，工程局部保修期为________年　　2.成活率：植物管护移交时按行规到达95%的成活率。

　　第六条 双方的责任　　(一)甲方责任：　　1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电;　　2. 合同签定后____日内审定乙方的施工组织安排及施工图，并以书面形式通知乙方;　　3.负责帮助办理施工的各项进场手续　　4.负责协调现场各施工单位间的关系;　　5.假设施工变更应以书面形式通知乙方;　　6.按合同规定时间按时付款　　(二)乙方责任：　　1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关标准组织施工;　　2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;　　3.文明施工，平安生产，确保工程质量，按期完工;　　4.负责施工中的成品保护;　　第七条 甲、乙双方现场代表及责任　　1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表;　　2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表　　第八条 材料的认定及选购 　　1. 乙方应按设计要求对材料自行选购 ，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定前方可选购 　　2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购置　　第九条违约责任　　(一)甲方违约责任：　　1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;　　2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应实行措施补救或削减损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;　　3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超____日，按合同总额的5向乙方支付逾期违约金。

　　(二)乙方违约责任：　　乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延____日，按合同总额的5向甲方支付违约金　　第十条 争议解决方式　　在合同履行中，双方因履行合同发生争议， 应协商解决协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉　　第十一条本合同经双方签字盖章后生效　　第十二条未尽事宜，双方协商解决　　第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力　　甲方(公章)：_________　　乙方(公章)：_________　　法定代表人(签字)：_________　　法定代表人(签字)：_________　　________年____月____日　　________年____月____日施工合同 篇3　　甲方〔托付方〕：_______________ 签约时间：___________乙方〔施工方〕：_______________ 签约地点：___________ .为标准住宅装饰装修施工，保护双方的合法权益，依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国消费者权益保护法?、建设部令第110号?住宅室内装饰装修管理方法?以及其他有关法律、法规规定的原那么，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　一：工程概况　　1.甲乙双方的条件：　　甲方装修住房系合法运用，乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并取得房产管理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位　　2．装饰施工地点：__________区________路〔小区〕_____幢_____号〔单元〕______室　　3．住宅结构：____室_____厅_____结构，建筑面积________平方米　　4．装饰施工内容：详见附件一?施工内容表?。