
【精品模板】建筑合同模板6篇.doc
38页建筑合同模板6篇 建筑合同 篇1 发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工合同示范文本》及其他相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,经甲乙双方友好协商,达成一致意见,签订本合同,以兹共同遵守 第1条 工程名称、工程地点 1.1工程名称:武陟力威新能源设备制造有限公司厂区围墙 1.2工程地点:武陟县乔庙乡前赵村力威厂区 第2条 承包范围、承包方式 2.1承包范围:工程范围包括围墙地基和围墙主体北围墙长415米、西围墙长135米,南围墙长415米、东围墙长135米 2.2施工内容包括:基础垫层(60cm宽40cm厚3:7灰土垫层);基础(50cm高砖基础2层,37cm高砖基础2层);西、北方向两个围墙墙体砌筑2.5m高砖围墙,顶部做高60mm、外伸60mm砖压顶房;东、南方向两个围墙墙体砌筑0.85m高砖;四面墙体每隔4米砌筑一个墙垛,墙垛要求砌筑37cm宽;墙体不做粉刷 2.3承包方式:包工包料 第3条 合同价款 3.1本合同总价为 3.2本合同价款包括施工所需要的全部费用,包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包安全文明、包措施费、包施工用水用电费、已完成工程的成品保护费、可能发生的材料的二次搬运费等施工中须发生的一切费用以及管理费、利润(不包含税金,乙方提供村委会收据)等全部费用。
第4条 工期 4.1工期:日历天,开始工作日期为年月日 4.2因乙方原因,不能按期开工或中途无故停工,影响施工进度,工期不予顺延 4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、及不可抗力因素影响,导致连续停工 8 小时以上,经甲方审核确认并加盖甲方公章后工期相应顺延,但甲方不承担乙方由此造成的窝工、停工损失 第5条 工程变更 根据工程需要,甲方下发的设计变更通知单,乙方不得拒收,并严格按照变更要求进行施工若增加工程施工量,工程费用另外计算 第6条 竣工结算 工程完工经验收合格后,按实际验收合格的工程进度进行结算 第7条 付款方式 7.1乙方向甲方提供账号,甲方以银行划款的方式进行结算 7.2材料进场甲方支付第一笔款7.3乙方将围墙墙体砌筑1m高后甲方支付第二笔款 7.4乙方将围墙墙体完工后甲方支付第三笔款 7.5甲方预留元作为质保金,工程完工一年后支付 第8条 甲方工作 8.1开工前3天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明一份,并向乙方进行现场交底,办理施工所涉及的各种配合、协调工作 8.2指派为甲方驻工地代表,联系:同履行对工程质量、进度、安全进行监督检查,办理验收、变更、登记手续及其他事宜。
第9条 乙方工作 9.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,制定施工方案和进度计划,交甲方审定 9.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定严格按照图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录 9.3乙方自备管线设施,承担在本工程施工期间所发生的水费、电费 9.4承担在本工程施工期间所发生的安全事故、治安、刑事案件所造成的一切损失,并负全部法律责任 第10条 工程质量 10.1工程质量:合格(符合国家现行有关规范及质量要求) 10.2符合设计要求 10.3 按照有关法律、法规规定,乙方对所承包的工程质量负无限责任 10.4乙方每完成一项工程,必须经甲方验收合格,方准进入下道工序 10.5乙方应随时接受甲方对工程质量进行监督检查,因乙方施工的质量问题造成的损失及工期延误,乙方承担全部责任及费用 10.6乙方必须遵守甲方制订的工程质量管理办法,对公司组织的三级大检查中发现的质量问题,乙方必须认真进行整改、回复 10.7乙方承包的工程,在竣工验收后由于质量问题引起的索赔,甲方直接从质保金中扣除赔偿金,不足部分,由乙方另行支付 10.8由于乙方施工质量存在瑕疵,造成工程质量重大缺陷或验收不合格,乙方承担全部责任及费用。
第11条 工程验收 11.1由于乙方原因造成质量事故,返工费用由乙方承担,工期不予顺延 11.2工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收申请甲方自接到验收申请5日内组织相关部门进行联合验收经验收合格后,办理移交手续 第12条 安全文明 12.1乙方施工前必须进行安全技术交底,保证安全用电,安全防护、负 责对进场施工机械及工具进行检测,确保机械工具安全 12.2乙方必须对工人进行三级安全教育且每周不少于两次安全知识培训 12.3因乙方违反安全操作规程导致工程损害或给甲方、第三人造成的损失,均由乙方承担责任及费用 12.4乙方施工管理过程中所发生的安全伤亡事故,由乙方负全部责任及费用 12.5乙方保证施工现场文明施工,建筑垃圾、生活垃圾随时清运出场 12.6乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,应向甲方提交安全防护措施方案,经甲方认可后方可实施防护措施费由乙方承担 第13条 材料供应 13.1材料由乙方采购,如不符合质量要求,应禁止使用若已使用,除无条件返工外对工程造成的损失由乙方负责 13.2施工中甲方或监理有权抽查乙方采购尚未使用的材料,如发现乙方使用的材料、设备不符合合同约定质量标准,乙方不得使用,已经使用的必须拆除重做,并将不合格材料清除出现场,由此造成的损失及工期延误的责任均由乙方承担。
第14条 违约责任 14.1乙方不得出现违法分包及转包行为,否则,乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金 14.2因乙方原因,本合同无法继续履行时,甲方有权终止合同,乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失 第15条 其他约定 本工程保修期为竣工后一年,在保修期内出现质量问题时,甲方应第一时间通知乙方,若乙方24小时内未进行维修,甲方可自行处理,所产生的一切费用均由乙方承担 第16条 附则 16.1本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力 16.2与本合同有关的一切争议,由甲乙双方协商解决,协商不成,任何一方均应向合同签订地人民法院起诉 16.3本合同项下一方致另一方的通知均应以书面形式发出,如以面呈方式递交,则送交当时视为送达;如以方式送交,则以发出方机显示通知业已发送后24小时后视为送达 16.4本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,具有同等法律效力本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人: 法定代表人: 授权代表: 授权代表: 年月日:建筑合同 篇2 一、协议书 发包人:(全称) 承包人:(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
1、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 群体工程应附承包人承揽工程一览表 工程立项批准文号: 资金 2、工程承包范围 承包范围: 3、合同工期 开工日期: 年 月 日 竣工日期: 年 月 日 合同工期总日历天数 天 4、质量标准 工程质量标准: 5、合同价款 金额: 6、组成合同的文件 6.1组成合同的文件包括: (1)、本合同协议书 (2)、中标通知书 (3)、投标书及其附件 (4)、本合同专用条款 (5)、本合同通用条款 (6)、标准、规范及有关技术文件 (7)、图纸 (8)、工程量清单 (9)、工程报价单及预算书 6.2双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分 7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同 8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任 9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项 10、合同生效 10.1合同订立时间: 年 月 日 10.2合同订立地点: 10.3本合同双方约定 后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章) 法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字) 委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字) :: :: 一、词语定义及合同文件 二、《通用条款》 1、词语定义 下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义: 1.1 通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款 1.2 专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改 1.3发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人 1.4承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人 1.5项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表 1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位 1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位 1.8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构 1.10 工程:指发包人承包人在协议中约定的承包范围内的工程 1.11合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项 1.12追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款 1.13费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出 1.14 工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数 1.15 开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期 1.16 竣工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期 1.17 图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料) 1.18施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所 1.19书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.20违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任 1.21索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求 1.22不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况 1.23小时或天:本。












