建设工程施工项目安全环保生产协议书（30篇）.docx

建设工程施工项目安全环保生产协议书（30篇）　　建设工程施工合同范文1　　甲方：　　乙方：　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就____县叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一致，签订本合同　　一工程概况　　1.1工程名称：____县叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作　　1.2工程地点：____县叩镇华丰村　　1.3工程内容：　　①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理 (92米70米8米)计51520立方米(含运输，运距不超过5)　　②、厂区场平后保坎建设(92米8米高　　2.5米宽均距)计：　　③、厂区道路硬化建设(130米10米)计：1300平方米　　④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座　　⑤、待建部分场地绿化处理工程　　⑥、厂房建设图纸范围内容　　⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理(承裁30吨)　　⑧、办公区域的装饰部分　　1.4工程承包范围：上述工作范围　　1.5工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建　　二、工程质量要求：合格　　三、工程工期约定：________年____月____日进场，竣工日期________年____月____日。

　　四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供　　五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工　　六、工程造价及支付：　　此工程为合同包干价，总计工程造价为51　　6.3万元(大写：伍_壹拾陆万叁仟元整)　　支付情况：　　1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付(每月____日结算当月工程量);　　2、工程完工后，甲方将工程款在____月内(25工作日内)付至97%;　　3、剩余工程款3%为保修金，保修期为________年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方　　七、组成合同的文件：　　组成合同的文件包括：　　1、本合同协议书;　　2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF-1999-0201合同范畴的通用条款和专用条款;　　3、标准、规范和有关技术文件;　　4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分　　八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方工程总价5%的损失　　九、纠纷解决方式　　双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决　　十、此合同一式肆份，双方各执两份。

　　甲方(公章)：_________　　乙方(公章)：_________　　法定代表人(签字)：_________　　法定代表人(签字)：_________　　________年____月____日　　________年____月____日　　建设工程施工合同范文2　　建设方：以下简称甲方　　施工方：以下简称乙方　　甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下：　　一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行　　二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)　　三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工规范　　四、主体结构要求，板面筋布150150，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。

　　五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全　　第一，质量　　第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和　　第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任　　六、付款办法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清　　七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份望双方共同执行　　甲方(公章)：_________　　乙方(公章)：_________　　法定代表人(签字)：_________　　法定代表人(签字)：_________　　________年____月____日　　________年____月____日　　建设工程施工合同范文3　　发包人(全称)：(以下简称甲方)　　承包人(全称)： (以下简称乙方)　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同　　一、工程概况　　工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源：　　二、工程承包范围　　承包范围：　　三、合同工期　　开工日期： 竣工日期：　　合同工期总日历天数 天　　四、质量标准　　工程质量标准：　　五、合同价款　　金额(小写)： 元(大写)：　　六、组成合同的文件　　组成本合同的文件包括：　　1.本合同协议书　　2.中标通知书　　3.投标书及其附件　　4.本合同专用条款　　5.本合同通用条款　　6.标准、规范及有关技术文件　　7.图纸　　8.工程量清单　　9.工程报价单或预算书　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同　　第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项　　十、合同生效　　合同订立时间：________年____月____日 合同订立地点： 本合同双方约定 双方签字 后生效　　甲方(公章)：_________　　乙方(公章)：_________　　法定代表人(签字)：_________　　法定代表人(签字)：_________　　________年____月____日　　________年____月____日　　返 建设工程施工项目安全环保生产协议书 篇20 　　原告：___________________________省__________建筑有限责任公司　　住所：___________________________市__________　　法定代表人：______________________________________，总经理　　被告：____________________________市__________管理有限公司　　住所：____________________________市__________　　法定代表人：_____________________________________，董事长　　诉讼请求：_________________　　1、判令被告支付原告工程款___________元(已扣除原告应支付的钢材款___________元)及违约金___________元，合计___________元，___________年___________月___________日后至判决生效止的违约金按每天___________元计算;　　2、判令被告支付原告因停工造成的材料损失费、误工费等损失___________元;　　3、本案诉讼费由被告承担。

　　事实与理由：_________________　　原告中标了被告建设的__________综合楼、殡仪馆的工程施工，双方并签订了建设工程施工合同原告按照被告的要求将综合楼及主楼工程施工完毕年___________月被告委托___________市__________有限公司对已完工的工程进行结算审核年___________月___________日原、被告双方根据审核的结果进行了具体的结算经结算，被告尚欠原告工程款___________元整(含原告应支付的钢材款___________元)，被告于结算当日出具了欠条给原告的内部承包__________年___________月___________日，被告对结算后欠原告的工程款作出了书面的还款计划，并承诺了逾期付款的违约责任年___________月___________日，原被告双方对因被告原因停工造成原告的损失进行了结算，经结算，被告另需赔偿原告临时设施费、停工材料损失费、误工费共计___________元原告多次催促被告依约履行支付工程款及损失费的义务，但被告的法定代表人却避而不见为维护自身合法权益，现具状人民法院，望判如所请　　此致　　___________市___________区人民法院　　具状人：___________________________省__________建筑有限责任公司　　法定代表人：___________________________　　代理律师____________________律师事务所_____________________ 建设工程施工项目安全环保生产协议书 篇21 　　发包方（甲方）：　　承包方（乙方）：　　根据和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。

　　第一条 工程项目　　（一） 工程名称：________________________________________________　　（二） 工程地点：________________________________________________　　（三） 工成内容：______层栋，建筑面积____________平方米，其它　　（四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：__________________　　（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同　　（六）承包方式：________________________________________________　　第二条 工程造价（预算或概算）人民币大写：____________万元，其中土建____________万元，安装____________万元　　工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价　　第三条 工期　　（一） 按定标规定工期为______天（日历天），自______年____月____日至______年____月____日竣工验收止实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起 天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。

　　（二）开工前______天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为________________________　　在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期如甲方提出赶工________________________________________________　　第四条 工程质量标准和保修期　　（一） 工程质量标准按国家现。