建设工程施工合同例文（6篇）.doc

建设工程施工合同例文发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，根据《民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同第一条工程概况1、工程名称：_____2、工程地点：_____3、工程内容：_____4、工程面积：_____5、工程立项批准文号：_____第二条工程项目期限1、合同工期总共历时____天（日历天）;开工日期：____年____月____日;竣工日期：____年____月____日2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：（1）在施工中如因停电、停水____小时以上或连续间歇性停水、停电____天以上（每次连续____小时以上），影响正常施工;停水停电____天以上;（2）因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;（3）因人力不可抗拒的其他因素而延误工期3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期第三条工程承包内容1、工程承包形式：_____2、工程承包范围：_____第四条工程项目结算及付款方式1、合同生效后____日内，甲方付____万元（大写）（￥____元）工程预付款。

2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报____日内支付工程进度款3、工程进度款支付达工程总造价的____%时，不再按进度付工程款，而在办完交工验收后一个月内支付____%的款，留____%的质保金，保修期满后支付结乙方4、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办银行当时贷款利率支付给乙方5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担，工期相应顺延6、在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好否则，超过一天按保留价款万分之三罚款7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”，甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内，不得直接拨至施工队或班组，否则，所造成的一切质量和经济责任，由甲方负责第五条工程质量标准1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任2、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担双方均有责任，由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。

第六条工程验收乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责第七条安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担第八条违约责任1、乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总造价的____%支付违约金2、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付工程款的____%支付违约金3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常使用的，除应一次性支付工程总额____%的违约金，并及时采取措施返工更改外，每影响正常使用一天，还应按工程总造价的____%支付违约金第九条双方的权利与义务1、甲方的权利与义务1）解决材料物资的堆放和临时设施场地2）在乙方不违反合同条例的情况下，保证按照合同约定方式按时支付工程款2、乙方的权利与义务1）在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，保护甲方设施，乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛，服从甲方进出门管理。

2）承担本工程施工中的一切安全事故责任3）按合同工期组织施工，以确保工程按期完成4）把好质量关，确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作5）组织落实施工管理人员和材料设备进场6）施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响，不能按原计划正常施工，乙方应及时向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决7）安全文明施工第十条争议解决因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼第十一条附则1、本协议经双方签章后生效2、本协议于____年____月____日在_____签署3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决4、本协议一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力甲方：_____ 乙方：_________年____月____日 ____年____月____日建设工程施工合同例文（二）一、词语涵义及合同文件第1条、词语涵义。

建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下称协议条款）组成其用词用语除协议条款另有约定外，应具有要条所赋予的涵义：（1）发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人2）甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人3）承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人4）乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人5）社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理6）总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人7）设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位8）工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管或其授权的工程造价管理部门9）工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构10）工程：协议条款约定具体内容的永久工程11）合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额12）经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

13）费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支14）工期：协议条款约定的合同工期15）开工日期：协议条款约定的工程开工日期16）竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期17）图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）18）施工现场：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地19）书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等20）不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害21）协议条款：结合具体工程，甲、乙方协商后签订的书面协议第2条、合同文件及解释顺序合同文件应能互相解释，互为说明除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：（1）协议条款；（2）合同条件；（3）洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；（4）招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；（5）工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；（6）标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）；双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决第3条、合同文件使用的语言文字，标准和适用法律合同文件使用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写和解释、说明适用于合同文件的法律是国家的法律、法规及协议条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时，可使用协议条款约定的行业或工程所在地地方的标准、规范甲方应按协议条款建设工程施工合同例文（三）甲方：_____ 乙方：_____ 身份证号：_____根据国家劳动管理规定以及本公司员工聘用办法，甲方招聘乙方为试用员工，双方在平等、自愿的基础上，经协商一致签订本试用合同，共同遵守本协议所列条款一、试用合同期限：_____试用期为____个月，自____年____月____日至____年____月____日止。

二、根据甲方的工作安排，聘用乙方在_____工作岗位三、甲方聘用乙方的月薪为____元（含养老、医疗、住房公积金）试用期满后，并经考核合格，可根据平等协商的原则，签订正式劳动合同四、甲方的基本权利与义务：_____1.甲方的权利●有权要求乙方遵守国家法律和公司各项规章制度;●在试用期间，乙方如严重违反劳动纪律或企业规章制度，甲方有权终止合同乙方的行为给甲方造成损失的，由乙方赔偿，情节严重的追究法律责任;●试用期间，乙方由于个人原因所发生的疾病以及伤残等意外事故，乙方自行负责;2.甲方的义务●为乙方提供必要的工作条件;●负责对乙方进行职业道德、业务技能及公司规章制度的教育和培训;五、乙方的基本权利和义务1.乙方的权利●享有国家法律法规赋予的一切公民权利;●享有公司规章制度规定可以享有的福利待遇的权利;●试用期间如变更单位，须提前一个月通知甲方，双方协商终止试用合同;2.乙方的义务●遵守国家法律法规、当地政府规定的公民义务;●遵守公司的各项规章制度、员工手册、行为规范的义务;●维护公司的声誉、利益的义务六、甲方的其他权利、义务●试用期间，乙方不能胜任工作或弄虚作假不符合录用条件，甲方有权提前解除本合同;●乙方有突出表现，甲方可提前结束试用，与乙方签订正式劳动合同;七、乙方的其他权利、义务●试用期满，有权决定是否签订正式劳动合同;●具有参与公司民主管理、提出合理化建议的权利;●反对和投诉对乙方试用身份不公平的歧视。

八、本合同如有未尽事宜，双方本着友好协商原则处理九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力，经甲乙双方签章生效甲方（盖章）：_____乙方（盖章）法定代表人签字甲方：_____ 乙方签字：_____ 签约日期：_____建设工程施工合同例文（四）说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设。