2022年消防工程分包合同.doc

2022年消防工程分包合同发包方：(简称甲方)总包方：(简称乙方)分包方：(简称丙方)经组织开展的消防设施竞争性谈判，甲方决定委托丙方对消防专业工程(以下简称本项目)进行施工承包甲、乙丙三方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程的具体情况，遵照平等、自愿、公平和诚信的原则，就本工程承包事宜协商一致，订立本合同一、工程概况1、工程名称：消防设施安装工程2、工程地点：厂区3、工程范围和内容：消防专业工程设备、材料采购及施工：本消防专业工程是指消防设施水系统、消火栓、防火门、感温、感烟报警、空气采样报警及超音速干粉灭火系统等即完成本项目施工蓝图及设计变更的所有按上述界定的消防专业工程范围及施工界面划分的全部工程内容4、具体工程内容以甲方发给乙方的工程联系单为准,本消防专业工程工程量清单见附件一.二、工期1、工程计划开工日期：____年____月____日;本工程计划完工日期：____年____月____日2、因甲方原因及不可抗力等因素造成停工的，经甲方、监理工程师批准后工期顺延;因丙方原因造成停工的，工期不予顺延3、丙方必须按工期编制出详细的施工进度计划，包括网络计划和关键控制日期表提交监理单位及甲方，监理单位及甲方以此为依据检查丙方的施工进度，如达不到要求，甲方将督促丙方加班加点完成进度，如达不到要求，其工期不予顺延，并按主合同相关工期约定条款办理。

4、丙方必须按甲方、监理工程师确认的进度计划组织施工，接受甲方、监理工程师对进度的检查、监督工程实际进度与经确认的进度计划不符时，丙方应按甲方、监理工程师的要求提出改进措施，经甲方、监理工程师确认后执行5、甲方、乙方、监理工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求丙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见丙方应当按甲方、乙方、监理工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程丙方实施甲方、监理工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方、监理工程师应当在48小时内给予答复甲方、监理工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工因甲方原因造成停工的，相应顺延工期;因乙方原因造成停工的，工期不予顺延三、合同价额一、合同总价1、本工程合同总价暂定人民币作为付款依据其中：空气采样报警系统和超音速自动灭火系统费用：__________注：此合同价含：设备、材料、运输费、安装调试费、技术服务费、包装费、税费及协调相关部门所发生的费用等，即为到厂安装调试竣工价但不包含验收过程中消防部门收取的检测等相关费用2、对于清单中没有的，属工程量新增的部分，如原有报价清单中有价格的按投标价格执行;如原报价中没有的部分参照国家建设工程工程量清单计价规范gb______50500______规定计算，计价定额采用省建设工程计价定额(______)版及相配套的规定文件计算，主材价格参照建设工程造价当期信息和市场实际询价计算，安装费用按建筑工程安装(______)定额据实结算。

四、各方的权利和义务一、甲方责任1、按工程用款计划筹措建设资金;承担因资金不能及时到位所造成的工程延期和因此增加工程投资的责任2022年消防工程分包合同（二）发包方（甲方）：承包方（乙方）：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲乙双方就消防系统安装工程事宜协商一致，特签订本合同第一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包方式：第二、工程日期风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数：____天第三、工程价款及支付方式金额（人民币大写）：____元1、合同价款的确定本合同价款采用____方式确定2、双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：___________________3、甲方应按约定的支付方式和时间支付工程款（进度款），由于甲方未能按时支付工程款（进度款）所造成的一切后果由甲方负责，如影响工程进度的相应顺延工期4、工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付第四、双方义务责任甲方工作：1、提供经当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决2、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护3、如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作，甲方应提前和乙方及基建单位协商解决4、提供具备施工条件的施工场地5、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地乙方工作：1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工2、在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决3、乙方应按合同规定的时间完成和提供服务。

第五、施工组织设计和工期1、开工及延期开工乙方应按合同约定的开工时间开始施工乙方不能按时开工，应当以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方因甲方原因不能按按合同约定的开工时间开始施工甲方应并以书面形式通知乙方，推迟开工时间，工期顺延2、由于下列原因造成的工期延误，工期相应顺延：（1）甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件；（2）工程量改变和设计变更；（3）因停水、停电、停气等原因造成的停工；（4）不可抗拒力；（5）因甲方无法达成约定义务造成的工期延迟；（6）双方约定工期顺延的其他情况3、工程竣工（1）乙方按协议条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工，如遇特殊情况双方另议2）施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前______竣工协议，作为合同文件组成部分提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施，甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工追加的合同价款等内容风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

第六、工程质量工程质量应达到协议书约定的质量标准质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担双方均有责任，由双方根据其责任分别承担第七、工程验收乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，并为检查检验提供便利条件甲方代表的检查检验不应影响施工的正常进行如影响施工的正常进行，影响正常施工的费用由甲方承担，并相应顺延工期除此之外严重影响正常施工的追加合同价款由甲方承担风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责任承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理第八、材料设备供应1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场；产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场（甲方提供的材料设备除外）。

2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品（采用的产品品牌须经过甲方的书面确认）风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依第九、违约责任甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的____‰的违约金1、工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外2、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的____‰的违约金3、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。

4、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收5、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价____‰的违约金第十、争议解决本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉第十一、其他1、本合同正本两份，双方各执一份；副本四份，甲方执三份，乙方执一份2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力甲方（公章）：签约代表：签约时间：____年____月____日签约地点：乙方（公章）：签约代表：签约时间：____年____月____日签约地点：第页共页。